Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п.

Скачать 0.71 Mb.

Название	Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п.
страница	1/6
Тип	Статья

filling-form.ru > Договоры > Статья

1 2 3 4 5 6

С

443009, РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55

Телефон: +7 (846) 207-00-01; Факс: +7 (846) 207-10-01

E-mail: mail@aviaagregat.net; www.aviaagregat-samara.com

443009, РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55

Телефон: +7 (846) 992-61-29; Факс: +7 (846) 955-13-57

E-mail: mail@aviaagregat.net; www.aviaagregat-samara.com

траница из

Договора № АА – _ / 20

от «» _______ 20 года

_____________________________________________________________________________________________________________________

Приложения №1

к документации о закупке

Проект договора № АА-522/2016

на выполнение строительно-монтажных работ

г. Самара

«___»__________20___г.

АО «Авиаагрегат», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Майорова Павла Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор на выполнение строительно-монтажных работ (далее – договор) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Предмет договора

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п. 1.2 Договора, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Подрядчик обязуется выполнить по настоящему Договору, следующие работы:
1. На основании разработанной проектно-сметной документации и технического задания (Приложение №1 к настоящему договору) выполнить строительно-монтажные работы (далее – работы) по объекту: «Техническое перевооружение и реконструкция производственной базы ОАО «Авиаагрегат», г. Самара» (далее – объект).
2. Сдать объект приемочной комиссии с комплектом документов в соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, передать результат работ Заказчику.
Указанные в пункте 1.1. настоящего договора работы выполняются Подрядчиком по адресу; г. Самара, Заводское шоссе, 55.
Подрядчик выполняет работы предусмотренные настоящим Договором своими силами. Привлечение субподрядчиков не допускается.

СТАТЬЯ 2. Цена договора

2.1. Стоимость выполняемых работ, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору, определена по результатам открытого конкурса (протокол заседания № _____ от «_____»___________20___г.), указывается в Сводном сметном расчете к проекту УЛ 13001 (Приложении №5 к настоящему Договору) и составляет ____________( _________), в т. ч. НДС 18% _________ (__________________).

2.2. В цену включено причитающееся Подрядчику вознаграждение, с учетом стоимости всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в статьях 1 и 2 настоящего Договора, в том числе:

затраты на выполнение работ по Договору;
затраты, связанные с обеспечением объекта рабочими, а также специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
затраты на вывоз строительного мусора;
накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;
стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования до сдачи объекта;
затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков капитального ремонта;
все иные возможные затраты Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

2.3. Указанная в пункте 2.1 настоящего Договора цена является твердой и изменению не подлежит.

Распределение денежных средств и сроки финансирования по настоящему Договору согласованы Сторонами в Приложение № 2 к Договору – Порядок оплаты за выполненные работы, которое обосновывается сводным сметным расчетом и локальными сметами, выполненными Подрядчиком по настоящему Договору. При необходимости допускается перераспределение средств между статьями затрат в пределах договорной цены.

2.4. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, а так же при внесении изменений в проектно-сметную документацию, с условием, что стоимость строительно-монтажных работ остается в сумме ранее разработанной проектно-сметной документации ОАО Ульяновский Гипроавиапром в 2014г. (Ул 13001) с изменением по стоимости строительства не более чем на 10%.

2.5. Размер цены, указанный в пункте 2.1 Договора, может быть пересмотрен в сторону увеличения или уменьшения по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в следующих случаях:

при внесении изменений в утвержденное задание на проектирование, в проектно-сметную документацию по инициативе Заказчика, что влечет за собой изменение объема строительно-монтажных работ, влияющие на стоимость и сроки выполнения работ;
если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной власти Российской Федерации или субъектов Российской Федерации будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Заказчика и (или) Подрядчика, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.

2.5. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. Порядок и условия платежей

3.1. Оплата выполняемых работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:

3.1.1. В течение 25 календарных дней с момента заключения настоящего Договора, Заказчик осуществляет авансирование в размере 15% от стоимости договора, а именно _____________ рублей ___ 00 копеек на основании счета Подрядчика.

3.1.2. Оплата, выполненных Подрядчиком работ, осуществляется на основании подписанных обеими сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в соответствии Распределения договорной цены и порядка оплаты за выполненные работы (Приложением №2 к настоящему Договору) в течение 30 календарных дней, с момента получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании первичной учетной документации, указанной в статье 13 настоящего договора, и при наличии счета-фактуры.

3.2. Оплата возведенных Подрядчиком титульных временных зданий и сооружений, устройство которых предусмотрено проектом организации строительства, производится по фактическим затратам.

3.3. Оплата непредвиденных работ и затрат осуществляется за фактически выполненные работы в пределах резерва на эти цели, предусмотренные сводным сметным расчетом.

3.4. Окончательная оплата выполненных и принятых Заказчиком работ производится с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета за выполненные работы при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и итогового акта сверки взаиморасчетов по настоящему договору между Сторонами, который Подрядчик обязан подписать и направить Заказчику в течение 3(трех) рабочих дней с даты его получения.

3.5. Датой исполнения обязательств по оплате настоящего договора является дата списания денежных средств со счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

3.6. Оплата по настоящему договору работ осуществляется Заказчиком на специально открытый Подрядчиком расчетный счет.

3.7. Не подлежат оплате работы по устранению выявленных нарушений в следующих случаях:

если по результатам контрольных обмеров технологического этапа выявлено несоответствие объемов фактически выполненных работ рабочей документации в сторону их уменьшения, Заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. При этом акт о контрольных обмерах фактически выполненных работ, составленный Заказчиком с привлечением лиц, осуществляющих строительный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор, и Подрядчика, в котором зафиксирован факт нарушения, является надлежащим доказательством;
если по результатам проведенных Заказчиком контрольных мероприятий выявлено несоответствие фактического наименования, марки, ГОСТ (ТУ), изготовителя, поставщика, схем поставки примененных материалов и оборудования перечням материалов и оборудования указанных в рабочей документации, Заказчик вправе потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом акт о контрольных обмерах фактически выполненных работ, составленный Заказчиком с привлечением лиц осуществляющих авторский надзор, и Подрядчика, в котором зафиксирован факт нарушения, является надлежащим доказательством.

СТАТЬЯ 4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору).

4.2. Начало работ – с момента подписания договора подряда обеими Сторонами.

4.3. Авторский надзор проводится специалистами организации, являющейся разработчиком проектной и рабочей документации, в течение всего периода выполнения строительно-монтажных работ по объекту.

4.4. Подрядчик должен завершить работу по настоящему договору после ввода объекта в эксплуатацию и подписания акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (форма N КС-14), но не позднее «____»____________ 20__ г. с момента начала выполнения работ по настоящему договору.

4.5. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в статьях 20 и 26 настоящего договора.

Статья 5. Принятие Подрядчиком условий договора

5.1. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

- Заказчик до момента подписания настоящего договора передал Подрядчику в полном объеме всю необходимую техническую информацию и документацию, которые требуются Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств, установленных в п. 1.2. настоящего Договора.

- несет полную ответственность за выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и разработанной проектно-сметной документацией;

- тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ;

- никакая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 6. Обязанности и права Подрядчика

В соответствии с настоящим договором и в рамках цены договора Подрядчик:

Соблюдает требования, предусмотренные Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору) на выполнение работ, проектно-сметной документации, а также требования исходных данных, представленных Заказчиком и полученных самостоятельно для выполнения работ.
Согласовывает все полученные технические условия с Заказчиком.
Не вправе отступать от требований, указанных в пункте 6.1 настоящего договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.
В течение 5(пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора открывает отдельный расчетный счет по расчетам с Заказчиком и оплате расходов, связанных с выполнением работ по настоящему договору. Подрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах счета в течение 5 рабочих дней с момента его открытия. Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика на указанный расчетный счет денежные средства исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему договору.
Выполняет все работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с нормативно-технической, разработанной ранее проектно-сметной документацией и условиями настоящего договора, а также законодательством Российской Федерации и сдает результаты работ Заказчику. Любые отклонения от нормативно-технической, разработанной ранее проектной и рабочей документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающих воздействие на окружающую среду.
Назначает в течение 5(пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления настоящего договора в силу, лиц, ответственных:

за представление отчетов в объеме и порядке, определенных статьей 27 настоящего договора;

за производство строительно-монтажных работ;

за поставку материалов и оборудования, и иных материально-технических ресурсов;

за осуществление входного, производственно-операционного, приемочного строительного контроля;

за производство работ по созданию системы комплексной безопасности объекта;

за поддержание безопасности объекта, пропускного и внутри объектового режимов на объекте, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление.

В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением упомянутого уведомления.

Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим договором.

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям настоящего договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.

6.8. Направляет перед началом выполнения работ независимо от готовности Подрядчика к выполнению указанных работ уполномоченных представителей для получения необходимых документов: разрешения на строительство, акта передачи строительной площадки, уведомления о назначенных Заказчиком представителях по проведению строительного контроля за производством работ на объекте, разрешительных документов, обосновывающих воздействие на окружающую среду, других документов.

В случае невыполнения обязательств Заказчика по передаче указанных документов Подрядчик составляет акт с участием представителей Заказчика.

6.9. Направляет перед началом выполнения работ уполномоченных представителей для подписания акта передачи строительной площадки и получения уведомления о назначенных Заказчиком представителях по проведению строительного контроля начинает строительно-монтажные работы на объекте не позднее 5(пяти) рабочих дней, после согласования проекта производства работ с Заказчиком при наличии разрешения на строительство, письменно уведомив о начале работ Заказчика, если иной срок не предусмотрен графиком выполнения работ.

Ведет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля предъявляемых к приемке работ ежемесячно представляется Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ.
Обеспечивает представление Заказчику, текущую исполнительную документацию, в том числе необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет цены договора систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Заключает в счет цены договора со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов.
Вывозит в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-14), со строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после освобождения строительной площадки объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, и передает Заказчику строительную площадку по акту.
В срок не позднее, чем за 10 (десяти) рабочих дней до даты завершения строительно-монтажных работ на объекте в полном объеме и в соответствии с технической документацией направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ на объекте.
Обеспечивает в присутствии представителей Заказчика проведение индивидуального испытания примененного материала узла (части) объекта и (или) объекта в целом. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала испытаний на объекте направляет Заказчику комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование правильности оформления и комплектности. Оформляет и передает Заказчику в течение 2(двух) рабочих дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла (части) объекта и (или) объекта в целом, акт индивидуального испытания по форме, установленной строительными нормами и правилами.
Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по настоящему договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия настоящего договора и являющиеся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.
Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы, и оборудование в соответствии с положениями статьи 22 настоящего договора. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет стоимости договора в течение срока, установленного Заказчиком.
Предъявляет Заказчику для проведения строительного контроля законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа. Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без предъявления Заказчику законченных технологических операций предшествующего технологического этапа.
Представляет Заказчику исполнительную документацию в количестве 3 (трех) экземпляров, а также 1 (один) экземпляр на электронном носителе за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала работы приемочной комиссии.
Принимает участие в работе приемочной комиссии.
Обеспечивает охрану объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему договору до даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику.
Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда в целях сохранения жизни и здоровья персонала, сбережения окружающей среды. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда. Соблюдает на объекте необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными, нормативными правовыми и нормативными актами в течение всего срока действия настоящего договора.
Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.
Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам, использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные материалы и оборудование.
Обязуется письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и (или) в связи с исполнением настоящего договора, в том числе:

аварии (в течение двух часов);
любом несчастном случае независимо от степени его тяжести в течение 24 часов, а в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания расследования представлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 часов);
аресте, и (или) блокировании счетов, и (или) иных обстоятельствах, влияющих на осуществление платежей между Сторонами (в течение 24 часов);
забастовках персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся объекта, взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по настоящему договору (в течение 24 часов);
иных обстоятельствах, фактах (в течение 24 часов);
остановке работ по решению организации по проведению строительного контроля и (или) других надзорных органов (в течение не более одного часа с момента получения предписания);
обнаружение радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение двух часов).

6.28. Обеспечивает страхование объекта и ответственности в соответствии со статьей 23 настоящего договора.

6.29. Обязуется представлять отчеты в объеме и порядке, определенных статьей 27 настоящего договора.

6.30. По требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком технической документации и материалам выбора (для основного технологического оборудования), а также надежность обеспечения охраны объекта, организации пропускного и внутри объектового режимов.

6.31. Обязуется проводить мероприятия в области охраны окружающей среды, выполнять предписания по устранению нарушений требований природоохранного законодательства в установленные сроки, определенные в результате проведения экологического контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов.

6.32. С учетом категорийности объекта обязуется обеспечить безопасность объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:

установления пропускного и внутри объектового режимов в соответствии с инструкцией, согласованной с Заказчиком;

соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности объекта.

6.33. Обеспечивает соблюдение требований трудового законодательства Российской Федерации в отношении своих работников, а также гарантирует включение аналогичных обязательств в договоры, заключаемые с субподрядчиками.

6.34. Выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

6.35. Оборудует за свой счет на строительной площадке пункты очистки (мойки) колес, с этой целью приобретает и устанавливает на строительных площадках соответствующее оборудование для мойки автотранспорта и строительной техники.

1 2 3 4 5 6

	1. предмет договора агентство, действующее при заключении договоров... Ржд), обязуется по заявкам Заказчика осуществлять продажу пассажирских перевозок (далее продажа билетов), а также оказывать иные...		2. Сумма Договора и порядок расчетов Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику,...
	Статья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает...		Статья предмет договора и требования к товарам поставщик обязуется...
	Статья Предмет Договора в соответствии с настоящим Договором Исполнитель...		В арбитражный третейский суд города Москвы Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить работы (далее описывается предмет договора)
	Именуемое в дальнейшем «Подрядчик» По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ		Свои должностные обязанности, определенные данным договором и непосредственно... Работодатель обязуется обеспечить ему необходимые условия для работы, выплачивать заработную плату и представлять социально-бытовые...
	Свои должностные обязанности, определенные данным договором и непосредственно... Работодатель обязуется обеспечить ему необходимые условия для работы, выплачивать заработную плату и представлять социально-бытовые...		Действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной... По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство по поручению Заказчика выполнять работы по ремонту и/или обслуживанию...

Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п.

Договора № АА – ___ / 20__

от «__» ___________ 20__ года

Похожие:

Договора № АА – _ / 20

от «» _______ 20 года