Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
11.1. Принять к сведению, что Генеральный подрядчик внес обеспечение исполнения контракта на сумму _____________ *рублей, определенную в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, что составляет _____ *процентов от начальной (максимальной) Цены Контракта, в форме «_________________»* (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или внесением денежных средств а расчетный счет заказчика). Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих обязательств по Контракту.
Если при проведении открытого конкурса участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении открытого конкурса.
11.2. Денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при условии надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 20 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генеральным подрядчиком в этом письменном требовании.
11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в той же форме, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Генеральным подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.
* заполняется на этапе заключения контракта
Статья 12. Ответственность Сторон
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
12.2. В случае повреждения инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
12.3. Генеральный подрядчик не вправе передавать свои обязательства по Контракту. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Генерального подрядчика по Контракту.
12.4. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.
12.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Генеральный подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере «_________________»*
- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).
12.6. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Генеральным подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
 ,
где:
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
 ,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение и/или не исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет «_______________________»*:
- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).
12.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
12.8. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Генеральным подрядчиком соответствующего размера неустойки, штрафа.
12.9. В случаях выявления в ходе проверки неправильности расходования выделяемых по настоящему Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или уполномоченным контрольно-ревизионным органом и/или нецелевого расходования средств и/или завышения объемов работ, а также иных обстоятельств повлекших причинению ущерба Заказчику, Генеральный подрядчик возвращает Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат и сумм нецелевого использования в течение 5 (пяти) банковских дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика указанного в ст. 18 настоящего Контракта.
12.10. Генеральный подрядчик несет ответственность за непредоставление информации о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Генеральным подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта путем взыскания с Генерального подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Генеральным подрядчиком с субподрядчиками. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства».
* (заполняется на этапе заключения Контракта)
Статья 13. Охрана строительной площадки
13.1. Генеральный подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану Строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.
13.2. Генеральный подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
13.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке эксплуатирующей организации Генеральный подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.
Статья 14. Страхование Объекта строительства
14.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:
- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;
- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ.
14.2. Генеральный подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы.
14.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.
14.4. При получении суммы страхового возмещения Генеральный подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
14.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
Статья 15. Порядок урегулирования споров
1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
15.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
15.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
15.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
15.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
15.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
15.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
Статья 16. Порядок расторжения Контракта
16.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта.
16.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:
16.2.1. При существенном нарушении Контракта Генеральным подрядчиком.
16.2.2. Нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком производства работ, более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
16.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Генеральным подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
16.2.4. Установления факта проведения ликвидации Генерального подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Генерального подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
16.2.5. Установления факта приостановления деятельности Генерального подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
16.2.6. Наличия у Генерального подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Генерального подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Генеральный подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Генеральному подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генерального подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генеральному подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генеральному подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Генерального подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генерального подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Генеральным подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
16.4. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Генеральный подрядчик.
16.5. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Контракта до момента заключения Контракта на проведение работ по строительству (капитальному ремонту) Объекта с новым Генеральным подрядчиком несет Заказчик.
16.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.
16.7. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Генеральным подрядчиком.
Статья 17. Прочие условия
17.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2015г.
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
17.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном Реестре в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.
17.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой, факсимильной связью, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и его получение с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.
17.5. Генеральный подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
17.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
17.7. Факт надлежащего выполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных ст. 10 Контракта) фиксируется Сторонами в Акте о результатах реализации Контракта, являющемся неотъемлемым приложением к настоящему Контракту. Указанный Акт Стороны обязаны подписать не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и приемки Заказчиком результата работ по Акту приемки объекта капитального строительства.
Проект Акта о результатах реализации Контракта в 4 (четырех) экземплярах, подписанный со стороны Генерального подрядчика, предоставляет Заказчику Генеральный подрядчик в срок не позднее 35 (тридцати пяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и приемки Заказчиком результата работ по Акту приемки объекта капитального строительства, при условии выполнения Заказчиком к указанному сроку обязательств по проведению окончательного расчета согласно п. 8.9 Контракта.
Заказчик обязан не позднее срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, рассмотреть предоставленный Акт о результатах реализации Контракта, подписать его и возвратить Генеральному подрядчику 1 (один) экземпляр указанного Акта.
17.8. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течении 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
Приложениями к настоящему Контракту являются:
Приложение № 1 – График производства работ по строительству объекта,
Приложение № 2 – Акт приемки объекта капитального строительства,
Приложение № 3 – Акт о результатах реализации муниципального контракта,
Приложение № 4 – Отчет о выполненных работах по муниципальному контракту,
Приложение № 5 – Титульный список на выполнение работ по объекту,
Приложение № 6 - Акт приема-передачи проектно-сметной документации по исполнению муниципального Контракта.
Статья 18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон ________, факс_______
Электронный адрес:
Получатель: л/с ______________
ОГРН____________________
ИНН___________________
КПП_________________
БИК_________________
р/с______________________
М.П.
|
Генеральный подрядчик:
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон ________, факс_______
Электронный адрес:
Получатель: л/с ______________
ОГРН____________________
ИНН___________________
КПП_________________
БИК_________________
р/с______________________
М.П.
|
Приложение № 1 к Муниципальному контракту
от «__»____________201_ №________________
|
График производства работ *
по строительству объекта: _____________________________________.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая площадь застройки: ________ м.кв.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Заполняется Генеральным подрядчиком)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование работ
|
Ед. изм.
|
Объем
|
__мес 201__ г
|
__ мес 201__ г.
|
__ мес 201__г.
|
__мес 201__г.
|
__мес 201__ г.
|
_______
|
_____
|
____
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Срок начала выполнения работ указан в п. 3.3 муниципального контракта, срок выполнения работ указан в п.3.4 муниципального контракта. Календарный план заполняется Генеральным подрядчиком самостоятельно, в соответствии с условиями муниципального контракта и проектной документацией
Приложение № 2 к Муниципальному контракту
от «__»____________201_ №________________
Акта приемки объекта капитального строительства
от «____» ___________ №______
г. _________ «___»__________201__ г.
Мы нижеподписавшиеся, ответственное лицо Заказчика, с одной стороны, и ответственное лицо Генерального подрядчика, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Генеральный подрядчик по состоянию на «__» ______________ 201_ г. выполнил Работы, предусмотренные муниципальным контрактом от «___» ________201_ г. №______ (далее - Контракт) в объемах и сроки, предусмотренные Контрактом.
2. Стоимость выполненных Работ составляет ___________ (__________) рублей, включая НДС.
3. Стороны не имеют взаимных претензий по выполненным Работам, согласно муниципального контракта от «___» __________ 201___ №_______.
Представитель заказчика:
____________________(Ф.И.О.)
(подпись)
|
|
Представитель Генерального подрядчика:
__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
МП
|
|
МП
|
Приложение № 3 к Муниципальному контракту
от «__»____________201_ №________________
Акт о результатах реализации
муниципального контракта от ___.__.201__ № ____
г. _________ «__» ____________ 201__ г.
________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании _________________, и _______________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о результатах реализации муниципального контракта от __.__.201__ № ____ на сумму _________(______________) рублей __ копеек, по выполнению строительно-монтажных работ по объекту ______________________.
1. Генеральный подрядчик выполнил полный комплекс работ по строительству Объекта – здание ____________________________ с нормами действующего законодательства и в соответствии с Проектной и Рабочей документацией.
2. Стороны считают свои обязательства исполненными и не имеют друг к другу взаимных претензий.
3. Настоящий Акт является основанием для государственной регистрации права собственности на Объект.
4. Настоящий Акт составлен в четырех подлинных экземплярах равной юридической силы.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Представитель Заказчика:
____________________(Ф.И.О.)
(подпись)
|
|
Представитель Генерального подрядчика:
__________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
|
МП
|
|
МП
|
Приложение № 4 к Муниципальному контракту
от «__»____________201_ №________________
Отчет
о выполненных работах по муниципальному контракту от _____№_____
по состоянию на «__»_________20____ года по __________________________
№ п/п
|
Наименование и местонахождение объекта
|
Объем финансирования предусмотренный муниципальным контрактом
|
Перечислены средства по состоянию на отчетную дату
|
Выполнено в действующих ценах с начала года
|
Задолженность перед исполнителем
|
Задолженность перед муниципальным заказчиком
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор Ф.И.О.
Главный бухгалтер Ф.И.О. МП
Приложение № 5 к Муниципальному контракту
от «__»____________201_ №________________
УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
___________________ 20__ г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
на выполнение работ по объекту:
«______________________________________»
наименование вида работ в соответствии с контрактом
на 20__г.
по контракту № ____ от ____
Заказчик
Исполнитель
-
№ п/п
|
Наименование и местонахождение объекта, виды работ
|
Стоимость работ, тыс. руб.
|
Всего тыс. руб.
|
в том числе по годам
|
20__ г.
|
20__ г.
|
20__ г.
|
1
|
|
|
|
|
|
Генеральный подрядчик Ф.И.О.
МП.
Приложение №6
к Муниципальному контракту от « »_________2014 №
Акт приема-передачи (проектной и/или сметной) документации
по исполнению муниципального контракта от ___.__.201__ № ____
г. ___________ «__» ____________ 201__ г.
1. ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании _________________, передал, а _______________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, принял следующие документы:
№
п/п
|
Наименование документа
|
Номер и дата документа
|
Кол-во листов
|
11.
|
|
|
|
12.
|
|
|
|
13.
|
|
|
|
14.
|
|
|
|
15.
|
|
|
|
16.
|
|
|
|
2. Настоящий Акт составлен в четырех подлинных экземплярах равной юридической силы.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Представитель Заказчика:
____________________(Ф.И.О.)
(подпись)
|
|
Представитель Генерального подрядчика:
__________________(Ф.И.О.)
(подпись)
|
МП
|
|
МП
|
V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Техническая часть прилагается отдельно.
Техническая часть конкурсной документации включает:
1. Проектная документация в полном объеме, в том числе:
1.1.Графические материалы и чертежи;
1.2. Локальные сметные расчеты;
1.3. Сводный сметный расчет;
2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта;
3. Положительное заключение государственной экспертизы № № 50-1-5-0809-09 от 22 сентября 2009г.
|
