Проектирование и монтаж системы технологического видеонаблюдения на объектах дузд

12. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

1. 
   Заказчик в полном объеме приобретает исключительное право
   на разработанный по настоящему Договору комплект проектно-сметной документации с момента подписания акта приёма-передачи проектных работ (по форме приложения 5 к настоящему Договору). Вознаграждение за передачу (отчуждение) исключительных прав включено в стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору. Заказчик вправе использовать комплект проектно-сметной документации любым
   не противоречащим законодательству и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору третьему лицу.
   
2. 
   Подрядчик гарантирует, что на момент передачи (отчуждения) исключительных прав на комплект проектно-сметной документации будет обладать всеми необходимыми правами на такую передачу (отчуждение).
   
3. 
   Передача Заказчику исключительных прав на комплект проектно-сметной документации и выполнение работ по настоящему Договору осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   
4. 
   Каждая из Сторон должна незамедлительно информировать другую Сторону в случае, если какая-либо третья сторона предъявляет требования/претензии/иски о нарушении авторских или смежных прав в отношении комплекта проектно-сметной документации или в связи с выполнением работ по Договору.
   
5. 
   В случае предъявления Заказчику третьими лицами, а также уполномоченными государственными органами (в т.ч. любыми некоммерческими организациями, осуществляющими коллективное управление авторскими и смежными правами) требований, претензий и/или исков о неправомерном использовании комплекта проектно-сметной документации, о выплате вознаграждения за использование комплекта проектно-сметной документации, а также в связи с нарушением прав третьих лиц в связи с выполнением работ по Договору Подрядчик обязан своими силами и за свой счет предпринять все необходимые действия для урегулирования таких требований/претензий/исков, а также возместить Заказчику убытки, причиненные им.
   
6. 
   Если тем не менее в рамках вышеуказанных требований/претензий/исков
   с Заказчика будут взысканы какие-либо суммы или Заказчик понесет расходы, связанные с урегулированием требований/претензий/исков (расходы на юридические услуги и т.д.), Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику такие расходы (в т.ч. штрафы, наложенные государственными органами) в течение 10 дней
   с даты получения соответствующего требования Заказчика. Положения настоящего пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
   
7. 
   Если в период рассмотрения требований/претензий/исков третьих лиц, основанных на нарушениях их авторских и иных прав, в отношении комплекта проектно-сметной документации или по результатам рассмотрения указанных требований/претензий/исков Заказчику будет запрещено использование комплекта проектно-сметной документации, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере ________ рублей, а также возмещает Заказчику обоснованные убытки, причиненные невозможностью использования комплекта проектно-сметной документации и не покрытые штрафной неустойкой, в течение 10 дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
   

13. Обеспечение исполнения Договора
Обеспечение исполнения всех своих обязательств по настоящему Договору
(в том числе, но не ограничиваясь, по уплате штрафов, неустоек, а также возмещению убытков) представляется Подрядчиком:

1. 
   Вариант I:
   

в форме безотзывной банковской гарантии (по форме приложения 9
к настоящему Договору), не позднее 10 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

13.1.1. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком, согласованным с Заказчиком, и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

13.1.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств
по настоящему Договору и которая должна быть в размере 5 процентов от стоимости работ, установленной в пункте 5.1 настоящего Договора.

13.1.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание
на настоящий Договор, а именно указание на стороны настоящего Договора, название Договора и предмет Договора.

13.1.4. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор,
не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

13.1.5. Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего Договора должна быть выдана на срок, превышающий срок действия настоящего Договора (срок окончания последнего этапа в соответствии с календарным планом)
не менее чем на один месяц.

13.1.6. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Договору, а также в случае отзыва лицензии
у банка, выдавшего гарантию в качестве обеспечения по настоящему Договору, Подрядчик обязуется переоформить безотзывную банковскую гарантию в течение 10 рабочих дней с даты наступления одного из указанных обстоятельств. Сроки и размер переоформленной гарантии должны соответствовать пунктам 13.1.2 и 13.1.5 настоящего Договора с учетом дополнительных соглашений. Расходы на выдачу банковской гарантии возлагаются на Подрядчика.

13.1.7. Оригинал банковской гарантии предоставляется Заказчику в течение
10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

2. 
   Вариант II:
   

путем внесения обеспечительного платежа (денежных средств) на счет
ПАО «Аэрофлот» по реквизитам, указанным в разделе 18 настоящего Договора,
не позднее 10 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Проценты
за пользование денежными средствами по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму обеспечительного платежа не начисляются.

13.2.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе из денежных средств произвести удержание любых сумм, причитающихся Заказчику по Договору,
в т.ч. убытков, неустойки и т.п., в течение 10 рабочих дней с даты установления Заказчиком фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. По требованию Подрядчика Заказчик обязан предоставить копии документов, подтверждающих неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, и расчета удержанной суммы. Подрядчик обязан произвести пополнение денежных средств в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика.

13.2.2. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения, Заказчик осуществляет в течение 30 календарных дней с даты оплаты окончательного платежа по Договору или в случае досрочного расторжения Договора – с даты полного исполнения Подрядчиком своих обязательств на реквизиты, указанные в разделе 18.

3. 
   Обеспечение представляется на сумму 5 процентов от стоимости работ по пункту 5.1 настоящего Договора.
   
4. 
   Если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Подрядчиком в рамках настоящего раздела, стало недействительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней с момента, когда указанное обеспечение стало недействительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать обязательства Подрядчика, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.
   
5. 
   В случае нарушения Подрядчиком любых условий раздела 13 настоящего Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без компенсации Подрядчику затрат и расходов, понесенных при заключении и исполнении настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за ___ рабочих дней до даты расторжения. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, вызванные таким расторжением Договора.
   

14. Заверения об обстоятельствах
Настоящим Подрядчик заверяет, что:

1. 
   Основные заверения:
   
   1. 
      Подрядчик является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
      
   2. 
      Подрядчик имеет все необходимые лицензии, сертификаты соответствия, свидетельства о членстве в саморегулируемых организациях, разрешения, свидетельства и иные аналогичные документы, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения и исполнения Договора, и, насколько известно Подрядчику, отсутствуют основания для их отзыва, аннулирования и/или прекращения действия.
      
   3. 
      Подрядчиком были получены или совершены и являются действительными все требуемые для заключения и исполнения Договора по законодательству Российской Федерации и уставу Подрядчика разрешения, одобрения, согласия его органов управления и органов власти, в том числе одобрение сделки в качестве крупной или сделки с заинтересованностью, и все их условия соблюдаются.
      
   4. 
      Подрядчиком будут своевременно направлены уведомления, извещения и иные документы в органы власти и иные уполномоченные организации, требуемые законодательством Российской Федерации в связи с заключением и исполнением Договора, в том числе для его регистрации либо регистрации прав, их перехода, ограничений и обременений по Договору.
      
   5. 
      Договор подписан от имени Подрядчика лицом, которое имеет право или уполномочено на его подписание от имени Подрядчика.
      
   6. 
      Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не приведет к нарушению либо неисполнению законодательства Российской Федерации, положений учредительных документов Подрядчика, принятых судебных или административных актов, актов органов власти, прав третьих лиц, какого-либо договора или односторонней сделки, стороной по которым является Подрядчик и/или его участники либо затрагивающим его имущество, необходимое для исполнения Договора.
      
   7. 
      Вся информация, предоставленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является достоверной, полной и точной во всех существенных аспектах,
      и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы в случае их выяснения сделать предоставленную информацию неверной или вводящей Заказчика в заблуждение
      или отрицательно повлиять на решение Заказчика о заключении и/или исполнении настоящего Договора.
      

Дополнительные заверения:

1. 
   Бухгалтерская и налоговая отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по Договору, содержит достоверные и точные сведения, подготовлена в соответствии с требованиями законодательства и российских стандартов бухгалтерского учета, и с последней даты, на которую отчетность была составлена, не произошло каких-либо изменений в финансовом положении Подрядчика, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на способность Подрядчика исполнять Договор.
   
2. 
   Не принято каких-либо судебных, арбитражных или административных решений и, насколько известно Подрядчику, не существует угрозы подачи каких-либо исковых или иных заявлений в суд или органы власти, которые могут повлечь невозможность исполнения им своих обязательств по Договору либо существенно их затруднить, в том числе существенно уменьшить имеющееся в его распоряжении имущество или изменить юридический статус.
   
3. 
   В отношении Подрядчика не применяются меры/действия
   и не осуществляются судебные разбирательства в соответствии с законодательством
   о банкротстве, не существует оснований для принятия уполномоченными органами решения о его реорганизации или ликвидации, Подрядчик не предпринял каких-либо действий, направленных на собственную ликвидацию или реорганизацию.
   
4. 
   Между участниками Подрядчика или его участниками и третьими лицами не заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее его права как контрагента Заказчика или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по Договору.
   
5. 
   Подрядчик является на дату заключения настоящего Договора субъектом малого или среднего предпринимательства и включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также будет поддерживать соответствующий статус в течение всего срока действия настоящего Договора¹¹.
   

2. 
   Подрядчик осведомлен и соглашается с тем, что заверения
   об обстоятельствах, указанные в пункте 14.1, имеют существенное значение
   для заключения Подрядчиком Договора, его исполнения или прекращения, и Заказчик полностью полагается на них при принятии решения о заключении и исполнении Договора.
   
3. 
   Подрядчик обязуется поставить Заказчика в известность относительно любого события, которое делает указанные в пункте 14.2 заверения неполными, недостоверными либо вводящими в заблуждение, в течение трех рабочих дней с даты, когда Подрядчику стало о них известно.
   
4. 
   В случае предоставления Подрядчиком при заключении Договора недостоверных заверений об указанных в пункте 14.1 обстоятельствах Подрядчик обязан во внесудебном порядке возместить Заказчику по выбору последнего убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере ____ в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования
   от Заказчика.
   
5. 
   Наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки
   в соответствии с пунктом 14.4 Заказчик также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), направив в адрес Подрядчика письменное уведомление.
   

14. 
    Страхование
    

1. 
   Подрядчик обязуется не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ за свой счет заключить договоры комплексного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования, техники и/или другого имущества, используемого при выполнении работ, и/или оказания услуг и ответственности
   за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ.
   
2. 
   Подрядчик обязуется заключить договоры страхования строительно-монтажных рисков (с включением ответственности за все риски), рисков ошибки проектирования, а также договоры страхования, необходимые для получения разрешений на производство строительных работ.
   
3. 
   Подрядчик обязуется заключить договор страхования гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ. Лимит ответственности не должен быть меньше ________________ по каждому страховому случаю.
   
4. 
   Подрядчик обязуется заключить договор страхования имущества от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения объекта строительства, оборудования
   и другого имущества, используемого при строительстве, на сумму полной восстановительной стоимости в размере __________________ рублей. В случае утраты объекта страхования такой договор должен предусматривать выплату возмещения
   по нему в пользу Заказчика.
   
5. 
   Подрядчик обязан принять меры для того, чтобы его страховщики отказались от всех прав суброгации против Заказчика, в том числе против его подразделений, дочерних компаний, правопреемников, субподрядчиков, поставщиков
   и аффилированных компаний, а также их соответствующих директоров, должностных лиц и работников, в связи с любого рода гибелью, или разрушением, или повреждением объекта строительства, оборудования и другого имущества, на которое распространяются договоры страхования, заключенные в соответствии с настоящим разделом.
   
6. 
   Подрядчик на свой риск берет и в соответствующем объеме оплачивает любые франшизы или исключения из покрытия по договорам страхования.
   
7. 
   Договоры страхования заключаются Подрядчиком со страховой компанией, согласованной Заказчиком.
   
8. 
   До начала выполнения Подрядчиком каких-либо работ на строительной площадке Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику для рассмотрения
   и утверждения проекты страховых договоров (полисы), отражающие полное соответствие с изложенными выше требованиями.
   
9. 
   Заверенные Подрядчиком копии договоров страхования (полисов) необходимо передать Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента подписания,
   а также платежные поручения с отметкой банка или иные документы, подтверждающие уплату страховой премии по договору.
   
10. 
    Период страхования должен быть равен периоду выполнения работ
    от момента начала строительства до получения разрешения на ввод объекта
    в эксплуатацию. Период страхования послепусковых гарантийных обязательств должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.
    

14. 
    Антикоррупционная оговорка
    

1. 
   При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники
   не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
   
2. 
   При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники
   не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
   
3. 
   В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло
   или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 16.1, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
   или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 16.1 другой Стороной,
   её работниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. После получения письменного уведомления Сторона, в адрес которой
   оно направлено, направляет подтверждение, что нарушения не произошло
   или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 календарных дней с даты получения письменного уведомления.
   
4. 
   В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться
   от действий, указанных в пункте 16.1, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление
   о расторжении. Договор считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней
   от даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления
   о расторжении Договора. Сторона, по инициативе которой был, расторгнут Договор,
   в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения Договора. Срок возмещения ущерба составляет 10 календарных дней от даты получения соответствующего требования Стороны, по инициативе которой был, расторгнут Договор.
   

14. 
    Прочие условия
    

1. 
   После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения, переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
   
2. 
   В случае изменения своих адресов (адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), адреса для получения почтовой корреспонденции), банковских реквизитов, отгрузочных реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-дневный срок уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения.
   
3. 
   Любые уведомление, сообщение, информация, связанные с исполнением, изменением, расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, или указанному в Договоре почтовому адресу (адресу
   для корреспонденции) другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением под расписку, а также могут передаваться по электронной почте. Уведомления, сообщения или информация, переданные посредством электронной почты, считаются доставленными с момента их направления,
   а направленные курьером или по почте – с момента их получения адресатом.
   В случаях неявки за получением уведомления, или отказа от его получения,
   или невручения в связи с отсутствием адресата уведомление (сообщение)
   считается полученным адресатом. Датой получения уведомления
   (сообщения) в указанных случаях является дата отправки органом связи
   уведомления отправителю о невручении уведомления (сообщения) адресату.
   
4. 
   Во избежание сомнений любая переписка Сторон по электронной почте или с помощью иных электронных средств связи в связи с заключением/
   исполнением, изменением или расторжением Договора не является
   предложением заключить/изменить/расторгнуть Договор (офертой) или принятием предложения заключить/изменить/расторгнуть Договор (акцептом). Данная переписка ведется исключительно с намерением предварительно обсудить условия Договора/изменения в Договор/условия его расторжения для принятия в дальнейшем решения о его заключении/изменении/расторжении. При этом молчание (несовершение действий) Заказчика не является акцептом/согласием на заключение Договора/изменение условий Договора либо на его расторжение.
   
5. 
   При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя,
   за исключением случаев, когда новый контрагент является правопреемником Исполнителя вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния
   или присоединения. Уступка прав по Договору Исполнителем возможна при условии предварительного письменного согласия Заказчика.
   
6. 
   Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   
7. 
   Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
   
8. 
   Во избежание сомнений неосуществление либо просрочка
   в осуществлении каких-либо прав Заказчика по настоящему Договору
   не ограничивает, не прекращает и не является отказом Заказчика от таких
   прав, а разовое или частичное осуществление любых таких прав не ограничивает дальнейшего осуществления таких или любых других прав Заказчика.
   
9. 
   Настоящим Подрядчик подтверждает, что он получил копии, ознакомлен
   и обязуется соблюдать и исполнять документы, указанные в настоящем Договоре
   и в техническом задании (приложение 1 к настоящему Договору).
   
10. 
    К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
    

приложение 1 «Форма технического задания»;

приложение 2 «Форма графика производства работ»;

приложение 3 «Форма перечня оборудования»;

приложение 4 «Форма акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию»;

приложение 5 «Форма акта приема-передачи проектных работ»;

приложение 6 «Форма информации о контрагенте»;

приложение 7 «Форма акта о закрытии Договора»;

приложение 8 «Форма ведомости договорной цены»;

приложение 9 «Форма банковской гарантии».

14. 
    Адреса и банковские реквизиты Сторон
    

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»	___________________________________ (название организации)
Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10	Адрес:
Тел.: (499) 500-68-68, (499) 500-68-69	Тел.:
факс (499) 500-68-67	факс:
ИНН 7712040126	ИНН
КПП 997650001	КПП
р/с № 40702810400020106099	ОГРН
в ПАО Сбербанк г. Москва	р/с
к/с № 30101810400000000225	к/с
в ГУ Банка России по ЦФО	БИК
БИК 044525225	Электронный адрес __________________
Электронный адрес __________________

Реквизиты для перечисления обеспечения

ЗАКАЗЧИК

Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»

Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10

ИНН 7712040126

КПП 997650001

р/с № 40702 81040 00201 06099

в ПАО Сбербанк г. Москва

к/с № 30101 81040 00000 00225 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044 525 225

От Заказчика: От Подрядчика:
__________________________ ___________________________

^{(наименование должности) (наименование должности)}

_____________/________________/ _____________/________________/

^{(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)}

М.П. М.П.