Участник конкурса/ уполномоченный представитель _________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
Инструкция по заполнению формы 7
Участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями раздела 3 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и в соответствии с формами документов, установленными частью III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
При подготовке предложения участника конкурса по товарам используемым при выполнении работ, их качественным и иным характеристикам товаров и их показатели, соответствующие требованиям конкурсной документации участником конкурса указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в Части IV «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» с учетом следующих положений:
- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника конкурса не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать» «или», «+/-», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;
- участник конкурса в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в Части IV «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание» конкурсной документации. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным конкурсной документацией и будут отклонены.
- разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.
В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в Техническом задании и/или Приложениях к Техническому заданию (при наличии).
ФОРМА 8. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ П.П. 3-5,7,9 Ч.1 СТ. 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013Г. № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Приложение № 6
к заявке на участие в конкурсе
Декларация соответствия участника конкурса требованиям, установленным п.п. 3-5, 7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________1:
1) не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;2
4) у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не применяется в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5) между участником закупки и заказчиком отсутствует конфликт интересов.3 Участник конкурса/
уполномоченный представитель _______________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
М.П.
Форма 9. ДОВЕРЕННОСТЬ
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. _______________ ____________________________________________________________
(место выдачи доверенности) (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо (физическое лицо) – участник конкурса:
___________________________________________________________ (далее – доверитель)
(Наименование участника конкурса)
в лице_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий (ая) на основании ________________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет ________________________________________________ (далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _________________ «____» _____________
представлять интересы доверителя на конкурсе ______________________________________________________________ (далее – конкурс)
(указать наименование конкурса),
проводимом _________________________________________________________________________
(указать название муниципального заказчика и уполномоченного органа).
Представитель уполномочен от имени доверителя подавать муниципальному заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, конкурсной комиссии необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы, включая заявку на участие в конкурсе, совершать иные действия, связанные в участием доверителя в конкурсе.
Подпись _______________________ ________________________ удостоверяем.
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Участник конкурса/ уполномоченный представитель _________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА Муниципальный контракт
на выполнение строительных работ № _____
Московская область, г. Видное «__» _______ 2014 г.
Управление здравоохранения администрации Ленинского муниципального района Московской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в соответствии с Положением о __________ (уставом), утвержденным ____________________, в лице начальника Управления Шашкова Виктора Петровича, действующего на основании _________________, с одной стороны, и
_________________________ (для юридических лиц указывается полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – ФИО, ОГРНИП; для физических лиц – ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании на основании результатов осуществления закупки Московской области путем проведения конкурса, протокол ________№ ______ от _______ г., заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству здания МУЗ «Молоковская участковая больница» по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п Молоковское, с. Молоково, (далее - Объект) в соответствии с нормами действующего законодательства и в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, и передать результат работ Заказчику (далее - работы) в сроки, указанные в статье 3 Контракта и в Графике производства работ (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проектной документации Объекта.
1.3. Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации Государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 663/38.
1.4. Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта, осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета муниципального образования.
1.6. Строительные работы проводятся на земельном участке с кадастровым номером 50:21:060501:962, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Молоковское, с. Молоково. Договор № 3-2009 от «16» апреля 2009 г.
Статья 2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее - Цена Контракта), и является твердой на весь срок выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта, в том числе:
Бюджет Московской области: КБК: 0901 0126412 414 310;
Бюджет Ленинского муниципального района: КБК: 0901 0127412 414 310.
в 2014 году - ______________, в том числе НДС 18 % - ____________;
в 2015 году - ______________, в том числе НДС 18 % - ____________.
Цена Контракта определена на весь срок выполнения работ в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения Контракта.
Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в соответствии с порядками исполнения бюджета Московской области по расходам, утвержденными распоряжениями Министерства финансов Московской области от 31.03.2011 № 20.
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Генерального подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий исполнения Контракта.
2.5. Изменение цены Контракта по настоящему Контракту должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
2.6. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) сроков исполнения Контракта и (или) работ.
2.7. Финансирование объекта осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Начальный, конечный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1).
Изменения в График производства работ по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.2. Общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта составляет 13 (тринадцать) месяцев.
3.3. Датой начала работ по Контракту является дата, наступающая по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта.
3.4. Работы по Контракту должны быть завершены не позднее «__» ________ 201__ г.1
В Дату завершения работ включены:
- сдача результата работ Генеральным подрядчиком и приемка его Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства.
|