Статья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок проектно-изыскательские работы по Объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, агнкс-1»


НазваниеСтатья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок проектно-изыскательские работы по Объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, агнкс-1»
страница1/16
ТипСтатья
filling-form.ru > Договоры > Статья
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16



Договор подряда

на выполнение проектно-изыскательских работ
г. _______ "__" ______________ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, на основании Протокола заседания Закупочной комиссии № _________ от «__» _____ 20__ г. заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок проектно-изыскательские работы по Объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, АГНКС-1» (код объекта 23-007) (далее – Работа/Работы), и сдать результат данных Работ Заказчику в порядке и сроки, определённые Договором, а Заказчик обязуется принять результаты надлежащим образом выполненных Работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Подрядчик выполняет Работу в соответствии с Заданием на проектирование Объекта (Приложение № 1 к Договору) (далее – Задание), Графиком выполнения этапов работ Объекта (Приложение № 2 к Договору), Расчётом договорной цены по Объекту (Приложение № 4 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора, а также в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, предъявляемыми к проектно-изыскательским работам.
Статья 2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работа по настоящему Договору выполняется по этапам, состав и сроки выполнения которых определяются в Графике выполнения этапов работ Объекта (Приложение № 2 к Договору).

2.2. Принятие этапов Работы по Договору подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ (далее – Акт сдачи-приемки), составленного по форме Приложения № 3 к Договору, и свидетельствующего, что принятая Работа соответствует условиям Договора и удовлетворяет требованиям Заказчика.

2.3. Работа по Договору считается выполненной в полном объеме после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки последнего этапа Работы, при условии наличия подписанных Сторонами актов сдачи-приемки всех этапов Работы, указанных в Графике выполнения этапов работ Объекта (Приложение № 2 к Договору).

2.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работу и сдать результат Работы Заказчику, а Заказчик вправе досрочно принять и оплатить указанную Работу.
Статья 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Работ по настоящему Договору определена на основании Протокола заседания закупочной комиссии ООО «Газпром газомоторное топливо» №_____ от «__»______________20__г. в соответствии с Расчётом договорной цены по Объекту (Приложение № 4 к Договору) и составляет ______________ руб. (_______________), кроме того НДС (18%) - ________________ руб. (сумма прописью), всего ______________ руб. (___________).

3.2. Цена работ по настоящему Договору является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

3.3. Затраты, связанные с приобретением прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, оплатой счетов, выставленных организациями, выдающими справки, технические условия и другие документы, необходимые для выполнения Работ, включены в общую цену Работ по Договору, кроме платежей за государственную/негосударственную и экологическую экспертизу.

3.4. Оплата стоимости Работ осуществляется по этапам в соответствии с Графиком выполнения этапов работ Объекта (Приложение № 2 к Договору), после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу.

3.5. Оплата выполненных этапов Работ производится в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки по соответствующему этапу Работ, при наличии счета и счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Выставленный счет должен содержать ссылку на Договор, информацию об Объекте и выполненных работах. Отсрочка платежа не является коммерческим кредитом, и в связи с этим, проценты на сумму платежа  до момента его уплаты в срок, установленный Договором, не начисляются.

3.6. Подрядчик выставляет счет-фактуру (исправленный счет-фактуру, корректировочный счет-фактуру) в сроки и по форме, предусмотренные действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

В случае подписания счетов-фактур лицами, наделенными правом подписи счетов-фактур за руководителя и главного бухгалтера, Подрядчик обязуется приложить к счет-фактуре надлежащим образом заверенную доверенность (с образцом подписи), подтверждающую полномочия этих лиц на подписание счета фактуры.

В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а так же несвоевременно их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.

3.7. Датой исполнения денежного обязательства по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.8. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.

3.9. Ежеквартально, до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за окончанием квартала, Подрядчик оформляет акт сверки расчётов по Договору и направляет его на подписание Заказчику.

По завершении исполнения всех обязательств по Договору Стороны осуществляют окончательную сверку расчётов, Подрядчик оформляет акт сверки расчётов по Договору и направляет его на подписание Заказчику.

3.10. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени Сторон, должны быть подтверждены учредительными документами, доверенностью.
Статья 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Сдача и приемка выполненной Подрядчиком Работы по настоящему Договору осуществляется по этапам и оформляется Актом сдачи-приёмки выполненных работ (по форме Приложения №3 к Договору). Состав и сроки выполнения Работы, передачи результатов Работы определяются в Графике выполнения этапов работ Объекта (Приложение № 2 к Договору). Требования к количеству передаваемых материалов определяются Заданием на проектирование Объекта (Приложение № 1 к Договору).

4.2. Передача Подрядчиком Заказчику результатов Работы по этапам на рассмотрение и соответствующих Актов сдачи-приемки Работ осуществляется по сопроводительным документам (с указанием перечня и количества передаваемых материалов), составленным Подрядчиком в соответствии со сроками, установленными в Графике выполнения этапов работ Объекта (Приложение № 2 к Договору).

Датой передачи Заказчику результатов Работы по этапам считается дата их получения Заказчиком.

4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения результата Работы обязан рассмотреть представленный результат, и либо подписать Акт сдачи-приемки и направить его в адрес Подрядчика, либо направить мотивированный отказ от приемки результатов Работы с указанием замечаний и сроков их устранения. Повторная приемка осуществляется в порядке, определенном для первоначальной сдачи-приемки.

4.4. Недостатки устраняются Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком в соответствии с п.4.3 настоящего раздела Договора, и за свой счет при условии, что замечания не выходят за рамки требования Задания и иных исходных данных Заказчика.

4.5. Датой подписания Акта сдачи-приемки считается дата его подписания Заказчиком.

4.6. Право собственности на результаты Работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему этапу.
Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Передать Заказчику результат Работы (результат Работы по этапам) в сроки, определенные в Графике выполнения этапов работ Объекта (Приложение № 2 к Договору), в соответствии с Заданием (Приложение №1 к Договору), руководствуясь требованиями нормативной документации и действующим законодательством Российской Федерации. Отступление от Задания Подрядчиком возможно только с письменного согласия Заказчика.

5.1.3. Не передавать результат Работы третьим лицам без согласия Заказчика.

5.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика о возникновении каких-либо обстоятельств, препятствующих нормальному выполнению Работ.

5.1.5. По требованию Заказчика информировать его в письменной форме о ходе выполнения Работ.

5.1.6. Выполнять Работу с соблюдением действующих в Российской Федерации норм и правил по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды.

5.1.7. Нести полную ответственность за действия/бездействие привлекаемых Подрядчиком к исполнению Договора третьих лиц (субподрядчиков) как за свои собственные.

5.1.8. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения Работ по Договору.

      1. Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых разрешений на право выполнения Работ, требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

      2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора назначить ответственного Представителя для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, и направить Заказчику соответствующее уведомление.

      3. Направить на предварительное согласование Заказчику проектную документацию по истечении 70 (семидесяти) календарных дней с момента начала выполнения Работ по Договору.

      4. Еженедельно по четвергам до 18:00 (по Московскому времени) предоставлять полномочному Представителю Заказчика отчеты о ходе выполнения Работ, подписанные ответственным Представителем посредством электронной почты на адрес начальника отдела проектных работ управления проектных работ (Antonenko-NV@gmt.gazprom.ru) и ведущего специалиста отдела сопровождения инвестиционных проектов филиала в г. Краснодар (Minkailov-VS@gmt.com.ru).

      5. Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и за свой счет все недоделки/замечания в результатах выполненных им Работ, являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

      6. Выставлять счета-фактуры по форме и в сроки, предусмотренные действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

      7. Оплачивать все налоги, пошлины и сборы, связанные с исполнением Договора (в том числе платежи за получение необходимых исходных данных для выполнения Работ по Договору в уполномоченных организациях, получение технических условий по присоединению к источникам инженерно-технического обеспечения, согласование проектно-изыскательской документации в уполномоченных организациях, государственных органах и органах местного самоуправления), кроме платежей за государственную/негосударственную и экологическую экспертизу.

      8. Подготовить данные, необходимые для оформления заявки на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения энергоснабжающих организаций в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

      9. При выполнении этапа Работ «Сопровождение согласования проектной документации и получение положительного заключения экспертизы» Подрядчик предоставляет Заказчику отчет о выполнении работ по сопровождению согласования проектной документации при проведении государственной/негосударственной экспертизы с приложением Ведомости устранения замечаний (при их наличии).

      10. Представлять разработанную в соответствии с настоящим Договором проектно-изыскательскую документацию и отдельные ее разделы на согласование органам и организациям, выдавшим технические условия, органам исполнительной власти, надзорным и иным органам и организациям, осуществляющим в соответствии с действующим законодательством РФ согласование проектно-изыскательской документации и отдельных ее разделов, выдающим разрешения на производство соответствующих работ, от своего имени и за свой счет. Оплата счетов указанных органов и организаций за оказание таких услуг производится Подрядчиком.

      11. После завершения выполнения Работ по Договору или при досрочном расторжении Договора возвратить Заказчику доверенность/доверенности, выданные Заказчиком Подрядчику с целью представления интересов Заказчика в рамках выполнения Работ по настоящему Договору, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения Работ по Договору/расторжения Договора.

      12. Подрядчик обязан по запросу Заказчика или в случае изменений в составе долей участников организации, в составе исполнительных органов/совете директоров (наблюдательном совете), применения специальных налоговых режимов, участия в региональных инвестиционных проектах, представить Заказчику запрашиваемую информацию или информацию о таких изменениях (по адресу электронной почты info@gmt.gazprom.ru или на электронном носителе) с подтверждением соответствующими документами в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений или получения соответствующего запроса Заказчика.

    1. Подрядчик вправе:

      1. Привлечь к выполнению Работ по Договору третьих лиц (субподрядчиков) на условиях, указанных в настоящей Статье.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Произвести приемку и оплату выполненной Подрядчиком Работы в размере и порядке, предусмотренных разделами 3 и 4 Договора.

5.3.2. По обоснованному запросу Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней выдать на лицо, указанное Подрядчиком, соответствующую доверенность на выполнение от имени Заказчика действий (осуществление полномочий), необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору.

      1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора назначить ответственного Представителя для координации и согласования с Подрядчиком хода выполнения Работ, и направить Подрядчику соответствующее уведомление.

      2. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения проектной документации в соответствии с п.5.1.11 ст.5 Договора, предварительно рассмотреть ее, и по результатам рассмотрения в указанный в настоящем пункте срок направить Подрядчику уведомление о предварительном согласовании проектной документации либо замечания к проектной документации, с указанием срока их устранения.

    1. Заказчик вправе:

5.4.1. В любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, проверять ход и качество выполнения Работ.

5.4.2. Не принимать от Подрядчика результат Работ в случае, если представленный результат Работы не соответствует условиям Договора.

5.4.3. Запрашивать у Подрядчика путем направления письменного запроса информацию о составе долей участников организации, составе исполнительного органа/совета директоров (наблюдательного совета), о применении специальных налоговых режимов и об участии в региональных инвестиционных проектах.
Статья 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ по Договору в полном объеме с высоким качеством, соответствующим Заданию (Приложение № 1 к Договору), требованиям соответствующих нормативных документов, а также своевременное устранение всех недостатков и дефектов.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку проектной документации, а также выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной документации и данных изыскательских работ, переданных Заказчику. При этом Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

6.3. При обнаружении недостатков в проектной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные Работы, а также возместить Заказчику документально подтвержденные причиненные убытки.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее дня, следующего за днем получения письменного извещения Заказчика. Срок устранения недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком, устанавливается Заказчиком.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов), в том числе в случае неявки представителя Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков (дефектов) на основе экспертизы, привлекаемой им за свой счет, и устраняет обнаруженные недостатки своими силами или с помощью привлеченного третьего лица. При этом Подрядчик возмещает затраты Заказчика по проведению экспертизы и устранению обнаруженных недостатков (дефектов) в полном объеме.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Статья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок проектно-изыскательские работы по Объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, агнкс-1» iconСтатья предмет и существенные условия договора заказчик поручает,...
Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Статья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок проектно-изыскательские работы по Объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, агнкс-1» iconВ арбитражный третейский суд города Москвы
Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить работы (далее описывается предмет договора)

Статья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок проектно-изыскательские работы по Объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, агнкс-1» iconСтатья Предмет договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает...
Информация по предмету закупки у единственного исполнителя на оказание услуг по размещению рекламы в рамках проведения конференции...

Статья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок проектно-изыскательские работы по Объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, агнкс-1» icon1 Согласно настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить, собственными...

Статья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок проектно-изыскательские работы по Объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, агнкс-1» iconСтатья предмет контракта Государственный заказчик поручает, а Подрядчик...
«Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5апреля 2013 г. №44-фз «О контрактной...

Статья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок проектно-изыскательские работы по Объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, агнкс-1» iconСтатья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик...
«Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18. 07. 2011 n 223-фз «О закупках...

Статья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок проектно-изыскательские работы по Объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, агнкс-1» iconНа право заключения договора на проектно-изыскательские работы
Оао «Ростелеком», Ханты-Мансийский филиал (далее – Заказчик) проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в настоящей...

Статья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок проектно-изыскательские работы по Объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, агнкс-1» icon1 Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательства...

Статья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок проектно-изыскательские работы по Объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, агнкс-1» iconДействующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной...
По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство по поручению Заказчика выполнять работы по ремонту и/или обслуживанию...

Статья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлечёнными силами в установленный Договором срок проектно-изыскательские работы по Объекту «Краснодарский край, г. Белореченск, агнкс-1» icon2. Сумма Договора и порядок расчетов
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск