Приказ фас россии от 20. 04. 2017 №541/17 Об утверждении тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции почтовых карточек, писем

Претензия (пример) об уплате неустойки в связи с нарушением сроков выполнения подрядных работ Федеральное государственное казенное учреждение «Альфа» (далее – Заказчик) и ООО »Производственная фирма «Мастер»« (далее – Подрядчик) 15 июня 2015 года заключили государственный контракт № 0000-00-00/00-00, предметом которого является проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия ««Жилой дом, XVII–XIX вв.», г. Москва, Старосадский переулок, д. 9, стр. 1» (далее – Контракт). Цена работ по Контракту определена в сумме 289 658 823,53 (Двести восемьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать три) руб. 53 коп. (НДС не облагается на основании подп. 15 п. 2 ст. 149 ч. II НК РФ). Оплата работ произведена в сумме 289 119 980,41 (Двести восемьдесят девять миллионов сто девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) руб. 41 коп. (НДС не облагается на основании подп. 15 п. 2 ст. 149 ч. II НК РФ). До настоящего времени (12 мая 2016 года) Ваша организация не выполнила работы на сумму 538 843,12 (Пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) руб. 12 коп. В соответствии с пунктом 1.4 Контракта содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом, являющимся неотъемлемой частью Контракта (приложение № 2 к нему). Срок подготовки и сдачи Заказчику акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и иных документов за 2-й этап работ в соответствии с календарным планом (приложение № 2 к Контракту) определен с 11 августа по 1 ноября 2015 года. Руководствуясь пунктом 5.7 Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливаются в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяются по формуле в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063: П = (Ц – В) × С, где: Ц – цена Контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С – размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: , где: – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пеней, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: , где: ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). При К, равном 0–50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пеней. При К, равном 50–100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пеней. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пеней. На основании того, что Заказчик является добросовестным контрагентом, своевременно и надлежащим образом исполнял возложенные на себя обязательства по Контракту, то согласно положениям норм действующего законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе претендовать на сумму возмещения неустойки в размере 343 189,18 (Триста сорок три тысячи сто восемьдесят девять) руб. 18 коп. Согласно пункту 10.1 Контракта определен претензионный порядок урегулирования споров. Руководствуясь пунктом 10.2 Контракта, срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 30 дней от даты почтового штемпеля, свидетельствующего о поступлении претензии в почтовое отделение стороны, направившей претензию. На основании изложенного, руководствуясь статьей 708 Гражданского кодекса РФ, информируем Вас о необходимости в срок, установленный Контрактом для ответа на претензию, добровольно перечислить сумму претензии 343 189,18 (Триста сорок три тысячи сто восемьдесят девять) руб. 18 коп. по следующим реквизитам: ИНН 7700000000, КПП 770000000, Межрегиональное операционное УФК (л/с 03000000000), р/с 40100000000000000000 БАНК: Операционный Департамент Банка России г. Москва 701, БИК 040000000. В «налоговой строке» указывается в поле 104 – КБК 05400000000000000000, в поле 105 – ОКТМО 45000000. В назначении платежа необходимо указывать номер и дату Контракта, по которому производится платеж. В случае неисполнения Вами указанных требований Заказчик в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации будет вынужден обратиться в Арбитражный суд г. Москвы за защитой своих нарушенных прав с исковым требованием о взыскании неустойки, определенной условиями Контракта. Расчет неустойки: 1. Количество дней просрочки ДП = 193 (дня). 2. Срок исполнения обязательств ДК = 83 (дня). 3. Коэффициент – К = 193 : 83 × 100% = 232,53%. При К, равном 100 и более процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пеней. Согласно указанию Центрального банка РФ от 11 декабря 2015 г. № 3894-У с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенной на соответствующую дату. 4. С – размер ставки = 11 × 0,03 × 193 = 63,69%. 5. П – пени = (289 658 823,53 руб. – 289 119 980,41 руб.) × 63,69% = 343 189,18 руб. Руководитель А.А. Сидоров 19. О начальной максимальной цене. В случае если начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), будет определена без учета НДС (18%), данные действия заказчика могут повлечь за собой ограничение участия в определении поставщика участников закупки, являющихся налогоплательщиками НДС. В данном случае заказчик нарушит положения ст. 8 Закона о контрактной системе. Также победитель закупки будет иметь право потребовать с заказчика уплату НДС, не включенного в цену контракта. Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену контракта и соответствующий требованиям и условиям аукционной документации. Контракт должен быть заключен с победителем по цене, предложенной им в ходе проведения закупки, вне зависимости от применяемой победителем системы налогообложения. Нормы Закона № 44-ФЗ не предусматривают оснований для снижения цены контракта в случае, если победителем закупки является лицо, работающее по упрощенной системе налогообложения. Какие условия о цене и оплате можно предусмотреть в контракте Заказчик включает в контракт условия: о цене контракта; о порядке и сроках оплаты; об авансовых платежах. Как в контракте указать условие о цене Когда заказчик заключает контракт, включает в него: цену, указанную в заявке (окончательном предложении) участника, с которым заключается контракт; условие, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). Совет: укажите в контракте порядок перечисления денежных средств поставщику (подрядчику, исполнителю). Пример: Цена работ в соответствии со Сметой (приложение № 3 к Контракту) и Локальной сметой (приложение № 4 к Контракту) по Контракту составляет ______________ (______________) руб. ___ коп., в том числе НДС – ______________ (______________) руб. ___ коп. Цена работ до окончания действия Контракта остается твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и иным действующим законодательством Российской Федерации. Оплата работ по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. Целесообразно при заключении контракта на выполнение работ включить в него условие о том, что цена работ включает в себя все возможные расходы подрядчика. Пример: Цена Контракта включает в себя установленные законодательством выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по Контракту, накладные расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: стоимость всех работ согласно проектной документации; стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для выполнения работ оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком; затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование; таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления; транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками; накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта; стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации площадки для выполнения работ (в т. ч. коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования площадки и используемого оборудования до сдачи Объекта Государственному заказчику в установленном порядке. Правительством РФ определены случаи, когда заказчик вправе указать ориентировочное значение цены контракта либо формулу цены и максимальное значение цены контракта, установленные им в документации о закупке. Такие случаи приведены в актах: постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1275 «О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу»; постановление Правительства РФ от 13 января 2014 г. № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта». В контракте заказчик вправе уточнить, в каких случаях цена может измениться. Ситуация: допускается ли заключение контракта с ценой 0 руб. для привлечения экспертов в целях приемки работ Нет, не допускается. Такая закупка не соответствует Закону № 44-ФЗ, поскольку он не предусматривает безвозмездных закупок. Более того, все закупки заказчика указываются в плане-графике. Закон № 44-ФЗ устанавливает возмездный характер проведения экспертизы, указывая на компенсацию затрат на ее проведение (ч. 14 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). Ситуация: выделять ли НДС в цене контракта Да, выделять. Если товар из поставки облагают НДС, то заказчику целесообразно выделить НДС в стоимости. Ведь если НДС не прописать в стоимости товаров, то продавец вправе потребовать уплату НДС сверх установленной цены контракта. На это указывает и Пленум ВАС РФ в постановлении от 17 ноября 2011 г. № 72. Учтите, если поставщик не плательщик НДС, к примеру, применяет упрощенную систему налогообложения, то при оплате удерживать налог нельзя. Иначе НДС все равно истребуют через суд. Практика по спорам, в которых заказчики неправомерно удерживают НДС и суды поддерживают поставщиков: определение Верховного суда РФ от 1 октября 2015 г. № 303-ЭС15-11466; решение Арбитражного суда Томской области от 11 января 2016 г. № А67-7718/2015; постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28 марта 2016 г. № А67-7718/2015. Ситуация: как в контракте отразить сумму НДС. На один товар НДС – 18 процентов, на другой – 10 процентов В тексте контракта укажите, что цена контракта включает НДС. В спецификации распишите размер НДС в процентном и денежном выражении для каждого вида товара (п. 1 ст. 168 НК РФ). Пример: Бумага оберточная – сумма 200 000,00 руб., в том числе НДС – 10 процентов, что составляет 20 000,00 руб. Как в контракте указать условия о порядке и сроках оплаты Закон № 44-ФЗ устанавливает ряд обязательных требований к условиям оплаты товара, работы или услуги по контракту: 1. Если контракт заключается с физическим лицом, и исключение составляют индивидуальные предприниматели или иные занимающиеся частной практикой лица. Заказчик включает в контракт обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. Пример оформления такого условия приведен в пункте 7 Типовых положений – приложение № 1 к письму ФАС России от 1 декабря 2014 г. № АД/48791/14 «О направлении информации о включении в контракт условий об уплате неустойки, а также об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу в случае заключения с ним контракта, на размер налоговых платежей». Контракт в данном случае заключается по цене, предложенной победителем, но при оплате сумма, причитающаяся физическому лицу (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. Исключение – закупка квартиры у физического лица, не являющего индивидуальным предпринимателем или иным занимающимся частной практикой лицом, который владел ей на праве собственности менее трех лет (п. 2 ч. 1 ст. 228 НК РФ). В таком случае заказчик выплачивает сумму, равную цене контракта (без ее уменьшений на сумму налоговых платежей), так как в данной ситуации физическое лицо обязано осуществить уплату НДФЛ самостоятельно. 2. Если контракт заключается с СМП или СОНО. Заказчик включает обязательное условие об оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта в течение 30 дней (не более) с даты подписания заказчиком документа о приемке (ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ). Если заказчик предусмотрел выплату аванса, то условие о 30-дневном сроке укажите и в отношении аванса. Пример: Подрядчик не позднее 10 (десяти) дней со дня заключения настоящего Контракта выставляет Государственному заказчику счет на уплату суммы аванса и передает его по сопроводительному письму в количестве 2 (двух) экземпляров. Аванс выплачивается не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения Государственным заказчиком вышеуказанного счета. Оплату выполненных работ заказчик производит не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Похожие:

	Приказ фас россии от 20. 04. 2017 №541/17 Об утверждении тарифов... Приказ фас россии от 20. 04. 2017 №541/17 «Об утверждении тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых...		На комплексное почтовое обслуживание, заключаемый с региональными клиентами Российской Федерации и по доступным ценам (услуги по пересылке почтовых карточек, писем и бандеролей, тарифы на которые подлежат...
	Регламент письменной корреспонденции Примечания относительно печатания Регламента письменной корреспонденции и его Заключительного протокола		Регламент письменной корреспонденции Рк 111 Предоставление бесплатной пересылки почтовых отправлений органам, занимающимся военнопленными и интернированными гражданскими...
	Регламент письменной Регламента письменной корреспонденции и его Заключительного протокола, действующих до 31 декабря 2013 г. Эти изменения были утверждены...		Порядок приема, доставки и вручения внутренней посылочной почты Раздел Общие положения Постановлением Правительства Российской Федерации от 15. 04. 2005 №221 и определяет порядок предоставления услуги фгуп "Почта России"...
	Разъяснения фас россии по ведению реестра недобросовестных поставщиков,... Вопрос: Каков порядок регистрации сведений о недобросовестных поставщиках (исполнителях, подрядчиках) (далее сведения о недобросовестных...		Разъяснения фас россии по ведению реестра недобросовестных поставщиков,... Вопрос: Каков порядок регистрации сведений о недобросовестных поставщиках (исполнителях, подрядчиках) (далее сведения о недобросовестных...
	Приказ Минфина России от 07. 12. 2016 №230н Обзор законодательных и нормативных правовых актов, а также писем Минфина России, фнс россии в области налогообложения, социального...		На оказание услуг по приему, обработке и пересылке почтовых переводов денежных средств «Почта России», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора Управления федеральной почтовой связи Тверской...