Статья 7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Выполнение Работы, предусмотренной Договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации "О коммерческой тайне" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в данной области.
7.2. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты любой полученной от другой Стороны информации, не допускать ее открытого опубликования, разглашения и передачи без письменного согласия Стороны, являющейся владельцем информации, третьим лицам и не использовать во вред друг другу.
7.3. Передача информации, содержащей коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации осуществляется на основании Соглашения о конфиденциальности, заключенного между Сторонами.
7.4. В случае если Подрядчик в ходе выполнения Работ по Договору привлекает субподрядчиков, которым для выполнения Работ необходим доступ к конфиденциальным сведениям, то он обязуется заключить с субподрядчиками соответствующие Соглашения о конфиденциальности.
Статья 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
8.2. При наступлении указанных в п. 8.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.
8.3. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.
8.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией».
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки в результатах Работы, в том числе и за те, которые обнаружены при их реализации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить Заказчику убытки, вызванные недостатками результатов Работы.
9.3. Подрядчик несет ответственность за несвоевременное получение и обеспечение согласований, разрешений и допусков, необходимых для выполнения Работы, произошедшие по его вине. Такие согласования, разрешения и допуски должны быть получены в соответствии с порядком и в сроки, установленные соответствующими компетентными органами.
9.4. В случае нарушения сроков выполнения Работы (этапа Работы), установленного в Графике выполнения этапов работ (Приложение №2 к Договору), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от стоимости невыполненного этапа Работ за каждый день просрочки. Пени начисляются до фактического выполнения Работ Подрядчиком.
9.5. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от стоимости неоплаченных в срок Работ за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты погашения Заказчиком задолженности по оплате.
9.6. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с выполнением Работ по Договору вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, и в случае возникновения таковых - примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика.
9.7. Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате выполнения Работ по Договору по вине Подрядчика и субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, компенсируется Подрядчиком.
9.8. Возмещение убытков за неисполнение обязательств по Договору осуществляется Сторонами в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
9.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств и /или обязанности устранения нарушений.
Статья 10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
10.1. Право собственности на результаты Работ и материальные носители, на которых они зафиксированы, переходит к Заказчику с момента подписания им Акта сдачи-приемки. При этом за Подрядчиком без каких-либо дополнительных выплат Заказчику остается право использования этих результатов в своей текущей деятельности.
10.2. В случае, если при выполнении Работ по настоящему Договору возникнут охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, то исключительные права на эти результаты будут принадлежать Заказчику, в т.ч. право на получение патента.
10.3. Подрядчик обязан в письменной форме согласовывать с Заказчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в результатах Работ по настоящему Договору, принадлежащих третьим лицам, и вопросов приобретения прав на их использование.
10.4. Цена исключительных прав на результаты Работ, передаваемые Подрядчиком Заказчику по настоящему Договору, считается включенной в стоимость Работ, которую Заказчик обязан оплатить в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты какого-либо дополнительного вознаграждения или возмещения за уступку имущественных авторских прав, указанных в пункте 10.2 Договора.
10.5. Подрядчик гарантирует Заказчику передачу полученных по Договору результатов Работ, не нарушающих исключительных прав других лиц.
Подрядчик гарантирует Заказчику, что все результаты Работ, которые будут разработаны по настоящему Договору, будут созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами, которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование результатов Работ.
10.6. Датой передачи исключительных прав является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему этапу.
10.7. В случае возникновения у Заказчика убытков, вызванных ненадлежащими действиями Подрядчика по передаче исключительных прав на результат Работ, Подрядчик обязан в полной мере возместить причиненные Заказчику убытки.
10.8. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
10.9. В случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц (субподрядчиков) в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Подрядчик обязуется включить в договоры с третьими лицами (субподрядчиками) положения о принадлежности исключительных прав, предусмотренных п. 10.2. настоящего Договора, Заказчику.
Статья 11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении и расторжении Договора, Стороны разрешают путем переговоров с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии - 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой она была направлена.
11.2. В случае не достижения согласия в досудебном порядке все споры, разногласия или требования, возникающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Статья 12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора и подписанного уполномоченными лицами Сторон.
12.2. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по своей инициативе, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или иной даты, указанной в таком уведомлении.
12.3. В случае прекращения Договора до приемки Заказчиком результата Работ Подрядчик обязан передать результаты Работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ в количестве экземпляров в соответствии с настоящим Договором, по степени их готовности на момент прекращения Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора. Заказчик обязан оплатить результаты выполненных и принятых Работ в сроки, предусмотренные п. 3.5. настоящего Договора. В этом случае Стороны составляют и подписывают акт сверки расчетов по Договору.
Статья 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору. Датой подписания Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу первой страницы Договора.
13.2. Работы по настоящему Договору выполняются в сроки, определенные в Графике выполнения этапов работ Объекта (Приложение № 2 к Договору). Началом выполнения Работ по договору считается дата подписания сторонами Договора.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Все дополнения, изменения и приложения составляют неотъемлемую часть Договора.
14.2. В случае изменения адреса местонахождения, банковских реквизитов Стороны извещают об этом друг друга в течение 7 (семи) рабочих дней с даты указанных изменений.
14.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемыми его частями:
- Приложение №1. Задание на проектирование объекта «Краснодарский край, г. Белореченск, АГНКС-1»;
- Приложение №2. График выполнения этапов работ объекта «Краснодарский край, г. Белореченск, АГНКС-1»;
- Приложение №3. Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
- Приложение №4. Расчет договорной цены по объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, АГНКС-1».
Статья 16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
-
ПОДРЯДЧИК:
|
ЗАКАЗЧИК:
|
_____________________________
|
ООО «Газпром газомоторное топливо»
|
_____________________________
_____________________________
_____________________________
должность
_______________________ /ФИО/
|
Юридический адрес: Российская Федерация, 197046, город Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 20, литер А
ИНН 3905078834 КПП 781301001
р/с 40702810600000001686
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827
ОГРН 1063905088158
Телефон (812) 455-01-09,
факс (812) 455-01-10
info@gmt.gazprom.ru
должность
______________________ /ФИО/
|
Приложение № 1
к Договору№__________________ от «____» __________20__ г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Краснодарский край, г. Белореченск, АГНКС-1, новое строительство
|
Основание для проектирования
|
1.1 Решение совета директоров № 6 от 11.03.2015 г. об утверждении инвестиционной программы ООО «Газпром газомоторное топливо» на 2015 год.
|
|
Исходные данные предоставляемые
Заказчиком
|
2.1. Технические требования на проектирование (Приложение №1 к Заданию на проектирование) (передаются при подписании договора).
2.2. Градостроительный план земельного участка (передается при подписании договора).
2.3. Технические условия на подключение к сетям газоснабжения и электроснабжения (передаются при подписании договора).
2.4. Книга фирменного стиля розничной сети АГНКС (передается при подписании договора).
2.5. Разделительная ведомость поставки МТР для производства строительно-монтажных работ (передается при подписании договора).
2.6. Комплект технической документации на основное технологическое оборудование (передается после подписания договора в течение 10 рабочих дней).
|
|
Местоположение предприятия, здания, сооружения
|
3.1. Краснодарский край, р-н Белореченский, г. Белореченск, вдоль автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск
|
|
Вид строительства
|
4.1. Новое строительство.
|
|
Разрабатываемая документация
|
5.1. Проектная (в т.ч. инженерные изыскания, основные технические решения, техническая часть конкурсной документации), рабочая документация.
5.2. Технологический регламент.
|
|
Порядок разработки документации
|
6.1. Подрядчику выполнить комплекс инженерных изысканий, в соответствии с Постановлением Правительства от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», разработанным техническим заданием на выполнение инженерных изысканий и программой инженерных изысканий, согласованных с Заказчиком, в объеме, достаточном для проектирования и прохождения экспертизы.
6.2. На первом этапе проектирования разработать «Основные технические решения» (далее – ОТР). В составе ОТР разработать разделы:
схема планировочной организации земельного участка;
схема организации дорожного движения;
архитектурные решения;
структурные и принципиальные схемы систем газоснабжения, электроснабжения, АСУТП, водоснабжения и водоотведения, технологических решений.
ОТР предоставить Заказчику для согласования.
6.3. Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации сформировать в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3), требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 и другими нормативными документами, а также Техническими требованиями на проектирование (Приложение №1).
Объём и качество проектной документации должно быть достаточным для прохождения Экспертизы. Объём и качество рабочей документации должно быть достаточным для производства строительно-монтажных работ.
6.4. По результатам согласования Заказчиком проектной документации разработать техническую часть конкурсной документации для проведения конкурсных торгов по выбору подрядных организаций на выполнение СМР и ПНР (в рамках Этапа 3: Разработка проектной документации).
|
|
Требования по вариантной разработке
|
7.1. Проработать альтернативные варианты, связанные с прохождением трасс сетей инженерно-технического обеспечения, электроснабжения, подъездной дороги (при необходимости).
Точки подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, электроснабжения, примыкания к автодороге определяет Подрядчик совместно с соответствующими эксплуатирующими организациями и направляет Заказчику соответствующие трассы, выполненные на кадастровом плане территории.
|
|
Особые условия строительства
|
8.1. В соответствии с картой общего сейсмического районирования территорий РФ ОСР-97 (СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»).
|
|
Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта
|
9.1. Основные технико-экономические показатели определить в проектной документации с учетом Технических требований на проектирование (Приложение №1).
9.2. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (с учетом действующих на момент разработки изменений и дополнений), действующими нормативными документами РФ и Методическими указаниями ООО «Газпром газомоторное топливо» о порядке формирования сметной стоимости.
|
|
Особые требования к проектированию
|
10.1. Проектная документация должна включать в себя согласования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ и полученными техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Учесть охранные зоны инженерных сетей, сооружений и объектов. При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей с получением соответствующих технических условий и согласований.
|
|
Требования к технологии, режиму предприятия и основному технологическому оборудованию
|
11.1. Режим работы объекта круглосуточный, круглогодичный.
11.2. Предусмотреть на АГНКС возможность продувки технологических коммуникаций азотом в период проведения ремонтных работ.
|
|
Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям
|
12.1. Выполнить в соответствии с Техническими требованиями на проектирование (Приложение № 1) и Градостроительным планом земельного участка.
12.2. Во внешнем оформлении руководствоваться требованиями Книги фирменного стиля розничной сети АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо».
|
|
Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий
|
13.1. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» отдельным томом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующими природоохранную деятельность, а также Техническими требованиями на проектирование (Приложение №1).
13.2. В разделе «Проект рекультивации нарушенных земельных участков» привести расчет рекультивации нарушенных и загрязненных земель, расчет затрат на рекультивацию земель, материалы по отводу земель.
|
|
Технологическая связь
|
14.1. Выполнить в соответствии с нормативными документами и Техническими требованиями на проектирование (Приложение №1).
|
|
Энергоснабжение
|
15.1. Выполнить в соответствии с нормативными документами, Техническими требованиями на проектирование и полученными техническими условиями.
|
|
Автоматизация технологических процессов, метрологическое обеспечение и организация измерений углеводородных сред.
|
16.1. Разработать раздел «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)» и «Метрологическое обеспечение» в соответствии с действующими нормативными документами и Техническими требованиями на проектирование (Приложение №1).
|
|
Требования по энергосбережению
|
17.1. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
|
|
Требования по режиму безопасности и гигиене труда
|
18.1. Разработать раздел «Организация и условия труда работников, управление производством и предприятием» в соответствии с Законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, требованиями СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», другими действующими нормативными документами актами РФ, а также Техническими требованиями на проектирование (Приложение №1).
|
|
Выделение очередей и пусковых комплексов
|
19.1. Не требуется
|
|
Требования по ассимиляции производства
|
20.1. Не требуется.
|
|
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
|
21.1. Разработать раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», с порядком, определенном ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по ГО, мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства», в соответствии с исходными данными для разработки инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выданных территориальными органами ГО и ЧС, а также Техническими требованиями на проектирование (Приложение №1).
21.2. Разработать Паспорт безопасности опасного производственного объекта (приказ МЧС РФ от 04.11.2004 № 506).
21.3. Разработать План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.
|
|
Требования по пожарной безопасности
|
22.1. Выполнить в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и другими действующими нормативными документами РФ в области пожарной безопасности, а также Техническими требованиями на проектирование (Приложение №1).
22.2. Разработать отдельным томом «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
22.3. Разработать Декларацию пожарной безопасности, произвести расчет пожарного риска в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
|
|
Требования к системам безопасности и охране объектов
|
23.1. Разработать с учетом требований Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ.
23.2. Разработать разделы «Комплекс инженерно-технических средств охраны» (КИТСО) и «Информационная безопасность» в соответствии с действующими нормативными документами и Техническими требованиями на проектирование (Приложение 1).
|
|
Требования к разработке сводных заказных спецификаций (СЗС)
|
24.1. В составе документации выполнить сборник спецификации оборудования (ССО), выделив оборудование и материалы поставки Заказчика и поставки Подрядчика, оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек согласно разделительной ведомости, предоставляемой Заказчиком.
Сборник сводных заказных спецификаций (СЗС) предоставляется отдельно на МТР поставки Заказчика:
− оборудование, требующее монтажа (ОТМ) с разделением по номенклатуре;
− оборудование, не требующее монтажа (ОНТМ) и не входящее в сметы строек, удовлетворяющее критериям отнесения к отдельным объектам основных средств с разделением по номенклатуре;
− производственный инвентарь, хозяйственный инвентарь, мебель с разделением по номенклатуре;
− материалы с разделением по номенклатуре.
|
|
Определение затрат на страхование
|
25.1. Выполнить в соответствии с со ст. 263 Налогового кодекса РФ и письмом Госкомитета РФ по строительству и ЖКК от 18.07.2002 №НЗ-3942/7.
|
|
Подрядчик
|
26.1. ___________________
|
|
Заказчик
|
27.1. ООО «Газпром газомоторное топливо»
|
|
Источник финансирования
|
28.1. Капитальные вложения ООО «Газпром газомоторное топливо»
|
|
Срок выполнения работ
|
29.1. В соответствии с Графиком выполнения этапов работ Объекта (Приложение №2 к договору).
|
|
Срок действия задания
|
30.1. В течение срока действия договора на выполнение проектно-изыскательских работ. Изменения к заданию утверждаются Заказчиком.
|
|
Порядок сдачи работы
|
31.1. Подрядчик предоставляет Заказчику материалы в 6-ти экземплярах на бумажных носителях и в 3-х экземплярах на электронных носителях.
31.2. Материалы для предварительного согласования предоставляет в 2-х экземплярах на бумажных носителях и в 1-м экземпляре на электронных носителях.
|
|
Требования к передаче материалов на электронных носителях
|
32.1. Электронная версия комплекта документации передается на CD-R (DVD-R) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск).
32.2. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования объекта проектирования, стадии разработки, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.
32.3. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания и файл «Ведомость электронной версии документации».
32.4. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации на бумажном носителе. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
32.5. Документацию в электронном виде предоставить в отсканированном виде в формате PDF с подписями и печатями и редактируемом виде в форматах Microsoft office и DWG (AutoCAD).
32.6. Сметную документацию предоставить в форматах Excel и программного комплекса Гранд-Смета.
|
|
Дополнительные требования
|
33.1. Обеспечить сопровождение проектной документации и инженерных изысканий в органах экспертизы до получения положительного заключения. Место проведения экспертизы определяет Заказчик.
33.2. Предоставить Заказчику Ведомость устранения замечаний экспертизы.
33.3. Получить технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение, примыкание к автодороге, исходные данные ГО ЧС, связь, вывоз отходов, вынос сетей и т.д.) в объеме, достаточном для проектирования и получения положительного заключения экспертизы проектной документации.
|
|
Приложение
|
34.1. Технические требования на проектирование.
|
ПОДРЯДЧИК:
|
ЗАКАЗЧИК:
|
______________________________
|
ООО «Газпром газомоторное топливо»
|
_______________________ /ФИО/
|
_______________________ /ФИО/
|
|
Приложение №1
к Техническому заданию
на выполнение проектно-изыскательских работ
Объекта «Краснодарский край, г. Белореченск, АГНКС-1 »
|
|
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Газпром газомоторное топливо»
______________________ М.В. Лихачев
«____» ____________ 2015 г.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на проектирование Объекта «Краснодарский край, г. Белореченск, АГНКС-1»
код: 23-007
|
