Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее ___________________, кроме пунктов, в которых прямо предусмотрено, что они действуют и после прекращения Договора.
Период выполнения работ по настоящему Договору устанавливается
в соответствии с графиком производства работ (приложение 2 к настоящему Договору).
Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания двустороннего соглашения, подписанного представителями и скрепленного печатями обеих Сторон.
7. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Подрядчику таким неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных работ.
В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств
по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки
в размере 0,05 процента от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5 процентов
от суммы задолженности.
Подрядчик несет ответственность за качество работ, включая возмещение убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов работ (установленного оборудования). Срок возмещения убытков – 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.
Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору в результате действий/бездействия Подрядчика (его работников/субподрядчиков). Срок возмещения ущерба – 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования
от Заказчика.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы
и оборудование определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя), но в любом случае не может составлять менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта/работ
(по форме приложения 4 к настоящему Договору), при которых были использованы материалы/установлено оборудование.
Заказчик в течение пяти рабочих дней письменно уведомляет Подрядчика
об обнаружении дефектов в гарантийный период с приложением перечня выявленных дефектов со сроками их устранения.
Заказчик вправе по своему выбору привлечь иное лицо для замены оборудования/материалов с возмещением расходов за счет Подрядчика.
Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку на объекте Заказчика) материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц
или не прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить Заказчику убытки, причиненные в результате предъявления Заказчику/удовлетворения Заказчиком соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких материалов и оборудования государственными органами. Срок возмещения убытков – 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств (сроков, установленных графиком производства работ и настоящим Договором) Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 процента
от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ)
за каждый день просрочки, но не более 5 процентов от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ). Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства и уплачивается Подрядчиком
при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов, выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного срока, установленного на результаты работ, который составляет 12 месяцев с даты подписания акта приемки в эксплуатацию (по форме приложения 4 к настоящему Договору).
Заказчик в течение пяти рабочих дней письменно уведомляет Подрядчика
об обнаружении дефектов в гарантийный период с приложением перечня выявленных дефектов со сроками их устранения.
Заказчик вправе по своему выбору привлечь иное лицо для устранения дефектов с возмещением расходов за счет Подрядчика.
В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 процента от стоимости работ по Договору, но не более 5 процентов от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ). Пеня начисляется с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами в связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение стандартов при проектировании, несоблюдение порядка производства работ, нарушение правил безопасности, действия/бездействия при соблюдении правил трудового, санитарного и природоохранного законодательства и т.п.) будут полностью компенсироваться Подрядчиком в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками, субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований охраны труда и охраны окружающей среды, правил электробезопасности, пожарной безопасности
и производственной санитарии. Если в результате действий/бездействия указанных работников (субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших,
а также возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами,
в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования
от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
В случае если в результате действий/бездействия Подрядчика (его субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов работ/оборудования, возникшего в результате действий/бездействия Подрядчика (его субподрядчиков), здоровью или жизни иных людей будет нанесен вред (в т.ч. в течение гарантийного срока на результаты работ), Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков – 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
В случае просрочки выполнения работ по какому-либо из этапов более чем на 30 календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
от приемки результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты неустойки в размере 10 процентов от стоимости работ, указанной в пункте 5.1 настоящего Договора, и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой.
При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные
в оплату невыполненных работ, в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от приемки работ/о расторжении Договора. Датой отказа от приемки работ/расторжения Договора считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано в уведомлении.
Подрядчик несет ответственность за несоблюдение Федерального закона от 27.07.2014 № 152-ФЗ «О персональных данных» при обработке персональных данных своих работников, работников субподрядчиков (в т.ч. при передаче их Заказчику). Если в случае невыполнения Подрядчиком требований Федерального закона «О защите персональных данных» с Заказчика будут взысканы какие-либо суммы, Подрядчик обязан возместить Заказчику такие суммы и все документально подтвержденные расходы, понесенные им в результате урегулирования претензий субъектов персональных данных, предъявленных как в досудебном, так и в судебном порядке, а также штрафы, наложенные на Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с нарушениями порядка обработки персональных данных. Срок возмещения всех взысканных сумм, расходов, штрафов – 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС),
то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона)
не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть
(в том числе наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они
не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники Подрядчика, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.
Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее трех календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону
об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку
их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору,
за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.
Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности
за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить официальный документ, выданный компетентным государственным органом
или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору
на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.
В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более одного месяца, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать
от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора, и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.
9. Конфиденциальность
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо
не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют
в течение срока действия настоящего Договора и трех лет после его прекращения.
Изменение и расторжение Договора
Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее чем за тридцать дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний уплачивает неустойку в размере 10 процентов от стоимости работ по пункту 5.1 Договора и возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.
Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение
30 календарных дней от даты расторжения Договора.
Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения, а также от обязательств по пунктам, в которых прямо указано, что они действуют и после истечения срока действия/расторжения Договора.
Разрешение споров
Все споры, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры, указанные в пункте 11.1, в досудебном (претензионном) порядке.
Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное и обоснованное требование заявителя.
Претензия направляется другой Стороне по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а также при наличии по почтовому адресу (адресу для корреспонденции), известным заявителю на дату направления претензии, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
В случаях неявки для получения претензии (уведомления, сообщения),
или отказа от ее получения, или невручения претензии в связи с отсутствием адресата претензия считается полученной адресатом. Датой получения уведомления (сообщения) в указанных случаях является дата отправки органом связи уведомления отправителю (заявителю) о невручении претензии адресату.
В случае получения заявителем претензии полного или частичного отказа
в добровольном удовлетворении требований другой Стороной либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ненаправление Заказчиком каких-либо претензий или требований
по настоящему Договору не ограничивает его права и не является отказом Заказчика
от их предъявления.
|
