Статья 12. Гарантийный срок
Поставщик гарантирует, что поставленное Оборудование будет соответствовать параметрам, указанным в ТЗ/ТУ, проектной и рабочей документации, требованиям Договора, а также будет обеспечивать надежную и безопасную работу Оборудования при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации этого Оборудования согласно Технической документации.
Поставщик гарантирует, что Техническая документация, передаваемая Поставщиком по Договору, будет соответствовать требованиям Договора, в том числе будет достаточной для осуществления монтажных работ и эксплуатации Оборудования персоналом Заказчика.
Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства по поставленному и принятому им Оборудованию по настоящему Договору.
Гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания Покупателем ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Пускового комплекса/Очереди.
Дата подписания Акта приемки законченного строительством Пускового комплекса/Очереди:
- для энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 – 22.12.2014г.
- для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 – 22.12.2016г.
При обнаружении в течение Гарантийного срока Дефектов Оборудования либо Несоответствия Оборудования исходным техническим требованиям, требованиям ТУ и/или ТЗ полностью или частично, Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика об обнаружении Несоответствий и/или Дефектов, с указанием срока прибытия представителей Поставщика для подписания акта о выявленных Несоответствиях и/или Дефектах.
В случае необоснованного отказа от явки представителей Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о выявленных Несоответствиях (Дефектах) либо в случае неявки представителей Поставщика в установленный Покупателем срок либо необоснованного отказа Поставщика от подписания акта, действительным считается акт о выявленных Несоответствиях и/или Дефектах, подписанный Покупателем в одностороннем порядке.
Поставщик обязуется за свой счет, в согласованный срок, устранить все выявленные Несоответствия и/или Дефекты, обнаруженные в течение Гарантийного срока, либо заменить Оборудование и/или его части ненадлежащего качества на Оборудование и/или его части надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить Несоответствия и/или Дефекты собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных документально затрат и расходов на Поставщика.
Если Несоответствия и/или Дефекты не были устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, и потребовать от Поставщика возмещения прямых подтвержденных убытков.
Статья 13. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
Поставщик несет ответственность за своевременную оплату всех сборов, включая таможенные сборы, налагаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на Оборудование.
При нарушении Поставщиком сроков поставки Оборудования и/или Технической документации на Оборудование и/или товаросопроводительной документации на Оборудование в сроки, указанные в Договоре и приложениях к Договору, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % за каждый календарный день просрочки от цены не поставленного в срок Оборудования, или Оборудования, для которого не поставлена в срок Техническая или товаросопроводительная документация.
Покупатель вправе удержать сумму неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику, вне зависимости от признания Поставщиком претензии.
В случае досрочного расторжения Договора в связи с расторжением Договора, заключенного между Покупателем и Заказчиком, или приостановлением действия указанного Договора на срок более 1 (Одного) года Покупатель известит Поставщика о расторжении или приостановлении действия указанного Договора, а также, в дополнительно согласованный с Поставщиком срок возместит Поставщику стоимость произведенных прямых подтвержденных затрат в связи с исполнением Договора на дату его расторжения.
В случае несвоевременного предоставления Поставщиком отчетов, содержащих всю необходимую информацию о ходе изготовления и поставки Оборудования (пункт 9.2.25), Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей за каждый случай просрочки.
В случае несвоевременного представления исходных данных для проектирования согласно п.9.2.8 настоящего Договора Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый месяц просрочки.
В случае несвоевременного предоставления Поставщиком документации (в том числе ТЗ и ТУ), предоставление которой предусмотрено настоящим Договором и Приложениями к нему в сроки, предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай просрочки предоставления/непредоставления соответствующей документации. Штраф начисляется за непредставление каждого документа. В случае просрочки предоставления соответствующей документации на срок, превышающий 10 (десять) календарных дней с даты, предусмотренной настоящим Договором, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от цены Оборудования за каждый день просрочки.
Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования при его транспортировке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Оборудования, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного и принятого Покупателем Оборудования, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от просроченной суммы, подлежащей оплате в счет поставленного и принятого Покупателем Оборудования за каждый календарный день просрочки.
При неустранении дефектов, возникших по вине Поставщика (завода), выявленных согласно пункту 10.18. настоящего Договора, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от цены дефектного Оборудования за каждый день просрочки.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.
Поставщик несет ответственность за соответствие поставленного Оборудования согласованным с Покупателем и Заказчиком исходным данным для проектирования. Если в течение гарантийного срока, определенного Договором, будет выявлено Несоответствие поставленного Оборудования исходным данным для проектирования, согласованным с Покупателем и Заказчиком, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные Несоответствия или возместить все затраты Покупателя и Заказчика по устранению этих Несоответствий и/или проведению компенсационных мероприятий.
В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка), Покупатель имеет право, после признания Поставщиком претензии удержать сумму убытков из любого платежа, причитающегося Поставщику.
В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования, установленных Договором, Покупатель будет иметь право задержать любые очередные платежи, причитающиеся Поставщику, до момента осуществления Поставщиком поставки соответствующего Оборудования, в отношении которого нарушены сроки поставки. При этом Покупатель не несет ответственности, определенной положениями пункта 13.10 Договора.
В случае несоблюдения Поставщиком нормативно-технической документации, требований и стандартов Заказчика, действующих нормативных актов РФ при разработке ТУ/ТЗ, изготовлении и поставки Оборудования, а также выявления по результатам проведения Входного контроля (в том числе повторного) несоответствий, устранение которых не представляется возможным, Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы и убытки (в том числе связанные с предъявлением Покупателю претензий третьими лицами), понесенные Покупателем в связи с поставкой Оборудования с несоответствиями, а также возвратить Покупателю все полученные от него в рамках договора денежные средства.
13.17. В случае, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором Оборудование, либо не выполнил обоснованное требование Покупателя о замене некачественного Оборудования или о доукомплектовании Оборудования в срок, указанный Покупателем, Покупатель вправе приобрести недопоставленное Оборудование у других лиц с отнесением на Поставщика всех документально подтвержденных затрат, включая разницу между установленной Договором ценой и ценой по совершаемой взамен сделке. Поставщик по письменному заявлению Покупателя обязан компенсировать Покупателю указанные в настоящем пункте затраты Покупателя в срок, указанный в заявлении Покупателя.
Статья 14. Права на результаты интеллектуальной деятельности и условия конфиденциальности
Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (три) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 14.3. настоящего Договора.
Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам регулирования и надзора Российской Федерации, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.
Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий, необходимое в целях исполнения Договора, Заказчику, Подрядчикам, организациям, осуществляющим авторский надзор и строительный контроль, страховым компаниям.
Покупатель имеет право сообщать условия настоящего Договора Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром» и своим контрагентам в целях исполнения Договора. Такое разглашение не является нарушением условий конфиденциальности.
Поставщик не имеет права использовать конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Покупателя, кроме как в целях исполнения настоящего Договора.
Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Поставщику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Покупателя, также как никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Покупателю посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Поставщика и/или третьих лиц.
Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Сторонам, посредством лицензирования или иным путем, на товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания.
В течение всего срока действия Договора, а также после его прекращения,
Сторона, причинившая ущерб другой Стороне вследствие нарушения патентных,
авторских прав, прав на ноу-хау, товарный знак, фирменное наименование другой
Стороны, возмещает причиненные убытки, а также затраты на юридические услуги и
судебные разбирательства.
В случае если Покупателю со стороны третьих лиц будут предъявлены
претензии, связанные с невыполнением Поставщиком условий настоящей статьи,
Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением указанных требований.
Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств по Договору не повлечёт нарушения исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.) третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и документации Покупателем и Заказчиком на территории РФ.
Для подтверждения гарантий Поставщик, по требованию Покупателя, представит ему патентный формуляр, оформленный согласно ГОСТу 15.012-84.
В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Покупателю со стороны третьих лиц, вызванных нарушением на территории РФ их исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.), в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель:
– немедленно информирует об этом Поставщика;
– проведет предварительные переговоры с третьей стороной;
– обеспечит возможность Поставщику провести любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.
Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Покупателю все убытки, вызванные нарушением Поставщиком исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.) третьих лиц на территории РФ.
По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить Покупатель, в этом случае Поставщик оплатит Покупателю все обоснованные расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Покупателю все убытки, вызванные нарушением Поставщиком исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.) третьих лиц на территории РФ.
Статья 15. Обстоятельства непреодолимой силы
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
15.2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентным органом государственной власти.
15.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (Трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.
15.4. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы сооружению АЭС был нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны в пятидневный срок обсудить целесообразность дальнейших поставок и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков поставки и стоимости Оборудования, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
Статья 16. Урегулирование споров
16.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, решаются ими путем переговоров, а также в претензионном порядке.
16.2. Сторона, получившая претензию, обязана в срок, указанный в претензии (но не более 10 рабочих дней), рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.
16.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, подлежат разрешению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в Арбитражном суде г.Москвы.
Статья 17. Расторжение Договора
17.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
17.2. Сторона, намеренная расторгнуть Договор, в соответствии с п.17.1 Договора, направляет письменное уведомление другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о
расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты получения. С момента подписания Сторонами Соглашения о расторжении и исполнения всех обязательств по нему, Договор считается расторгнутым.
17.3. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае:
введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных законодательством Российской Федерации;
наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;
нарушения Поставщиком сроков поставки оборудования, установленных Договором более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
нарушения сроков предоставления всей необходимой документации (в том числе ТЗ и ТУ) и иных указанных в настоящем Договоре исходных данных более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
несоблюдения Поставщиком действующих нормативных актов РФ, нормативно-технической документации, требований и стандартов Заказчика, при разработке ТУ/ТЗ, изготовлении и поставки Оборудования, а также выявления по результатам проведения Входного контроля (в том числе повторного) несоответствий, устранение которых не представляется возможным;
при получении отрицательного результата технического аудита завода-изготовителя и не устранения выявленных в результате технического аудита замечаний (недостатков);
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
17.4. Покупатель также вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении АЭС, либо о прекращении, либо о приостановлении сооружения АЭС на срок более одного года. При этом Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17.5. Воспользовавшись правом на одностороннее расторжение Договора, Покупатель письменно уведомляет об этом Поставщика. Уведомление должно содержать основания для расторжения Договора. При этом Стороны составляют акт сверки взаимных расчетов.
17.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
17.7. При расторжении Договора Поставщик возвращает Покупателю на расчетный счет, указанный в Статье 22 Договора сумму не закрытых авансов по результатам проведения сверки взаимных расчетов в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания акта сверки взаимных расчетов.
Статья 18. Особые условия
Замена Стороны по Договору производится исключительно с письменного согласия на это другой Стороны, если иное не установлено в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
18.1.1. Все права и обязанности Покупателя по настоящему Договору могут быть переданы Покупателем третьему лицу. Поставщик при подписании настоящего Договора предоставляет Покупателю в оригинале Согласие на осуществление замены Покупателя по настоящему Договору на третье лицо по форме согласно Приложению № 14 к настоящему Договору, которое является согласием кредитора в соответствии со статьей 391 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае совершения замены стороны в Договоре один экземпляр соответствующего Соглашения предоставляется Поставщику.
Если при выполнении Поставок обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для Покупателя и Поставщика.
В случае изменения банковских реквизитов, указанных в Статье 22 настоящего Договора, Сторона, у которой изменились банковские реквизиты, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Такое уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной.
Статья 19. Вступление Договора в силу и срок действия Договора
19.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, включая исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
Статья 20. Раскрытие информации
20.1. Поставщик обязуется предоставить и гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении руководителей и собственников Поставщика, владеющих одним и более процентами размещенных акций в общем количестве «Информация о собственниках и руководителях» (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. Сведения предоставляются по форме Приложения к Договору.
20.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением изменившихся Сведений, копий подтверждающих документов, удостоверенных нотариусом или уполномоченным лицом Поставщика.
20.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных), а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
20.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
20.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. В этом случае договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Статья 21. Прочие условия
21.1. Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору, и подписаны Сторонами.
21.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору в соответствии с п. 21.1 Договора.
21.3. С момента подписания Договора все предшествующие соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, регулируемым Договором, теряют силу.
21.4. Переписка между Сторонами в связи с Договором осуществляется по адресам и реквизитам, указанным в Статье 22 Договора, если иное не предусмотрено Договором.
21.5. При осуществлении Покупателем и Поставщиком согласования документации в процессе исполнения Договора Стороны будут руководствоваться следующим порядком согласования:
21.5.1. Сторона, получившая документ на согласование должна в течение 10 (Десяти) рабочих дней либо полностью согласовать его в представленном виде, либо представить Стороне, направившей документ, свои возражения и замечания в письменной форме. Рассмотрение возражений и замечаний должно быть произведено другой Стороной не позднее чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа.
21.5.2. Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования документации может осуществляться по согласованию между Покупателем и Поставщиком путем обмена документами, посредством факсимильной связи или с использованием сети Интернет и электронной почты. При обмене документами посредством факсимильной связи или электронной почты данный документ должен быть подписан уполномоченным лицом, с указанием исполнителя и его телефона. В таком случае, полученные документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, и дату их направления и получения другой Стороной.
21.5.3. В случае увеличения сроков согласования документации не по вине Поставщика сроки поставки по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения, подписанного Сторонами, могут быть перенесены на срок соразмерный задержке согласования.
21.6. Все Приложения, упомянутые в Договоре, являются его неотъемлемой частью.
21.7. Перечень Приложений к Договору:
Приложение № 1 - Спецификация поставляемого оборудования.
Приложение № 2 - Положение о Входном контроле Оборудования на сооружаемых АЭС (предоставляется в течение двух месяцев с даты заключения Договора).
Приложение № 3 - Перечень, условия и сроки поставки технической и товаросопроводительной документации на изготовленное Оборудование.
Приложение № 4 - Условия пребывания специалистов Заказчика, Генерального Заказчика и Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субподрядчика.
Приложение № 5 - Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования.
Приложение № 6 - Образец маркировки.
Приложение № 7 - РЕГЛАМЕНТ доступа на Строительную площадку «Ленинградской АЭС-2».
Приложение № 8 - форма Отчета о ходе изготовления Оборудования.
Приложение № 9 - информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров, в том числе конечных.
Приложение № 10 – Акт сдачи-приемки Оборудования.
Приложение № 11 - Информация о факте отправки Оборудования Поставщиком.
Приложение № 12 – Акт о выполнении обязательств по договору.
Приложение № 13 – Менеджмент качества.
Приложение № 14 – Согласие Поставщика на замену Покупателя по договору на третье лицо (форма).
Статья 22. Подписи и Реквизиты Сторон
Поставщик
|
Покупатель
ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России»
Место нахождения: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6. стр.1
Почтовый адрес: 117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д.5А
ИНН 7706044549
КПП 774301001
Банковские реквизиты
р/с 40502810602200000005
в ОАО «АЛЬФА- БАНК» г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ОКПО 08888031
ОКАТО 45277565000
|
|
Начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России»
|
_________________
м.п.
|
__________________ А.Н. Ярцев
м.п.
|
Приложение № 1
к Договору № _____________ от ___________
Спецификация поставляемого оборудования
№
|
Код по KKS, MCS
|
Наименование оборудования
|
Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика (прототип)
|
№ ИТТ, номер позиции по спецификации ИТТ,
|
Класс безопасности
|
Категория сейсмостойкости
|
Категория обеспечения качества
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Масса един., кг
|
Масса, общая, кг
|
Климатическое исполнение и категория размещения
|
Тип атмосферы при экспл.
|
Условия хранения
|
Тип атмосферы при хранении
|
Код KKS здания установки
|
Срок поставки Оборудования
|
Стоимость за ед., руб. с НДС 18%
|
Стоимость, руб. с НДС 18%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО, руб., в том числе НДС 18%
|
|
Поставщик
|
Покупатель
ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России»
|
|
Начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России»
__________________ А.Н. Ярцев
|
Приложение № 3
к Договору № _____________ от ___________
Перечень, условия и сроки поставки технической и товаросопроводительной документации на изготовленное Оборудование
|
