1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.
2 Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.
3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в»-«д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Приложение № 6
(Форма заполняется в случае, если заявка подается Коллективным участником)
ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
№ п/п
|
Наименование и объем выполняемой работы, (оказываемой услуги)
|
Наименование лица, выполняющего работу (оказывающего услугу) и его роль в проекте (лидер/ член Коллективного участника)
|
Стоимость работы (услуги)
|
Сроки выполнения работы (оказания услуги) (начало и окончание)
|
в денежном выражении, руб. (с НДС)
|
в % от общей стоимости
|
1.
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
100%
|
Х
|
|
|
|
|
|
должность уполномоченного лица
|
|
подпись
|
|
Ф.И.О.
|
МП
Приложение № 7
(Форма заполняется в случае, если заявка подается Коллективным участником)
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЧЛЕНА КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА
Выступая в качестве члена Коллективного участника, лидером которого является ___________________________ (наименование участника процедуры закупки, от имени которого подается заявка), настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ (наименование члена Коллективного участника) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ (наименование члена Коллективного участника) не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В соответствии с дополнительными требованиями к Участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ (наименование члена Коллективного участника) в реестре недобросовестных поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
|
|
|
|
|
должность уполномоченного лица
|
|
подпись
|
|
Ф.И.О.
|
МП
Приложение № 8
ДОГОВОР
на выполнение комплекса работ по разработке проектной, рабочей документации, строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома
г. Северодвинск « ___ » ____________ 2017 г.
Акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению и логистике Крученкова Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности № 13 от 22.12.2016, с одной стороны, и ___________________________________________, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ________ от "____"________ 201__ года, выданного саморегулируемой организацией «________________________________________________________», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется собственными и привлеченными силами и средствами выполнить комплекс работ по разработке проектной, рабочей документации, сносу существующего аварийного здания, строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома №31/15 по ул.Республиканской на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102015:14 в квартале 15 г.Северодвинска (далее - Объект) в соответствии с условиями и требованиями настоящего Договора, технического задания Заказчика (Приложение №1) и передать Заказчику полученные при выполнении указанного комплекса работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Земельный участок с кадастровым номером 29:28:102015:14 принадлежит Заказчику на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, дата выдачи 05.12.2008, серия 29 АК № 318433.
Заказчик обязуется принять результаты качественно выполненных по настоящему Договору работ и произвести оплату в порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора.
Требования, предъявляемые к работам, указанным в п. 1.1 настоящего Договора, их виды (содержание) и объём, а также состав документации и другие условия определяются техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Комплекс работ выполняется в 2 этапа:
1 этап – Сбор исходных данных, необходимых для проектирования Объекта. Выполнение всех необходимых подготовительных, основных и вспомогательных работ по сносу существующего аварийного здания. Проведение необходимых инженерных изысканий. Разработка проектной документации по строительству Объекта в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1). Выполнение необходимых согласований по разработанной проектной документации (включая получение согласия собственников помещений многоквартирных домов на смежных земельных участках – при необходимости). Рассмотрение и согласование Заказчиком разработанной проектной документации на строительство Объекта. Организация проведения экспертизы материалов инженерных изысканий и проектной документации с получением положительного заключения. Передача Заказчику выполненных и получивших положительное заключение экспертизы отчетных материалов инженерных изысканий и проектной документации (с материалами согласований и заключений). Утверждение Заказчиком разработанной проектной документации на строительство Объекта.
2 этап – Разработка рабочей документации на основе согласованной и утвержденной Заказчиком проектной документации. Подготовка и представление Заказчику на согласование и утверждение рабочей документации, исполнительной сметы, календарного графика производства работ по строительству Объекта. Выполнение всех необходимых подготовительных, основных и вспомогательных работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта в соответствии с утверждённой Заказчиком проектной документацией (включая получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного дома требованиям технических регламентов и проектной документации). Проведение технической инвентаризации построенного Объекта (включая подготовку технических и кадастрового паспортов и планов Объекта, квартир и инженерных сетей, входящих в имущественный комплекс Объекта). Подготовка и передача Заказчику пакетов документов, необходимых для оформления извещений о начале и окончании строительства, получения разрешений на строительство и ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями статей 52, 55 Градостроительного кодекса РФ.
ЦЕНА РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ
Цена работы по настоящему Договору (общая стоимость этапов работ по договору) в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение №2) определена в размере ______________ (________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС (18 %) – ______________ (______________________________) руб. ___ коп. В случае законодательного изменения ставки НДС общая сумма настоящего Договора изменяется в части расчетной суммы НДС по новой ставке к стоимости работ, при этом согласованная стоимость работ остается неизменной.
В цену работы по настоящему Договору включена стоимость всех затрат Исполнителя необходимых для выполнения всего комплекса работ по сбору исходных данных, проведению инженерных изысканий, необходимых для разработки проектной документации на строительство объекта, разработке проектной, рабочей документации, получению необходимых согласований, проведению экспертизы материалов изысканий и проектной документации, сносу существующего аварийного здания, строительству и вводу в эксплуатацию Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, техническом задании Заказчика (Приложение №1), транспортные, командировочные и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, услуг авторского надзора, строительного контроля Подрядчика, оплату технологического присоединения Объекта к наружным сетям инженерного обеспечения, подготовку Объекта к вводу в эксплуатацию (включая оформление исполнительной, технической документации), проведения технической инвентаризации Объекта с представлением Заказчику технических и кадастровых паспортов, технических планов Объекта, квартир и инженерных сетей, входящих в имущественный комплекс Объекта, уплату налогов и сборов, а также причитающееся Исполнителю вознаграждение.
Стоимость этапов составляет:
- цена 1 этапа работ (1,8% от стоимости работ по настоящему договору) составляет – ________ (_____________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%);
- цена 2 этапа работ (97,2% от стоимости работ по настоящему договору) составляет – ____________ (_____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%);
Цена работы по настоящему Договору определена на весь срок выполнения комплекса работ, является предельной и может быть уточнена после утверждения проектной документации и по результатам проведения обмеров органами технической инвентаризации площадей построенного Объекта путем заключения дополнительного соглашения. Допущенные Исполнителем превышения объёмов и стоимости работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчиком не оплачиваются.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
Расчеты за выполненные по настоящему Договору работы осуществляются в пределах средств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора.
Оплата выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ производится путём перечисления денежных средств в рублях на расчётный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Оплата работ 1 этапа, указанных в п. 1.5. настоящего Договора, производится единовременно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения счета-фактуры, выставленной в течение 5-ти дней, после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ 1 этапа.
Оплата работ 2 этапа, указанных в п. 1.5. настоящего Договора, производится ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения счёта, выставленного Исполнителем после подписания Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии надлежащим образом выполненных и принятых работ.
Акты по форме КС-2, подписываемые Заказчиком и Исполнителем за каждый отчётный месяц 2 этапа работ, являются основанием для определения стоимости выполненных работ, по которой производятся расчеты с Исполнителем, и не являются подтверждением принятия результата работ (построенного Объекта) по настоящему Договору. Денежные средства, полученные Исполнителем от Заказчика в размере, определенном актом по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, являются предоплатой (частичной оплатой) объёма строительно-монтажных работ, выполненных Исполнителем.
Исполнитель обязан не позднее 5 календарных дней со дня получения авансового платежа выставить в адрес Заказчика авансовую счет-фактуру, составленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По окончании выполнения 2 этапа работ по настоящему Договору по результатам работы приёмочной комиссии, итоговой проверки инспекции Госстройнадзора, получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Сторонами оформляется Акт передачи Объекта в эксплуатацию с выставлением счета-фактуры на результат выполненных работ по 2 этапу, свидетельствующий о законченном капитальным строительством Объекта в целом.
Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137. Счета-фактуры, оформленные с нарушением действующего законодательства, считаются не предоставленными.
|
