Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Скачать 1.14 Mb.
|
| 1.Требования к качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам Поставщик должен изготовить продукцию в соответствии с номенклатурой, техническими и качественными характеристиками и в требуемом объеме. Продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении. Готовая продукция должна соответствовать стандартам и нормам, предъявляемым к работам (продукции) данного рода. При изготовлении продукции Поставщик должен соблюдать требования к качеству используемого материала. Краска и материалы не должны содержать вредных примесей. Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Товар при хранении и использовании не должен выделяет вредных веществ. В воздушной среде, в сточных водах и в присутствии других веществ товар не должен образовывать вредных соединений. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при доставке, разгрузке и хранении. Внешняя сторона каждой упаковки должна содержать текстовую надпись, определяющую вид продукции и количество продукции. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки. Вся продукция до начала ее изготовления после заключения договора согласовывается с Заказчиком. 2. Объем работ: Согласно технического задания Заказчика, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. 3. Срок завершения работ: в течение 30 календарных дней от даты заключения договора. Исполнитель при исполнении договора по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать Заказчику. 4. Начальная (максимальная) цена договора: 6. Обоснование начальной (максимальной) цены договора: Начальная (максимальная) цена договора обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Расчет начальной (максимальной) цены договора является неотъемлемой частью настоящей документации. 7. Порядок формирования цены договора: Цена Договора формируется с учетом общей стоимости услуг, транспортных и других расходов связанных с оказанием услуг, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации. 8. Порядок оплаты: Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Оплата производится путем перечисления с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя суммы за фактически оказанные услуги в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Сторонами акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем счет-фактуры (счета). 9. Доставка производится за счет поставщика, в будние дни, часы приемки товара с 8.00 до 15.00. Разгрузка производится силами поставщика. Начальная максимальная цена договора 100 591,00 рубль. Главный врач ГАУЗ «Брянская городская больница №4» С.В. Хандожко Приложение №3 к документации электронного аукциона Проект Договор № г. Брянск «____ »_____________2018 год Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская городская больница № 4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Хандожко Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________ действующего на основании , с другой стороны, руководствуясь Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон № 223 -ФЗ) в соответствии с протоколом об электронном аукционе__________________________________ № __________ от ________2018г., заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1.1.Поставщик обязуется поставить _____________________________ (далее Товар), для нужд ГАУЗ «Брянская городская больница №4» в количестве и в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора согласно Приложению № 1, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2. Срок поставки – в течение 30 календарных дней от даты заключения договора 1.3. Общая сумма договора составляет: _____________________________________. 1.4. Оплата товара производится за счет средств ОМС 2. Цена договора и порядок расчетов 2.1. Товар поставляется по ассортименту, в количествах и по ценам в рублях согласно техническому заданию (Приложение к Договору № 1). 2.2. Цена остается неизменной на протяжении всего срока действия Договора. 2.3. В цену договора включается транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с приобретением и доставкой требуемого товара. 2.4. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 (девяносто) календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара, сопроводительных документов, счёта-фактуры на поставленный товар и акта ввода в эксплуатацию. Датой платежа считается отметка банка Заказчика на платежном поручении. 2.5. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества, качества поставляемого товара и иных условий договора.
3.1. Поставщик обязуется: 3.1.1. Своевременно поставить товар в сроки, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, представить все необходимые документы. 3.1.2. Поставить товар в количестве и ассортименте, указанном в техническом задании (Приложение к Договору № 1). 3.1.3. Одновременно с передачей товара передать Заказчику следующую документацию: - товарно-транспортную накладную; - счет-фактуру с указанием основания поставки (договора №______); - технический паспорт или иной документ, содержащий существенные технические характеристики товара; -и др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 3.2. Поставщик вправе: 3.2.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Договора. 3.2.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товаров в рамках настоящего Договора. 3.3. Заказчик обязуется: 3.3.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора. 3.3.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора. 3.4. Заказчик вправе: 3.4.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора. 3.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора. 3.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору. 3.4.4. Отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и некомплектного товара, а если такой товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товара, либо до его замены. 4 .Сроки, порядок и условия поставки 4.1. Поставщик, своими силами и за свой счет, поставляет товар по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д.84. Поставка Товара должна быть осуществлена в часы работы Заказчика, а именно с 8:00 до 15:00 с понедельника по пятницу включительно. Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате доставки Товара не менее чем за 3 дня. 4.2. Датой поставки является дата доставки товара Заказчику по адресу, указанный в п. 4.1 настоящего договора. 4.3. При осуществлении приемки Товара Заказчик обязан осмотреть Товар в строгом соответствии с порядком, предусмотренным Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, и ст. 513 ГК РФ по сопроводительным документам на Товары (накладные, счет, счет-фактура и т.п.). 5. Качество товара 5.1. Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого им товара. 5.2. Поставляемый товар по комплектности и своему качеству должен соответствовать действующей нормативной документации и сопровождаться необходимыми документами, подтверждающими их качество. 5.3. Поставщик поставляет товар в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи при транспортировке, погрузке и хранении в закрытом складском помещении. 5.4. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен сопровождаться технической документацией на русском языке. 5.5. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТу, действующему на момент поставки. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром у которого не вскрыта, не надорвана, не повреждена упаковка, который не был восстановлен, не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства). 5.6. Наименование и производитель поставляемого товара, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (товарно-транспортной накладной и счет - фактуре). 6. Имущественная ответственность 6.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 коп.) 6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, определённом Заказчиком, но не менее чем одна трёхсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 10 % ________________________________________________________. 6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6.6. Применение штрафных санкций (уплата неустойки) не освобождает Стороны от исполнения принятых по договору обязательств. 6.7. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение взятых на себя по Договору обязательств в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации. 6.8. Применение штрафных санкций (уплата неустойки) не освобождает Стороны от исполнения принятых по договору обязательств. 6.9. Каждая из Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за причиненные другой стороне договора убытков. 6.10. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 7. Обеспечение исполнения Договора 7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме________________________________________________________ (безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств). Поставщик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Договора на сумму _________________________________________________________________________________ рублей, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Договора. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. 7.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора будет возвращено Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10-ти дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный поставщиком в письменном требовании. В случае выбора Поставщиком вида обеспечения гарантии качества Товара «передачи заказчику в залог денежных средств»- банковские реквизиты учреждения прилагаются: ГАУЗ «Брянская городская больница №4» 241023, г.Брянск, Бежицкая, д. 30 ИНН 3201001120 КПП 325701001 БИК 041501001 Департамент финансов Брянской области (ГАУЗ «БГБ № 4» л/с 30814Р10510) р/сч 40601810900013000002 В ОТДЕЛЕНИИ БРЯНСК КБК 00000000000000000510 8. Прочие условия 8.1. Споры, возникшие при исполнении Договора, регулируются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 14 календарных дней с момента вручения. При полном или частичном отклонении претензии, при неполучении ответа на претензию в установленный срок заинтересованная сторона вправе обратиться в арбитражный суд Брянской области. При полном или частичном удовлетворении претензии сторона, получившая претензию, обязана приложить к ответу копии документов, подтверждающих факт её удовлетворения. 8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 8.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов не позднее трёх дней с даты их изменения. 8.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством. 8.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия другой стороны. |
Похожие:
 | Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223 фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением... | | Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223 фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением... |
| Проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223 фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических... |  | Фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Заказчик), разработано в соответствии с требованиями,... |
| Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223 фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением... | | Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223 фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением... |
| Проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223 фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических... | | Проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223 фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических... |
| Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223 фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением... | | Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223 фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением... |