УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
капитального строительства
и эксплуатации
ФГУП «Почта России»
______________________/В.В. Скробов/
Извещение о внесении изменений в Документацию о проведении редукциона
ФГУП «Почта России» (Заказчик) извещает о внесении изменений в документацию № 31401300725 о проведении редукциона на выполнение работ по реконструкции антресоли в осях Н-П/1-12 Корпуса№1 Московского регионального логистического центра «Внуково», расположенного по адресу: г. Москва, п. Марушкинское, вблизи д. Шарапово.
Внести изменение в документацию в части приложения к документации и изложить в следующей версии:
Приложение к Документации:
Договор подряда №_____
г. Москва «___»_____________2014 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора АСЦ – филиала ФГУП «Почта России» А.В. Милихина, действующего на основании Доверенности от 11.02.2014 г. №812/ЮД., с одной стороны, и ________ , именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице_______________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Определения
Употребляемые в Договоре термины означают следующее:
«Договор» - настоящий договор, заключенный Заказчиком и Подрядчиком, со всеми Приложениями и дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.
«Объект» - подлежащий реконструкции Московский региональный логистический центр «Внуково», расположенный по адресу: г. Москва, п. Марушкинское, вблизи д. Шарапово (далее – МР ЛЦ Внуково). Инвентарный номер Объекта 35980.
«Проект» - проектная документация для реконструкции Объекта.
«Работы», «работы по реконструкции Объекта», «выполняемые работы» - работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, включая подготовительные, строительные, монтажные, настроечные, пусконаладочные работы, работы по устранению дефектов и иные работы, необходимые для выполнения реконструкции Объекта и ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с Проектом и иные, неразрывно связанные с реконструируемым Объектом работы. Перечень Работ приведен в Задании и Смете. Перечень работ может быть уточнен в локальных сметах, составленных на основании рабочей документации.
«Задание» - Техническое задание, включающее перечень работ по реконструкции Объекта, приведенное в Приложении № 1 к Договору.
«Смета» - локальная смета, приведенная в Приложении № 2 к Договору.
«Цена Договора» - общая стоимость (цена) Работ.
«Строительная площадка» - территория, на которой выполняются Работы (в рамках Договора может образовываться несколько Строительных площадок). Для целей Договора любые приобъектные склады, помещения, территории и т.п. для размещения Материалов, Оборудования, техники и др. также являются Строительной площадкой.
«Оборудование» - новое, нигде ранее не использованное оборудование, предусмотренное Проектом, которое необходимо для реконструкции Объекта и ввода Объекта в эксплуатацию. Обязанность по обеспечению Оборудованием несет Подрядчик.
«Материалы» - новые, нигде ранее не использованные материальные ресурсы (строительные материалы, детали, конструкции и пр.), которые необходимы для реконструкции Объекта и ввода Объекта в эксплуатацию. Обязанность по обеспечению Материалами несет Подрядчик.
«Временные сооружения» - временные сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке. Временные сооружения устанавливаются по согласованию с Заказчиком в количестве, необходимом для выполнения Работ, и после завершения Работ демонтируются силами и за счет Подрядчика и вывозятся за пределы Строительной площадки. Возвратные материалы подлежат сдаче Заказчику.
«Исполнительная документация» - документация, ведение которой при реконструкции предусмотрено документами, обязательствами при осуществлении данной деятельности, в том числе общий и(или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ, непосредственно исполнительная документация, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и др.
«Рабочая документация» - документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
«Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения и монтажа последующих работ и конструкций. Скрытые работы подтверждаются актами о проведенных скрытых работах, либо актами освидетельствования скрытых работ, либо иными соответствующими документами.
«Приемочная комиссия» - комиссия, создаваемая Заказчиком для целей приемки результатов Работ по Договору.
«Строительный контроль» - контроль за Работами, осуществляемый, в том числе в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (Проекту), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий. Строительный контроль проводится Подрядчиком, а также Заказчиком либо привлекаемым им на основании договора физическим или юридическим лицом. Заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку Проекта, для проверки соответствия выполняемых работ Проекту.
«Техническая документация» - документация, определяющая объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования.
Термины, употребляемые в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по Заданию Заказчика выполнить работы по реконструкции антресоли в осях Н-П/1-12 Корпуса№1 Московского регионального логистического центра «Внуково», расположенного по адресу: г. Москва, п. Марушкинское, вблизи д. Шарапово, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором Цену.
Статья 3. Обмен информацией
3.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получение одобрений, подтверждений и согласований и т.п. осуществляется на русском языке в письменной форме, если иное не предусмотрено Договором.
Статья 4. Стандарты
4.1. Работы должны соответствовать стандартам, утвержденным органами государственной власти Российской Федерации, и иным обязательным требованиям, установленным и действующим на момент выполнения Работ. При этом преимущество в применении имеют требования, принятые позднее, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Качество Материалов и Оборудования
5.1. Реконструкция Объекта должна быть обеспечена Материалами и Оборудованием надлежащего качества.
5.2. Обязанность по обеспечению реконструкции объекта Материалами и Оборудованием несет Подрядчик. Приемку, перевозку, погрузку и разгрузку, складирование и иные действия с Материалами и Оборудованием осуществляет Подрядчик своими или привлеченными силами и за свой счет, оставаясь ответственным за действия третьих лиц.
5.3. На Материалы и Оборудование, предоставляемые Подрядчиком, Подрядчик обязан представить Заказчику необходимые паспорта, сертификаты и декларации соответствия, иные документы, в том числе санитарные, действующие на территории Российской Федерации, в срок, не превышающий 5 (пяти) дней со дня получения соответствующего запроса.
По требованию Заказчика Подрядчик обязуется отобрать образцы Материалов, выполнить их маркировку, упаковку и передать Заказчику в целях проверки соответствия представленным документам.
5.4. Все Материалы и Оборудование, предоставляемые Подрядчиком для выполнения Работ, должны соответствовать видам (типам и т.п.), описанным в Задании и Проекте, и указаниям Заказчика.
5.5. Все образцы Материалов предоставляются Подрядчиком его силами и за его счет.
Статья 6. Использование документации и информации
6.1. Подрядчик вправе раскрывать содержание Договора третьим лицам, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, письменно уведомив Заказчика о каждом случае такого раскрытия.
6.2. Подрядчик вправе передавать третьим лицам Проект, его части, иную документацию, содержащую результаты проектирования, исключительно в целях реализации Договора. При этом Подрядчик обязан обеспечить неразглашение вышеуказанной информации третьими лицами.
Статья 7. Гарантии
7.1. Подрядчик настоящим заявляет и гарантирует, что:
Подрядчик имеет свидетельство о допуске от __________ г. №_____________, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, что позволяет ему выполнить работы, являющиеся предметом Договора;
заключение Подрядчиком Договора и выполнение обязательств в соответствии с Договором не нарушают положений законодательства Российской Федерации, положений учредительных документов Подрядчика, каких-либо действующих соглашений или договоренностей, которые являются обязательными для Подрядчика, и не нарушают решений или постановлений судебных органов или иных государственных органов;
Договор представляет собой действительное обязательство Подрядчика, подлежащее исполнению, за исключением случаев, когда такое исполнение может быть ограничено законодательством;
для заключения Договора и его исполнения Подрядчику не требуется получения специального одобрения, разрешения, согласия или лицензии государственных органов или иных уполномоченных организаций или лиц, за исключением тех, о которых Подрядчик письменно уведомил Заказчика до подписания Договора;
лицо, подписавшее Договор от имени Подрядчика, обладает всеми полномочиями на его подписание.
7.2. Подрядчик также гарантирует:
выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные Договором;
качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектом, Договором, строительными нормами и правилами, требованиями технических регламентов, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
достижение Объектом указанных в Проекте показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении не менее 15 (пятнадцати) лет;
отсутствие дефектов в Материалах и Оборудовании, а равно недостатков результатов Работ, бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и на протяжении гарантийного срока.
7.3. Гарантийный срок устанавливается на весь Объект и распространяется на период 3 (три) года с момента получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Гарантия качества выполненных Работ распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный срок на устанавливаемое Оборудование устанавливается в соответствии с документами производителя (изготовителя) Оборудования, но не менее двух лет.
7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект и/или оборудование не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.
7.5. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счёт средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком.
Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения письменного уведомления Заказчика или уполномоченной эксплуатирующей организации об их обнаружении, если иной срок не будет согласован уполномоченными представителями Сторон.
7.6. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам. Виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов, организуемой сторонами или Арбитражным судом г. Москвы. Оплата ремонтных работ осуществляется за счёт виновной стороны.
7.7. Подрядчик не несёт ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения объекта третьими лицами в процессе эксплуатации.
Статья 8. Цена Договора
8.1. Цена Договора составляет ________ рублей __ копеек (________рублей ___ копеек), в том числе НДС 18% - _____ рублей ___ копеек (_______ рублей ___ копеек).
Без НДС стоимость проводимых по настоящему Договору работ составляет _____ рублей ___ копеек (____ рублей ___ копеек).
Цена Договора определена в соответствии с Локальной сметой, являющейся Приложением №2 к Договору.
8.2. Цена настоящего Договора включает все налоги, таможенные пошлины, согласования в органах исполнительной власти, сборы, отчисления и другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации.
Цена настоящего Договора также включает следующие затраты:
- стоимость всех работ согласно проектно-сметной документации и техническому заданию;
- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для выполнения работ оборудования, материалов и конструкций;
- затраты, связанные с организацией хранения оборудования, материалов и конструкций на строительной площадке;
- затраты на эксплуатацию машин и механизмов, применяемых для выполнения работ;
- накладные расходы;
- плановая прибыль;
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.);
- затраты, связанные с оплатой за подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и электроснабжения;
- затраты на разработку проекта производства работ
- затраты на разработку раздела Конструкции металлические деталированные (КМД), на основании чертежей раздела МО.10/13-КМ
- затраты на исполнительную съемку;
- затраты, связанные с получением исходных данных, технических условий, проведение согласований, диагностику, испытания и получение заключений, необходимых для реконструкции объекта и ввода его в эксплуатацию;
- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения ремонтно-строительных, монтажных и специальных работ;
- средства на оплату расходов, связанных с лизингом строительных машин, используемых при производстве ремонтно-строительных и монтажных работ;
- затраты, связанные с изменением маршрутов грузового автотранспорта при введении ограничения грузоподъемности мостов либо при закрытии мостов на ремонт;
затраты на очистку строительной площадки от образующихся отходов;
затраты за транспортировку отходов;
затраты за сдачу отходов специализированным организациям;
затраты на электроэнергию при использовании передвижных электростанций;
затраты на пуско-наладочные работы;
затраты на выплату компенсаций за подвижной и разъездной характер работ;
затраты на услуги органов Государственного архитектурно-строительного контроля (выплаты за выдачу ордеров и разрешений на производство работ и осуществление надзора за объектом);
затраты на утилизацию и обеззараживание бытовых и строительных отходов подрядной организацией;
затраты, связанные с выполнением инициируемых Подрядчиком научно-исследовательских, экспериментальных или опытных работ по реконструкции для обеспечения реализации принятых в проекте технических решений;
затраты, связанные с приостановлением работ в связи с проведением специальных мероприятий (археологические раскопки, разминирование боеприпасов, перенос захоронений, пропуск официальных правительственных делегаций и др.);
затраты, связанные с соблюдением специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков выполнения работ;
компенсационные выплаты владельцам коммуникаций за потери при их переключении, в том числе сверх оговоренных сроков;
затраты, связанные потребностью работы в «окно»;
затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм;
затраты по разработке исполнительной документации;
затраты, необходимые для своевременного ввода объекта в эксплуатацию в рамках настоящего договора;
затраты на осуществление строительного контроля;
затраты, связанные с организацией системы планирования и оперативной отчетности о ходе исполнения работ в программе Microsoft Project;
затраты на охрану объекта на период строительства;
затраты по страхованию строительно-монтажных рисков в пределах процентной нормы;
затраты на проведение мероприятий по диагностике, аттестации оборудования, программного обеспечения и защите информации специализированной организацией;
другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком по настоящему Договору.
В случае, если вышеперечисленные издержки (расходы) Подрядчика в Смете не расшифрованы, Работы выполняются Подрядчиком за счет накладных расходов и дополнительной компенсации со стороны Заказчика не подлежат.
8.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий исполнения Договора.
8.4. Локальная смета приведена в Приложении № 2 к Договору.
8.5. В случае, если фактические расходы Подрядчика окажутся ниже тех, которые учитывались при определении договорной цены, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим Договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество работ и привела к ухудшению эксплуатационных или технических характеристик Объекта в целом или его отдельных конструктивных элементов. |
