II. Стандарт предоставления Государственной услуги
4. Наименование Государственной услуги
4.1. Государственная услуга «Отнесение граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены, к числу пострадавших и включение их в реестр пострадавших граждан».
5. Органы и организации, участвующие в предоставлении
Государственной услуги
5.1. Органом власти, ответственным за предоставление Государственной услуги, является Главгосстройнадзор Московской области.
5.2. Главгосстройнадзор Московской области обеспечивает предоставление Государственной услуги в электронной форме посредством Государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – РПГУ), в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) посредством обеспечения бесплатного доступа к РПГУ.
5.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей установлен организационно – распорядительным документом Главгосстройнадзора Московской области, ответственного за предоставление Государственной услуги.
5.5. Действия по предоставлению Государственной услуги осуществляет Управление по признанию граждан пострадавшими и ведения их Реестра (далее – Управление). В предоставлении Государственной услуги принимает участие Правовое управление Главгосстройнадзора Московской области (далее – Правовое управление).
5.6. В целях предоставления Государственной услуги для определения возможности применения критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших, либо выявление оснований для отказа во включении Заявителя в Реестр, Главгосстройнадзор Московской области взаимодействует с:
5.6.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
5.6.2. Министерством строительного комплекса Московской области;
5.6.3. органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области;
5.6.4. организациями, осуществляющими (осуществлявшими) функции застройщика и иными юридическими лицами, имеющими (имевшими) обязательства перед гражданами;
5.6.5. органами дознания, следствия либо судами;
5.6.6. подразделениями Федеральной службы судебных приставов;
5.6.7. организациями, осуществляющими (осуществлявшими) деятельность в области страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ -214 от 30 декабря 2004 г.);
5.6.8. Центральным банком Российской Федерации;
5.6.9. арбитражными управляющими в рамках дел о банкротстве в рамках Федерального закона от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
5.7. Главгосстройнадзор Московской области не вправе требовать от Заявителя (Представителя заявителя) осуществления действий, в том числе получения согласований, необходимых для получения Государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 1апреля 2015г. №186/12 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Московской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг».
6. Основания для обращения и результаты предоставления Государственной услуги
6.1. Заявитель (Представитель заявителя) обращается в Главгосстройнадзор Московской области с заявлением о предоставлении Государственной услуги в следующих случаях:
6.1.1. отнесение гражданина, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены, к числу пострадавших и включение его в Реестр;
6.1.2. внесение изменений в сведения о Заявителе, указанные в Реестре;
6.1.3. исключение Заявителя из Реестра.
6.2. Результатом предоставления Государственной услуги является:
6.2.1. по основанию, указанному в пункте 6.1.1 настоящего Административного регламента решение Комиссии об отнесении гражданина, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены, к числу пострадавших и включение его в Реестр либо отказ в предоставлении Государственной услуги.
6.2.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Административного регламента является внесение изменений в сведения о Заявителе, указанные в Реестре либо отказ в предоставлении Государственной услуги.
6.2.3. по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего Административного регламента является решение Комиссии об исключении Заявителя из Реестра либо отказ в предоставлении Государственной услуги.
6.3. Результат предоставления Государственной услуги направляется Заявителю (Представителю Заявителя) в составе Уведомления по форме (в зависимости от основания для обращения и результата предоставления Государственной услуги) указанной в Приложении 4-10 к настоящему Административному регламенту.
Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления Государственной услуги, направляется Заявителю (представителю Заявителя) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (далее - ЭП) уполномоченного должностного лица Главгосстройнадзора Московской области, в личный кабинет Заявителя (Представителя заявителя) на РПГУ.
6.4. Факт предоставления Государственной услуги и результаты предоставления Государственной услуги фиксируется в автоматизированной информационной системе Главгосстройнадзора Московской области «Реестр граждан» (далее – АИС РГ).
6.5. Реестр пострадавших граждан формируется в системе АИС РГ и ведется уполномоченными должностными лицами Главгосстройнадзора Московской области в соответствии Приказом Минстроя России от 12.08.2016 № 560/пр.
7. Срок регистрации Заявления на предоставление Государственной услуги
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Главгосстройнадзоре Московской области в день его подачи. Заявление, поданное через РПГУ после 16:00 рабочего дня, либо в нерабочий день, регистрируется в Главгосстройнадзоре Московской области на следующий рабочий день.
8. Срок предоставления Государственной услуги
8.1. Срок предоставления Государственной услуги составляет:
8.1.1. по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1 и 6.1.3 настоящего Административного регламента 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты регистрации Заявления в Главгосстройнадзоре Московской области;
8.1.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2 Административного регламента, 5 (пять) рабочих дней с даты регистрации Заявления в Главгосстройнадзоре Московской области.
8.1.3. Срок предоставления Государственной услуги по основанию, указанному в пункте 6.1.1 настоящего Административного регламента, может быть продлен до 14 (четырнадцати) рабочих дней в случае необходимости получения сведений находящихся в распоряжении организаций, указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента, но не более одного раза с даты принятия Комиссией решения о продлении срока.
8.1.4. Уведомление о продлении срока предоставления Государственной услуги направляется Заявителю (Представителю заявителя) в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Главгосстройнадзора Московской области не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Комиссией решения о продлении срока предоставления Государственной услуги.
9. Правовые основания предоставления Государственной услуги
9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Государственной услуги, является приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 г. № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» (далее – приказ Минстроя России от 12 августа 2016 г. № 560/пр);
9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Государственной услуги, приведен в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги
10.1. При обращении за предоставлением Государственной услуги независимо от основания для обращения Заявитель (Представитель заявителя) предоставляет:
а) документ, удостоверяющий личность Заявителя (Представителя заявителя);
б) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя;
10.2. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (Представителем заявителя) в зависимости от основания для обращения:
10.2.1. В случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящего Административного регламента:
а) заявление, оформленное по форме в соответствии с Приложением 12 к настоящему Административному регламенту;
б) договор участия в долевом строительстве, оформленный в соответствии с требованиями ФЗ-214 от 30 декабря 2004 г., подтверждающий возникновение правоотношений между Заявителем и застройщиком проблемного объекта, не исполнившим обязательства по передаче жилого помещения Заявителю, и договор уступки (в случае уступки участником долевого строительства прав требования по договору);
в) платежные документы, подтверждающие исполнение Заявителем обязательств по договору участия в долевом строительстве, заключенному в отношении проблемного объекта, и договору уступки (в случае уступки участником долевого строительства прав требования по договору);
г) вступивший в законную силу судебный акт о включении требований Заявителя к застройщику проблемного объекта в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений в случае введения в отношении застройщика одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика.
10.2.2. В случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Административного регламента:
а) заявление, оформленное по форме в соответствии с Приложением 13 к настоящему Административному регламенту;
б) документы, подтверждающие обстоятельства, в связи с которыми требуется внесение изменений:
- свидетельство о перемене имени или фамилии Заявителя (предоставляются в случае перемены имени или фамилии гражданина, включенного ранее в Реестр);
- свидетельство о заключении или расторжении брака Заявителя (предоставляются в случае смены фамилии гражданина, включенного ранее в Реестр в связи с вступлением в брак);
- свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию (предоставляется Заявителем в случае перехода к нему прав и обязанностей умершего гражданина, ранее включенного в Реестр в порядке правопреемства);
- свидетельство о смерти гражданина, включенного ранее в Реестр пострадавших граждан (предоставляется Заявителем в случае перехода к нему прав и обязанностей умершего гражданина, ранее включенного в Реестр в порядке правопреемства).
10.2.3. В случае обращения по основанию согласно пункту 6.1.3 к настоящему Административному регламенту:
а) заявление, оформленное по форме в соответствии с Приложением 14 к настоящему Административному регламенту.
10.3. Описание документов, необходимых для получения Государственной услуги, приведено в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправления и Организаций
В целях предоставления Государственной услуги Главгосстройнадзор Московской области в рамках электронного межведомственного взаимодействия запрашивает документы и сведения, находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправления:
11.1.1.выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок для определения правообладателя земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
11.1.2. выписка из Единого государственного реестра недвижимости для подтверждения государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
11.1.3. сведения о правообладателе земельного участка, о виде разрешенного использования земельного участка (при их отсутствии в Главгосстройнадзоре Московской области, в Едином государственном реестре недвижимости), оформленные до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – 122 -ФЗ от 21 июля 1997г.) - в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области;
11.1.4. правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором предусматривалось строительство многоквартирного жилого дома для определения правообладателя земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка (при их отсутствии в Главгосстройнадзоре Московской области), оформленные до вступления в силу 122-ФЗ от 21 июля 1997 г. - в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области;
11.1.5. разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства (при их отсутствии в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области – далее ИСОГД МО) в целях подтверждения начала строительства - в Министерстве строительного комплекса Московской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области;
11.1.6. разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (при их отсутствии в ИСОГД МО) в целях подтверждения завершения (не завершения) строительства - в Министерстве строительного комплекса Московской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области;
11.1.7. документы, выданные (оформленные) в ходе производства по уголовным делам, и документы, выданные (оформленные) в ходе гражданского судопроизводства, в том числе решения, приговоры, определения и постановления, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов в целях подтверждения неисполнения Застройщиком обязательств по передаче жилого помещения, расположенного в проблемном объекте – соответственно в органах дознания, следствия и в судебных инстанциях;
11.1.8. документы и информация об исполнении судебных актов в целях подтверждения неисполнения Застройщиком обязательств по передаче жилого помещения, расположенного в проблемном объекте - в подразделениях Федеральной службы судебных приставов;
11.2. В целях предоставления Государственной услуги Главгосстройнадзор Московской области запрашивает документы и сведения, находящиеся в распоряжении Организаций:
11.2.1. правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором предусматривалось строительство многоквартирного жилого дома, для определения правообладателя земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка, оформленные до вступления в силу 122-ФЗ от 21 июля 1997г. № - в организациях, осуществляющих (осуществлявших) функции застройщика;
11.2.2. ежеквартальную отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства в целях определения наличия прироста вложений в незавершенное строительство – у Застройщика, в соответствии с ФЗ-214 от 30 декабря 2004 г.;
11.2.3. документы и информацию, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов, подтверждающие наличие взаимоотношений между застройщиком (иным юридическим лицом) и Заявителем (договоры), и документы и информацию об исполнении Заявителем своих обязательств по заключенным договорам, в целях подтверждения надлежащего исполнения гражданином – участником долевого строительства обязательств по договору участия в долевом строительстве проблемного объекта - в организациях, осуществляющих (осуществлявших) функции застройщика, и иных юридических лицах, имеющих (имевших) обязательства перед гражданами;
11.2.4. документы и информация об удовлетворении (погашении), частичном удовлетворении требований Заявителя в рамках рассмотрения дела о банкротстве застройщика проблемного объекта в целях подтверждения неисполнения Застройщиком обязательств по передаче жилого помещения, расположенного в проблемном объекте - у Арбитражных управляющих в рамках Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
11.2.5. документы и информация о наличии поручительства банка или страхования гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве в целях подтверждения обеспечения (необеспечения) обязательств Застройщика по договору участия в долевом строительстве поручительством банка или страхованием гражданской ответственности – в организациях, осуществляющих (осуществлявших) деятельность в области страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства и/или Центральном банке Российской Федерации.
11.3. Документы, указанные в пункте 11.1-11.2. настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем (Представителем заявителя) по собственной инициативе, непредставление которых не является основанием для отказа Заявителю (Представителю заявителя) в предоставлении Государственной услуги.
11.4. Главгосстройнадзор Московской области не вправе требовать от Заявителя (Представителя заявителя) представления документов и информации, указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента.
11.5. Главгосстройнадзор Московской области не вправе требовать от Заявителя (Представителя заявителя) предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной Услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, являются:
12.1.1 обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Главгосстройнадзором Московской области;
12.1.2. обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя (Представителя заявителя);
12.1.3. предоставление документов, содержащих подчистки и исправления текста, не заверенные в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке;
12.1.4. предоставление документов, содержащих повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
12.1.5. представление документов с истекшим сроком действия (документы, удостоверяющие личность Заявителя (Представителя заявителя), документы, подтверждающие полномочия Представителя заявителя);
12.1.6. предоставление документов, качество которых, не позволяет в полном объеме прочитать содержащиеся в них сведения;
12.1.7. непредставление одного из документов (в зависимости от основания обращения) предусмотренного пунктом 10 настоящего Административного регламента;
12.1.8. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее требованиям, установленным Административным регламентом);
12.1.9. представление электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа;
12.1.10. подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием простой электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (Представителю заявителя).
12.2.Решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, оформляется в виде электронного документа по форме согласно Приложению 16 к настоящему Административному регламенту с указанием причин отказа, подписывается ЭП уполномоченного должностного лица Главгосстройнадзора Московской области, направляется в личный кабинет Заявителя (Представителя заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления в Главгосстройнадзор Московской области.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги
13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги являются:
13.1.1. несоответствие Заявителя одному из критериев, установленных пунктом 2 приложения № 1 к приказу Минстроя России от 12 августа 2016 г. № 560/пр (критерии указаны в Приложении 17 к Административному регламенту):
1) неисполнение застройщиком обязательств по договору участия в долевом строительстве жилого помещения, заключенному в соответствии с ФЗ -214 от 30 декабря 2004 г., в течение более 6 месяцев с даты, установленной в таком договоре, при отсутствии прироста вложений в незавершенное строительство объекта строительства в течение двух последовательных отчетных периодов или введение в отношении застройщика одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика (далее - проблемный объект);
2) привлечение застройщиком проблемного объекта денежных средств гражданина - участника долевого строительства для строительства проблемного объекта осуществлялось на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г.;
3) надлежащее исполнение гражданином - участником долевого строительства обязательств по договору участия в долевом строительстве проблемного объекта;
4) неисполнение застройщиком проблемного объекта обязательств по действующему договору участия в долевом строительстве по передаче жилого помещения, расположенного в проблемном объекте, гражданину - участнику долевого строительства;
5) отсутствие лица, являющегося правопреемником прав и обязанностей застройщика по строительству проблемного объекта, к которому может быть заявлено требование об исполнении обязательств застройщика по договору участия в долевом строительстве;
6) необеспечение обязательств застройщика по договору участия в долевом строительстве поручительством банка или страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору в порядке, установленном Федеральным законом № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г., либо осуществление выплаты по договору участия в долевом строительстве, обеспеченному поручительством банка или страхованием гражданской ответственности застройщика не может быть осуществлено ввиду введения одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве и (или) ликвидации соответствующей кредитной или страховой организации;
7) отсутствие заявителя в реестре пострадавших граждан в отношении того же и (или) иного проблемного объекта;
8) отсутствие факта привлечения денежных средств двух и более лиц в отношении одного и того же жилого помещения, расположенного в составе проблемного объекта.
13.1.2. ввод в эксплуатацию проблемного объекта, участником строительства которого является пострадавший гражданин;
13.1.3. вступление в законную силу судебного акта об удовлетворении (погашении), частичном удовлетворении требований пострадавшего гражданина в рамках рассмотрения дела о банкротстве застройщика проблемного объекта;
13.1.4. расторжение договора участия в долевом строительстве, заключенного между пострадавшим гражданином и застройщиком проблемного объекта, договора уступки (в случае уступки участником долевого строительства прав требований по договору);
13.1.5. представление заведомо ложных и (или) недостоверных документов, необходимых для предоставления Государственной услуги.
Заявитель не подлежит включению в реестр на основании решения, принимаемого Главгосстройнадзором Московской области, в случае несоответствия Заявителя одному из критериев в п. 13.1.1 Административного регламента.
13.2. Основаниями для отказа во внесении в Реестр записи об изменении сведений о Заявителе, является отсутствие сведений о Заявителе в Реестре.
13.3. Основаниями для отказа в исключении Заявителя из Реестра является отсутствие сведений о Заявителе в Реестре.
13.4. Заявитель вправе отказаться от получения Государственной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме, направив его по адресу электронной почты или обратившись в Главгосстройнадзор Московской области лично.
13.5. Отказ от предоставления Государственной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Государственной услуги.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Государственной услуги
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Государственной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг
15.1 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Государственной услуги, отсутствуют.
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Государственной услуги
16.1. Для получения Государственной услуги Заявитель (Представитель заявителя) авторизуется на РПГУ посредством Единой системы идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием интерактивной формы с приложением электронных образов (файлов) документов, необходимых для предоставления Государственной услуги. При этом Заявление считается подписанным простой электронной подписью. Передача оригиналов и сверка с электронными образами документов не требуется. Отправленные документы поступают в АИС РГ.
16.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для получения Государственной услуги в электронной форме в порядке, установленном в п. 16.1. Административного регламента.
16.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителя (представителей Заявителя) установлен организационно – распорядительным документом Главгосстройнадзора Московской области, ответственным за предоставление Государственной услуги.
17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Государственной услуги
17.1. Заявитель (Представитель заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения
и готовности результата предоставления Государственной услуги через личный кабинет на РПГУ.
Кроме того, Заявитель (Представитель заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Государственной услуги по телефону центра телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, а также по телефону в Главгосстройнадзоре Московской области 8-498-602-31-91 доб. 2, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
17.2. Результат предоставления Государственной услуги направляется в личный кабинет Заявителя (Представителя заявителя) на РПГУ в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области. Перечень должностных лиц, уполномоченных на подписание результата предоставления Государственной услуги, устанавливается руководителем Главгосстройнадзора Московской области и размещается на официальном сайте Главгосстройнадзора Московской области.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга
18.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга, приведены в Приложении 18 к Административному регламенту.
19. Показатели доступности и качества Государственной услуги
19.1. Показатели доступности и качества Государственной услуги приведены в Приложении 19 к Административному регламенту.
19.2. Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для инвалидов приведены в Приложении 20 к Административному регламенту.
20.Требования к организации предоставления Государственной услуги в электронной форме
20.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 Административного регламента, подаются посредством РПГУ, интегрированного с АИС РГ Главгосстройнадзора Московской области.
20.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе.
20.3. Все документы должны быть отсканированы в распространенных графических форматах файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.
20.4. В случае обращения Представителя заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, печатная форма Заявления (сформированная с помощью сервисов РПГУ на основании данных, заполненных Заявителем (Представителем заявителя) в электронной форме Заявления распечатывается, подписывается Заявителем (Представителем заявителя), сканируется и прикладывается к электронной форме Заявления в качестве отдельного документа.
20.5. Заявитель (Представитель заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в Личном кабинете с помощью статусной модели РПГУ.
21. Требования к организации предоставления Государственной услуги в МФЦ
21.1. В МФЦ заявителю (представителю заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для получения Государственной услуги в электронной форме.
21.2. Организация в МФЦ бесплатного доступа к РПГУ с проведением, в случае необходимости, консультации по вопросу подачи заявления в электронной форме осуществляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21 июля 2016г. № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».
21.3. Консультирование Заявителей (Представителей заявителей) о порядке предоставления Государственной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Главгосстройнадзором Московской области и Государственным казенным учреждением Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГКУ МО «МО МФЦ»), заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Государственной услуги
22. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Государственной услуги
22.1. Перечень административных процедур при предоставлении Государственной услуги по основанию, указанному в пункте 6.1.1 Административного регламента:
прием (получение) и проверка представленных Заявителем (Представителем заявителя) документов и сведений, регистрация или отказ в регистрации обращения Заявителя (Представителя заявителя) на предоставление Государственной услуги;
обработка и рассмотрение документов, необходимых для предоставления Государственной услуги;
направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги. Получение ответа на запросы;
рассмотрение заявления и документов Заявителей на заседании Комиссии Главгосстройнадзора Московской области с целью принятия решения;
оформление Ответственным секретарем Комиссии Главгосстройнадзора Московской области протокола заседания Комиссии Главгосстройнадзора Московской области и его утверждение;
подготовка и направление заявителю результата предоставления Государственной услуги, в том числе о продлении срока принятия решения;
внесение в Реестр сведений о Заявителях, по которым приняты решения отнести гражданина, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших, и включить его в Реестр либо исключить Заявителя из Реестра.
8) Блок-схема отнесения гражданина, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и включение его в Реестр приведена в Приложении 22 к настоящему Административному регламенту.
22.2. Перечень административных процедур при предоставлении Государственной услуги по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Административного регламента:
прием (получение) и проверка представленных Заявителем (представителем Заявителя) документов и сведений, регистрация или отказ в регистрации обращения Заявителя (представителя Заявителя) на предоставление Государственной услуги.
обработка и рассмотрение документов, необходимых для предоставления Государственной услуги
внесение в Реестр записи об изменении сведений о Заявителе.
направление уведомления Заявителю о внесении в Реестр записи об изменении сведений или об отказе во внесении в Реестр записи об изменении сведений.
блок-схема внесения в Реестр записи об изменении сведений о Заявителе приведена
в Приложении 23 к настоящему Административному регламенту.
22.3 Перечень административных процедур при предоставлении Государственной услуги по основанию, указанному в пункте 6.1.3 Административного регламента:
прием (получение) и проверка представленных Заявителем (Представителем заявителя) документов и сведений, регистрация или отказ в регистрации обращения Заявителя (Представителя заявителя) на предоставление Государственной услуги;
обработка и рассмотрение документов, необходимых для предоставления Государственной услуги;
рассмотрение заявления и документов Заявителей на заседании Комиссии Главгосстройнадзора Московской области с целью принятия решения;
оформление Ответственным секретарем Комиссии Главгосстройнадзора Московской области протокола заседания Комиссии Главгосстройнадзора Московской области и его утверждение;
подготовка и направление заявителю результата предоставления Государственной услуги;
исключение из Реестра сведений о Заявителях, по которым приняты решения исключить гражданина из Реестра,
блок-схема исключения Заявителя из Реестра приведена в Приложении 24 к Административному регламенту.
22.4. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру приведен в Приложении 21 к Административному регламенту.
|
