ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
В части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА».
При возникновении противоречия между положениями части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА» и части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».
№
пункта
|
Наименование
|
Информация
|
|
Наименование заказчика, контактная информация
|
Управление здравоохранения администрации ленинского района;
Место нахождения: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, пр-т Ленинского комсомола, д. 36а;
Почтовый адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, пр-т Ленинского комсомола, д. 36а;
Контактное лицо: Улога Василий Владимирович, Телефон: +(495)541-91-66,
Адрес электронной почты: uzvidnoe@yandex.ru.
|
|
Наименование уполномоченного органа, контактная информация
|
Комитет по конкурентной политике Московской области
Адрес (место) нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, дом 1 (Дом Правительства Московской области).
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, дом 1 (Дом Правительства Московской области).
Адрес электронной почты уполномоченного органа: torgy@mosreg.ru.
Номера контактных телефонов уполномоченного органа:
8 (498) 602-16-81,
8 (498) 602-16-78,
8 (498) 602-30-47.
Контактные лица уполномоченного органа:
Прокопенко Валерия Викторовна
Огаркова Евгения Николаевна
Болотина Александра Викторовна
|
|
Наименование специализированной организации, контактная информация
|
Не привлекается
|
|
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
Открытый конкурс.
|
|
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
|
www.zakupki.gov.ru
|
|
Информация о закупке подлежащей обязательному общественному обсуждению
|
Не установлено.
|
|
Конкурсная документация, способы получения, срок, место и порядок предоставления
|
Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте www.zakupki.gov.ru доступна для ознакомления без взимания платы.
Конкурсная документация предоставляется на русском языке.
Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу, направившему заказчику письменное заявление на получение конкурсной документации. Заявление на получение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наименование организации (ФИО физического лица), банковские реквизиты и контактные данные. Выдача конкурсной документации производится при представлении оригинала доверенности. Конкурсная документация предоставляется Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
При этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа.
Место предоставления документации: Московская область, Ленинский район, проспект Ленинского комсомола, д.23, корп.3, каб.312
Дата начала предоставления конкурсной документации: 17 октября 2014 г.;
Дата окончания предоставления конкурсной документации: 10 ноября 2014 г.
|
|
Плата, взимаемая заказчиком за предоставление конкурсной документации
|
Не установлено.
|
|
Наименование и описание объекта закупки и условий контракта
Объем, место и сроки выполнения работ.
|
Строительство здания МУЗ «Молоковская участковая больница».
Место выполнения работ: Московская область, Ленинский район, с.п. Молоковское, с. Молоково.
Полная характеристика объема выполняемых работ и описание объекта закупки отражено в проекте муниципального контракта и технической части конкурсной документации.
Описание условий контракта отражено в проекте муниципального контракта являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации.
Качественные и иные характеристики и показатели, определяющие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика: в соответствии с условиями муниципального контракта и технической частью настоящей конкурсной документации.
Ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования о соответствии отдельных материалов и оборудования Техническим условиям, является частью наименования примененной расценки и носит рекомендательный характер.
Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика указаны в Приложении 2 к настоящей информационной карте.
Ссылки в конкурсной документации на товарные знаки сопровождать словами «или эквивалент».
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: дата, наступающая по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Контракта.
Окончание выполнения работ: 31 декабря 2015г.
Срок предоставления гарантии качества выполняемых работ: 60 месяцев с момента подписания Акта приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию.
|
|
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
|
Российский рубль.
|
|
Начальная (максимальная) цена контракта
|
240 368 310,00 руб. (Двести сорок миллионов триста шестьдесят восемь тысяч триста десять) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Генерального подрядчика, необходимых для выполнения работ.
|
|
Источник финансирования
|
Бюджет Московской области: 238 709 310,00 руб. (Двести тридцать восемь миллионов семьсот девять тысяч триста десять) рублей 00 копеек.
КБК: 0901 0126412 414 310;
Бюджет Ленинского муниципального района: 1 659 000, 00 руб. (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
КБК: 0901 0127412 414 310.
ОКПД 45.21.15.130
|
|
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
|
Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в согласно ч. 9, ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является Положительное заключение государственной экспертизы № № 50-1-5-0809-09 от 22 сентября 2009г., сводный расчет стоимости строительства, локальные сметы, расчет начальной (максимальной) цены контракта по строительству объекта за исключением затрат на услуги технического заказчика, проектные и изыскательские работы, авторский надзор, затрат на экспертизу проектной документации, стоимости немонтируемого технологического оборудования, мебели и инвентаря, оборудования прачечной.
|
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
|
В соответствии с проектом муниципального контракта
|
|
Единые требования к участникам закупки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также заказчиком
|
Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно:
- наличие действующего свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
«33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство».
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации Соответствие данному требованию определяется исходя из начальной (максимальной) цены контракта;
Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.
|
|
Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы, организаций инвалидов, субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Процент предоставляемых преимуществ
|
Не предоставляются
|
|
Дата начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации
|
Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации:
17 октября 2014 г.;
Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации: 08 ноября 2014 г.
|
|
Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе
|
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: Московская область, Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1, подразделение «одно окно», здание центрального контрольно-пропускного пункта Дома Правительства Московской области.
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе:
17 октября 2014 г.
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 10 ноября 2014 г.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по указанному адресу в рабочие дни с 10:00 часов до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 часов до 15:00 часов) до даты окончания срока подачи заявок.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед началом вскрытия конвертов на участие в конкурсе.
При подаче заявки нарочным, необходимо заблаговременно проинформировать об этом контактное лицо. Не позднее, чем за один рабочий день до подачи заявки необходимо, сообщить в уполномоченный орган по факсимильной связи или телефонограммой по указанным в Информационной карте настоящей конкурсной документации контактным телефонам уполномоченного органа, следующие сведения для оформления соответствующего пропуска: предмет конкурса (лота), номер лота, фамилию, имя, отчество своего представителя, подающего заявку.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участники конкурса подают свои заявки на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота
Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена.
|
|
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
|
1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», и в соответствии с формами документов, установленными частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА».
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона - указываются участником конкурса в форме «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (Форма 2 части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА»).
1.1. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, оформляемое в соответствии с частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА».
1.2. Предложение о цене контракта, оформляемое в соответствии с частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА.
1.3. Предложение о качественных характеристиках объекта закупки, оформляемое в соответствии с частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА.
1.4. Предложение о квалификации участника закупки, оформляемое в соответствии с частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА.
1.5. Предложение участника конкурса по товарам используемым при выполнении работ, их качественным и иным характеристикам товаров и их показатели, соответствующие требованиям конкурсной документации, оформляемое в соответствии с частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА.
1.6. Декларация о соответствии участника конкурса требованиям, установленным п.п. 3-5,7,9 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса.
3. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса.
4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
5. Копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица).
6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
7. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица), со всеми изменениями и дополнениями.
8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
9. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения, либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия).
10. Копия действующего свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
«33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство».
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Соответствие данному требованию определяется исходя из начальной (максимальной) цены контракта;
11. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса.
|
|
Количество копий заявки на участие в конкурсе
|
0
|
|
Обеспечение заявок на участие в конкурсе
|
Требуется
|
|
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, условия банковской гарантии
|
Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе предусмотрена в следующем размере:
5,00% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 12 018 415, 50 руб. (Двенадцать миллионов восемнадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 50 копеек, НДС не облагается.
Порядок внесения:
Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупок.
При обеспечении заявки на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет заказчика, указанный в конкурсной документации, факт внесения участником закупки таких денежных средств подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения. В платежном поручении, утвержденном Указанием Центрального банка Российской Федерации от 03.03.2003 № 1256-у, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (номер закупки ___________). НДС не облагается"
При обеспечении заявки на участие в конкурсе путем предоставления банковской гарантии факт обеспечения заявки подтверждается предоставлением банковской гарантии, включенной в реестр банковских гарантий и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе должны быть поданы участником конкурса в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.
|
|
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе
|
Получатель: Финансовое управление администрации Ленинского муниципального района (Комитет по конкурентной политике администрации Ленинского муниципального района М.О.)
Л/с 05000000018
ИНН 5003052704/ КПП 500301001
БИК 044525181
Р/с 40302810705515000164
К/с 30101810900000000181
Банк: Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва
|
|
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
|
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 10 ноября 2014 г., начиная с 11:30 по московскому времени, по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, дом 1 (Дом Правительства Московской области), Комитет по конкурентной политике Московской области.
В связи с установленным по адресу уполномоченного органа контрольно-пропускным режимом, участнику конкурса, подавшему заявку на участие в конкурсе, или его представителю, желающему присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, следует не позднее, чем за один рабочий день до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, сообщить в уполномоченный орган следующие сведения для оформления соответствующего пропуска: предмет конкурса (лота), номер лота, дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, фамилию, имя, отчество своего представителя по факсимильной связи или телефонограммой по указанным в Информационной карте настоящей конкурсной документации контактным телефонам уполномоченного органа.
|
|
Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
|
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществляться 18 ноября 2014 г.
|
|
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
|
Указаны в Приложении 1 к настоящей информационной карте.
|
|
Размер, условия обеспечения исполнения контракта. Порядок предоставления и требования к такому обеспечению.
|
Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере:
30 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 72 110 493, 00 руб. (Семьдесят два миллиона сто десять тысяч четыреста девяносто три) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде:
1. Безотзывной банковской гарантии выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
2. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
В случае, непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
|
|
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
|
Получатель: Финансовое управление администрации Ленинского муниципального района (Комитет по конкурентной политике администрации Ленинского муниципального района М.О.)
Л/с 05000000018
ИНН 5003052704/ КПП 500301001
БИК 044525181
Р/с 40302810705515000164
К/с 30101810900000000181
Банк: Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва
В назначении платежа указывается: «Денежные средства для обеспечения исполнения контракта (название конкурса, реестровый номер торгов, КБК 01700000000000000730» , НДС не облагается).
|
|
Банковское сопровождение контракта
|
В соответствии с действующим законодательством.
|
|
Возможность Заказчика изменить условия контракта
|
Предусмотрена.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
|
|
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
|
Заместитель начальника управления здравоохранения Ленинского муниципального района
Улога Василий Владимирович
Тел. (495) 541-05-21
|
|
Срок подписания контракта победителем конкурса или иным его участником, с которым заключается контракт.
Условия признания победителя конкурса или данного участника уклонившимися от заключения контракта.
|
Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику.
При этом победитель конкурса одновременно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен конкурсной документацией или ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.
Порядок заключения контракта с иным участником конкурса - в соответствии с ст.54 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
|
|
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
|
Допускается в соответствии с ч.ч. 8-26 ст. 95 Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
|
Приложение 1
К информационной карте конкурса
|
