Проект государственного контракта государственный контракт №
Скачать 1.97 Mb.
|
6. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 6.1. Исполнитель обязан выполнить работы по реализации Перечня энергосберегающих мероприятий в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту. 6.2. Исполнитель в течение _____ календарных дней после подписания настоящего Контракта обязан приступить к реализации Перечня энергосберегающих мероприятий. 6.3. При необходимости выполнения и согласования проектной документации на реконструкцию инженерных сетей, модернизацию оборудования и др. Исполнитель выполняет эти работы собственными силами или привлекает субподрядные организации при условии выполнения п. 2.9 настоящего Контракта. При этом Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в вопросах реализации Перечня мероприятий в той части, которые не могут быть реализованы без действий Заказчика, как то: получение разрешений и согласований органов государственной власти и местного самоуправления, получение технических условий от ресурсоснабжающих организаций и т.д. В случае несвоевременного согласования проектной документации Заказчиком обязательства Исполнителя по срокам достижения экономии корректируются соответствующим образом. 6.4. Исполнитель несет ответственность за контроль качества во время реализации всех энергосберегающих мероприятий. Исполнитель обязан инспектировать и тестировать всю работу, выполняемую для обеспечения соответствия с требованиями настоящего Контракта. 6.5. Исполнитель обязан выполнить работы по реализации Перечня энергосберегающих мероприятий в сроки, определенные календарным планом работ (Приложение № 8 к настоящему Контракту). Изменение сроков выполнения работ допускается по согласованию Сторон, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Контракту о внесении изменений в календарный план. В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работы в установленные сроки, Исполнитель обязан письменно уведомить и представить Заказчику подтверждающие документы (справки гидрометеоцентра, уполномоченного органа в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т.д.) в течение ___календарных дней с момента окончания действия непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работы в установленные сроки, для продления срока выполнения работ. 6.6. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителю и его подрядчиков в помещения объектов для обследования, проектирования, установки, регулирования, осмотра и мониторинга оборудования в течение рабочих часов в рабочие дни или в иное время по согласованию Сторон. Заказчик не вправе ограничивать доступ Исполнителя в помещения объектов Заказчика для предотвращения или ликвидации любого аварийного состояния. 6.7. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ с использованием собственных материалов, собственными средствами. При выполнении работ Исполнитель обязан применять материалы, изделия и оборудование, соответствующие техническим условиям, утвержденной и согласованной проектной документации, государственным стандартам. Исполнитель вправе использовать в процессе выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, изделия и оборудование, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в согласованной проектной документации. Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Исполнителем незамедлительно по требованию Заказчика. При осуществлении работ Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества. 6.8. Исполнитель обязан письменно уведомлять Заказчика о завершении каждого мероприятия, указанного в Перечне энергосберегающих мероприятий, в том числе о завершении реализации Перечня энергосберегающих мероприятий в целом. Исполнитель в срок, не позднее _____ календарных дней до даты окончания работ по объекту направляет Заказчику письменное уведомление о завершении реализации Перечня энергосберегающих мероприятий и назначении времени сдачи работ с приложением Акта выполненных работ для дальнейшей эксплуатации. Заказчик производит проверку объемов выполненных Исполнителем работ, зафиксированных в представленном акте. В случае обнаружения несоответствий в представленных актах Заказчик возвращает их Исполнителю для устранения выявленных несоответствий. При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в течение срока определенного Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Акт выполненных работ подписывается после устранения Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков. 6.9. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ, конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, но не позднее, чем за_______ рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, то Исполнитель составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Исполнителя не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Исполнителем без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Исполнитель за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Исполнителем актов освидетельствования конструкций и скрытых работ. 6.10. Исполнитель обязан предоставить Заказчику руководства по работе и эксплуатации и рекомендуемые каталоги запасных частей для обслуживания результатов работ и модифицированного оборудования. В течение _______ рабочих дней после завершения реализации энергосберегающих мероприятий, подтвержденной актом передачи объекта, Исполнитель обязан обучить персонал Заказчика требованиям к эксплуатации, сохранению, восстановлению оборудования и системы в случае аварий. 6.11. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные Перечнем энергосберегающих мероприятий, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству в течение ____лет, но не менее срока действия настоящего Контракта. Качество выполненных работ определяется соответствием выполненных работ Перечню энергосберегающих мероприятий, техническим условиям, государственным стандартам. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата работ, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение _____ рабочих дней, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Исполнителем производились работы по устранению недостатков. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласовании порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан не позднее — рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков направить своего представителя. При отказе Исполнителем от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составляет акт, определяющий наличие и характер недостатков. Результат такой экспертизы является для Сторон обязательным. При обнаружении вины Исполнителя, затраты, связанные с экспертизой несет Исполнитель. Проведение экспертизы не исключает права Сторон обратиться за разрешением спора в арбитражный суд. Если в период гарантийного срока вследствие недостатков работы Исполнителя по настоящему Контракту объекту был нанесен ущерб, то Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, после чего Стороны обсуждают действия, связанные с устранением ущерба, и Исполнитель устраняет повреждения своими силами или возмещает Заказчику ущерб согласно договоренности. 7. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 7.1. Право собственности на оборудование, установленное Исполнителем у Заказчика в ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, является собственностью Исполнителя в течение срока действия Контракта. Неотделимые улучшения с момента их создания на Объектах принадлежат Заказчику. 7.2. По истечении срока действия Контракта право собственности на оборудование, созданное или установленное на Объектах, переходит в государственную (муниципальную) собственность без всякой дополнительной платы. Исполнитель обязан передать Заказчику указанные усовершенствования и оборудование в исправном состоянии по акту приема-передачи оборудования. 7.3. В случае досрочного прекращения настоящего Контракта по инициативе Заказчика право собственности на оборудование Заказчик приобретает путем выкупа по остаточной стоимости с учетом понесенных Исполнителем расходов на его приобретение, доставку, монтаж и эксплуатацию, амортизационных расходов, а также расходов на обслуживание кредитных средств. 7.4. По истечении срока действия настоящего контакта экономию от всех усовершенствований и оборудования, созданных или установленных на объектах Заказчика, переходит в муниципальную собственность без всякой дополнительной платы. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 8.2. За неисполнение Исполнителем обязательства по достижению определенной в Контракте доли размера экономии в течение соответствующего периода Исполнителю начисляется неустойка, рассчитанная как произведение одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на произведение цены (тарифа) энергетического ресурса, определяемой в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Контракта, и разницы между размером экономии энергетического ресурса в натуральном выражении, который должен был быть обеспечен Исполнителем по Контракту в соответствующий период, и фактически достигнутым в результате исполнения Контракта в соответствующий период размером экономии в натуральном выражении, за каждый день просрочки. 8.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или по причинам, зависящим от Заказчика. 8.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом и Приложениями к нему, а также за допущенные нарушения Строительных норм и правил Российской Федерации (СПиН), Государственных стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руководящих документов системы (РДС), технических условий (ТУ). 8.5. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного срока в соответствии настоящим Контрактом, за качество используемых при проведении работ материалов, изделий и оборудования. 8.6. Исполнитель несет риск отнесения затрат, произведенных в рамках исполнения настоящего Контракта, на собственные расходы в случае, если по истечении первого расчетного периода показатели экономии энергетических ресурсов, установленных пунктом 2.4. настоящего Контракта, не достигнуты. 8.7. В случае, если Исполнитель докажет путем проведения независимой экспертизы или составления двустороннего акта освидетельствования, что показатели экономии энергетических ресурсов не были достигнуты по причинам, зависящим от Заказчика, то он освобождается от рисков потери собственных затрат. Вина Заказчика может быть доказана при: - нарушении режима работы и режима эксплуатации объекта; - нарушении режимов работы и эксплуатации оборудования, правил техники безопасности; - неисполнении п.5.4; - увеличении площади объектов путем пристройки к существующим; - изменении назначения помещений и объекта в целом по сравнению с тем, которое было до момента исполнения плана энергосберегающих мероприятий (в том числе сдача в аренду, субаренду своих помещений после исполнения плана энергосберегающих мероприятий); - подключении дополнительных потребителей, как внутренним сетям, так и к наружным; - существенном изменении (более 10% от существующего на 1 января 20__г. (года заключения энергосервисного Контракта) количества работающего персонала в сторону его увеличения; - полной или частичной модернизации и реконструкции инженерно-технического оборудования на более энергоемкое (например, замене светильников или ламп на светильники или лампы большей мощности) и др. Нарушения фиксируются в Акте обследования объекта, который подписывается представителями Исполнителя и Заказчика. 8.8. Заказчик не освобождается от подписания акта выполненных работ и оплаты стоимости услуг на условиях п. 4 настоящего Контракта в случае не достижения показателей экономии энергоресурсов, установленных п. 2.5, по вине Заказчика. 8.9. В случае, если в один и более (но не первый) расчетный(ые) период(ы) Заказчик не достигает показателей экономии энергоресурсов, установленных п. 2.5 настоящего Контракта, по вине Исполнителя, то Заказчик освобождается от исполнения своих обязательств по оплате услуг в данный(ые) расчетный(ые) период(ы). В последующие расчетные периоды при выполнении Исполнителем п. 2.5 настоящего Контракта Заказчик исполняет свои обязательства по оплате услуг в соответствии с п. 4 настоящего Контракта. По истечении срока действия настоящего Контракта проводится сверка по потребленным энергоресурсам за все расчетные периоды, составляется общий акт сверки с расчетом фактических показателей экономии энергоресурсов за весь период срока действия Контракта. Если фактические показатели экономии энергоресурсов за весь период срока действия Контракта равны или превышают показатели экономии энергетических ресурсов, установленные в п. 2.4 настоящего Контракта, то условия настоящего Контракта по показателям экономии энергоресурсов считаются выполненными. Заказчик исполняет свои обязательства по оплате услуг по оставшейся стоимости настоящего Контракта. Если фактические показатели экономии энергоресурсов за весь период срока действия Контракта меньше показателей экономии энергетических ресурсов, установленные в п. 2.4 настоящего Контракта, то условия настоящего Контракта по показателям экономии энергоресурсов считаются невыполненными. Заказчик исполняет свои обязательства по оплате услуг только за последний расчетный период при условии выполнения Исполнителем п. 2.4 настоящего Контракта. Оставшаяся стоимость Контракта может быть выплачена при выполнении Исполнителем п. 2.4 настоящего Контракта в последующий 1 (один) расчетный период, но не более ________ месяцев. 8.10. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 8.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления непреодолимых явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, возникших после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 8.12. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение _______ календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия. 8.13. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ, компенсируется Исполнителем, если не будет доказано, что данный ущерб был нанесен по вине иных лиц. 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 9.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 9.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде _______________________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Отношения Сторон, не урегулированные условиями Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 10.2. Настоящий Контракт составлен на _____ листах, в ______ (__) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 10.3. Зачет требований между Сторонами государственного Контракта не допускается. 10.4. В случае ликвидации Исполнителя или проведения в отношении Исполнителя процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно. 10.5. В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Исполнителя. 10.6. В случае начала реорганизации Исполнителя, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Исполнителя. 10.7. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Исполнителя обязана письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения. 10.8. Перемена Исполнителя не допускается, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 10.9. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Контракта (далее — корреспонденция), могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от Сторон Контракта. 10.10. Вся корреспонденция, относящаяся к исполнению государственного Контракта, действительна для Сторон по Контракту в случае ее оформления в соответствии с требованиями к документам, установленными действующими государственными стандартами. 10.11 К государственному Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Приложение № 2 Объем потребления энергетического ресурса Приложение № 3 Перечень средств измерения энергоресурсов Приложение № 4 Показатели экономии энергетических ресурсов Приложение № 5 Стоимость единицы энергетического ресурса Приложение № 6 Режимы (условия) использования энергетических ресурсов Приложение № 7 Перечень объектов Приложение № 8 Календарный план выполнения работ Приложение № 9 Факторы, влияющие на объем потребления энергетических ресурсов Приложение № 9 Форма Акта достигнутой экономии ТЭР 10.12. Адреса для корреспонденции: 10.12.1. Адрес (а) Заказчика:__________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ e-mail:______________________________________________________________________________ Факс: 10.12.1. Адрес (а) Исполнителя:___________________________________ ____________________________________________________________________________________ e-mail:______________________________________________________________________________ Факс: 11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 11.1 Заказчик – ______________________________________________________________________ Адрес места нахождения: _____________________________________________________________ Почтовый адрес, телефон: _____________________________________________________________ Электронный адрес: __________________________________________________________________ Банковские реквизиты: ___________________________________________________, ИНН _______________, к/с ____________________________ в______________________, БИК _______________ КПП _____________, ОКАТО __________________ 11.2 Исполнитель____________________________________________________________________ Адрес места нахождения: _____________________________________________________________ Почтовый адрес, телефон: _____________________________________________________________ Электронный адрес: __________________________________________________________________ Банковские реквизиты: ___________________________________________________, ИНН _______________, к/с ____________________________ в______________________, БИК _______________ КПП _____________, ОКАТО __________________ Приложение № 1 к государственному Контракту № ________ от "__" _______20__ г Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов
Приложение №2 к государственному Контракту № ________ от "__" _______20___ г Объем потребления энергетического ресурса
Приложение № 3 к государственному Контракту № ________ от "__" _______20___ г Перечень приборов учета энергоресурсов
Приложение №4 к государственному Контракту № ________ от "__" _______20__ г Фактическое помесячное (поквартальное) потребление энергоресурсов за базисный год. Показатели экономии энергоресурсов (планируемые).
Приложение №5 к государственному Контракту № ________ от "__" _______20__ г Стоимость единицы энергетического ресурса
Приложение № 6 к государственному Контракту № ________ от «__» _______20__ г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Генерального подрядчика; 3 – название и реквизиты протокола, решения и (или) иного документа, в соответствии с которым принято решение... |  | «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем |
| ... | | Российской Федерации должен быть заключен контракт: Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Городская больница... |
| Служебный контракт устанавливает права и обязанности сторон. Служебный контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами,... | | |
| Исполнитель государственного контракта, получатели субсидии по договору (соглашению), исполнители контрактов (договоров) раскрывают... | | Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |
| Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России | | Москвы путем проведения аукциона в электронной форме, протокол №0373200012313000125-3 от 25. 11. 2013 г., реестровый номер торгов... |