Инн 7705424509 кпп 770401001

Требования к видам обеспечения

1. Требования к информационному обеспечению

2. Требования к программному обеспечению

• 
  функционирование Системы в соответствии с требованиями Технического задания;
  
• 
  генерацию и сопровождение БД Системы;
  
• 
  защиту данных от технических и программных сбоев;
  
• 
  резервное копирование БД;
  
• 
  мониторинг системных ресурсов серверного оборудования;
  
• 
  восстановление данных при сбоях;
  
• 
  защиту от несанкционированного доступа.
  

• 
  Серверная операционная система семейств Windows (Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012) или Linux (Red Hat Enterprise Linux, Suse Linux Enterprise Server, Ubuntu Server Edition);
  
• 
  Промышленная система управления реляционными базами данных. Выбор конкретной СУБД должен быть произведен на этапе создания ТЗ;
  
• 
  Сервер Web-приложений Gelios Web Edition;
  
• 
  Java2™ SE Runtime Environment (JRE) версии 6 или выше.
  

• 
  Браузеры: Internet Explorer версии 9.0 и выше, Mozilla Firefox 3.0+, Opera 10.5+, Google Chrome 2.0+, Safari.
  

3. Требования к техническому обеспечению

5. сроки создания системы

1. 
   если мы:
   

• 
  будучи признанным победителем, уклонимся от заключения договора;
  
• 
  будучи участником, занявшим второе место, если победитель уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;
  
• 
  будучи единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре , либо участником, признанным единственным участником процедуры закупки, уклонимся от заключения договора;
  
• 
  будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации;
  
• 
  будучи участником закупки в своей заявке предоставим заведомо недостоверные сведения, существенные для принятия закупочной комиссией решения о допуске нас к участию в процедуре закупки и (или) оценки нашей заявки, после проведения правоохранительными органами расследования в установленном порядке и установления факта предоставления недостоверных сведений, приведшего к уголовному наказанию виновных лиц.
  

2. 
   если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящей процедуры, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.
   

1. 
   Предмет и сроки выполнения договора
   
   1. 
      Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке и внедрению Интеграционной платформы и единого личного кабинета для клиентов услуг ЖКХ (далее по тексту – «Система», «работы»), Заказчик обязуется, принять и оплатить результат работ.
      
   2. 
      Требования к Системе, порядку и составу работ определены Техническими требованиями Заказчика в Приложении № 1 к настоящему Договору.
      
   3. 
      Разработка и внедрение Системы должно осуществляться на основании документа «Техническое задание», который является уточнением Технических требований Заказчика и разработку которого осуществляет Подрядчик в ходе исполнения настоящего Договора, и Положения о проекте (Приложения № 6 к настоящему Договору).
      
   4. 
      Этапы, их состав и сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются Сторонами в Графике работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) в момент заключения настоящего Договора.
      
   5. 
      Исключительные права на созданную по настоящему Договору Систему принадлежат Заказчику в полном объеме, в том числе: право на воспроизведение (полное или частичное) в любой форме, любыми способами, модификацию, в том числе перевод с одного языка на другой, право на распространение любыми способами: продажа, сдача в прокат и т.д., право на публичный показ. Права передаются с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по последнему этапу, указанному в Приложении № 2 к настоящему Договору. Права передаются без ограничения территории и срока действия. Вознаграждение за передачу исключительных прав по настоящему Договору входит в стоимость работ по настоящему Договору.
      
   6. 
      Исключительные права на программное обеспечение третьих лиц, используемое при создании Системы, Подрядчик Заказчику не передает.
      
   7. 
      Подрядчик не вправе использовать разработанную по настоящему Договору Систему.
      
2. 
   Стоимость Работ и порядок расчетов
   
   1. 
      Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________________________________________________________________________.
      
   2. 
      Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
      
      1. 
         Аванс 50% от стоимости работ по настоящему Договору в размере ________________________________________ в течение 7 (Семи) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
         
      2. 
         Окончательный платеж 50% от стоимости работ по настоящему Договору в размере ____________________________________________ в течение 7 (Семи) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по последнему этапу, указанному в Приложении № 2 к настоящему Договору.
         
   3. 
      Датой осуществления оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
      
   4. 
      Для создания и использования Системы может потребоваться приобретение Заказчиком неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (лицензии). При этом Подрядчик сообщает Заказчику информацию по лицензии (-ям) (в том числе стоимость) в момент заключения настоящего Договора. Приобретение лицензии (-ий) осуществляется Заказчиком по отдельному договору.
      
3. 
   Порядок выполнения работ
   
   1. 
      Для выполнения работ по настоящему Договору Стороны формируют Рабочую группу, функциональный состав и порядок работы которой определены в Приложении № 6 к настоящему Договору.
      
   2. 
      Заказчик предоставляет Подрядчику доступ к необходимой для выполнения работ нормативной информации, технологической и иной документации в объеме, необходимом для выполнения работ по настоящему Договора. Режим доступа к необходимой для выполнения работ документации и информации определяется Заказчиком.
      
   3. 
      Содержание документа «Техническое задание», разработка которого осуществляется в рамках настоящего Договора, на основе Технических требований (Приложение № 1 к настоящему Договору), должно соответствовать Приложению № 4 к настоящему Договору. Порядок разработки, согласования и утверждения Технического задания определяется в Приложении №5 к настоящему Договору. При необходимости внесения изменений в функциональные и технологические характеристики Системы, после подписания документа «Техническое задание», изменение сроков, стоимости и состава работ оформляется дополнительными соглашениями.
      
   4. 
      «Техническое задание» не должно ухудшать технические характеристики и возможности Системы, а также не должно уменьшать объем работ, указанных в Технических требованиях (Приложение № 1 к настоящему Договору).
      
4. 
   Порядок сдачи и приемки Работ
   
   1. 
      Приемка работ по созданию и внедрению Системы осуществляется поэтапно в порядке, указанном в Приложении № 6 к настоящему Договору.
      
   2. 
      Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы по настоящему Договору, а Заказчик вправе досрочно принять результат работ.
      
5. 
   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
   
   1. 
      Подрядчиком предоставляется гарантия на Систему и все её компоненты (не включая базовое программное обеспечение и аппаратные компоненты, принадлежащие или арендуемые Заказчиком) в течение 1 (Одного) календарного года с даты подписания Акта выполненных работ по последнему этапу, указанному в Приложении № 2 к настоящему Договору.
      

1. 
   В ходе гарантийного периода, в случае обнаружения несоответствий между результатом работ и Техническим заданием Подрядчик обязуется устранить их за свой счет. Сроки и способ предоставления исправления подлежат дополнительному согласованию Сторонами.
   
2. 
   Гарантийное сопровождение автоматически прекращается в случае внесения Заказчиком изменений в компоненты Системы, за исключением изменений, согласованных с Подрядчиком в письменном виде.
   
3. 
   Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на результаты любых изменений, вызванных комбинацией Системы с другими программами для ЭВМ, за исключением случаев, когда комбинации системы с другими программами ЭВМ были согласованы с Подрядчиком в письменном виде.
   
4. 
   Подрядчик гарантирует, что факт передачи им Системы и исключительных прав на нее не нарушает патентных, авторских и смежных прав третьих лиц, право на коммерческую тайну третьих лиц. В случае нарушения данных гарантий Подрядчик обязуется возместить Заказчику все соответствующие убытки.
   
1. 
   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
   1. 
      За нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком работ, Подрядчик, на основании письменной претензии Заказчика, выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости соответствующего этапа за каждый день просрочки, в порядке, установленным законодательством РФ.
      
   2. 
      Уплата пени не освобождает Подрядчика от устранения нарушений по оказанию услуг.
      
   3. 
      В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ по настоящему Договору, Заказчик на основании письменной претензии Подрядчика выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного этапа за каждый день просрочки оплаты, в порядке, установленным законодательством РФ.
      
   4. 
      В случае, если Подрядчик нарушит обязательства указанные в Разделе 7 настоящего Договора, Заказчик имеет право на возмещение возникшего документально подтвержденного ущерба (в т.ч. имиджа и репутации Заказчика).
      
   5. 
      Все споры Сторон по настоящему Договору и в связи с ним разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров споры передаются на разрешение Арбитражного суда.
      
2. 
   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
   
   1. 
      Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон настоящего Договора, умышленное или неосторожное использование которой может нанести прямой экономический ущерб или привести к снижению деловой репутации одной из сторон, а также иная информация, которая прямо названа сторонами в качестве конфиденциальной.
      
   2. 
      Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге, полученные во время исполнения настоящего Договора.
      
   3. 
      Факт заключения и предмет настоящего Договора не является конфиденциальным и может использоваться сторонами в рекламно-маркетинговых целях после его завершения.
      
   4. 
      Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме случаев, когда такая информация получена из средств массовой информации.
      
3. 
   Форс-мажор
   
   1. 
      Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
      
   2. 
      Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, должна не позднее чем через 10 (Десять) календарных дней с момента их наступления в письменной форме уведомить об этом другую сторону. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеупомянутое обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
      
4. 
   прочие условия
   
   1. 
      Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
      
   2. 
      Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в любое время, уведомив об этом Подрядчика. В этом случае Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы. Разница между оплатой за фактически выполненные работы и фактически уплаченной Заказчиком Подрядчику суммой подлежит возврату Подрядчиком Заказчику.
      
   3. 
      Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику каких-либо расходов в случае нарушения Подрядчиком не по вине Заказчика сроков выполнения работ более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней, либо в случае, если Заказчику станет очевидно, что услуги не будут выполнены Подрядчиком в надлежащем качестве и в срок. В этом случае все уплаченные Заказчиком суммы, за вычетом стоимости принятых Заказчиком работ, подлежат возврату в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента уведомления о расторжении настоящего Договора.
      
   4. 
      Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
      
   5. 
      Все изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься только по согласию обеих Сторон с оформлением в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору в письменной форме и подписанием уполномоченными представителями обеих Сторон.
      
   6. 
      Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, (один экземпляр – Заказчику, один Подрядчику) имеющих одинаковую юридическую силу.
      
   7. 
      Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
      
      1. 
         Приложение № 1 – Технические требования.
         
      2. 
         Приложение № 2 – График работ.
         
      3. 
         Приложение № 3 – Расчет стоимости работ.
         
      4. 
         Приложение № 4 – Содержание документа «Техническое задание на создание и внедрение Системы».
         
      5. 
         Приложение № 5 – Порядок разработки, согласования и утверждения документа «Техническое задание на создание и внедрение Системы».
         
      6. 
         Приложение № 6 – Положение о проекте.
         
5. 
   Реквизиты и подписи сторон