ЦЕНА КОНТРАКТА И РАЗМЕРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
Цена по настоящему Контракту определяется в виде процента от экономии подлежащий уплате Исполнителю по настоящему Контракту в стоимостном выражении и составляет _____%. Процент экономии является неизменным на протяжении всего действия Контракта.
Для определения размера ежемесячного платежа размер экономии в натуральном выражении с учетом сопоставимых условий, определенный по фактическому потреблению в соответствие с пунктом 6 настоящего Контракта умножается на средневзвешенный тариф на тепловую энергию за отчетный месяц и на цену контракта в соответствие с пунктом 7.1. настоящего Контракта.
Если в течение отчетного месяца цена на энергоресурс изменилась, то расчеты осуществляются по средневзвешенным ценам, равным отношению общей суммы поставки тепловой энергии за месяц в стоимостном выражении к общему объему поставки тепловой энергии за месяц в натуральном выражении.
В случае, если в отчетном месяце исполнитель не достиг размера экономии, согласованного сторонами в Приложении № 3 к настоящему контракту, то оплата за указанный период осуществляется заказчиком исходя из фактически достигнутого размера экономии исполнителем, в таком случае заказчик вправе требовать от исполнителя уплаты неустойки согласно пункту 11.2 настоящего контракта.
Порядок расчета при переходе на двуставочный или двухкомпонентный тариф:
В случае перехода в ходе исполнения энергосервисного контракта на расчеты по двуставочному тарифу на тепловую энергию (ставка за мощность и ставка за потребление) размер экономии в стоимостном выражении определяется по тарифам на постоянную и фиксированную часть, действующим на момент определения экономии. Экономия в случае перехода на двуставочный тариф определяется как сумма экономии, достигнутой отдельно по потреблению тепловой энергии (экономия по переменной части) и мощности (экономия по фиксированной части).
Экономия в стоимостном выражении по переменной части определяется как произведение тарифа на переменную часть тепловой энергии и экономии тепловой энергии в натуральном выражении.
Экономия в стоимостном выражении по постоянной части определяется как произведение тарифа на мощность и положительной разницы между договорной тепловой нагрузкой установленной в результате исполнения Контракта и договорной тепловой нагрузкой, действующей на момент заключения контракта.
Затраты на изменение договорной тепловой нагрузки, в течение срока действия энергосервисного Контракта несет Исполнитель.
В случае перехода в ходе исполнения энергосервисного контракта на расчеты по двухкомпонентному тарифу на горячую воду (ставка за теплоноситель и ставка за подогрев), в случае, если оплата за горячую воду до начала реализации мероприятий производилась за куб. м., дополнительное потребление тепловой энергии на цели ГВС не учитывается.
В случае перехода в ходе исполнения энергосервисного контракта на расчеты по двухкомпонентному тарифу на горячую воду (ставка за теплоноситель и ставка за подогрев), в случае, если оплата за горячую воду до начала реализации мероприятий производилась за Гкал, при расчете экономии учитывается только потребление тепловой энергии на подогрев.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета муниципального образования путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного обеими сторонами акта об определении экономии энергетических ресурсов.
В целях проведения расчетов Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с момента окончания периода достижения размера экономии (доли размера экономии) (далее – отчетный период), направляет Заказчику акт об определении экономии соответствующих энергетических ресурсов за отчетный период, расчет фактической экономии энергетических ресурсов и расчет подлежащего уплате Исполнителю процента от такой экономии, определенной в соответствии с разделами 6 и 7 Контракта, а также счет на оплату. Акт об определении экономии энергетических ресурсов заполняется по форме, предусмотренной Приложением №6 к настоящему Контракту.
Отчетным периодом является период достижения долей размера экономии, указанный в Приложении №3 к настоящему контракту.
Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления акта об определении экономии за отчетный период обязан рассмотреть и при отсутствии замечаний подписать указанный Акт. При наличии разногласий, Акт об определении экономии за отчетный период подписывается Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня после урегулирования разногласий.
Заказчик осуществляет расчеты с Исполнителем на основании выставленного Исполнителем счета, путем перечисления денежных средств соответствующих доле размера экономии по Контракту на расчетный счет Исполнителя в течение 15 дней с момента подписания Акта об определении экономии за отчетный период.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
Заказчик при эксплуатации Объекта обязан:
Обеспечить надлежащее содержание и обслуживание Объекта, в отношении которого осуществляются мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии, включенные в Перечень мероприятий, а также оборудования, установленного в ходе проведения указанных мероприятий;
Обеспечить согласованные сторонами режимы условия использования энергетических ресурсов;
Обеспечить допуск представителей Исполнителя на Объект, в отношении которого осуществляются мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии, включенные в Перечень мероприятий
Исполнитель при эксплуатации Объекта обязан:
Обеспечить надлежащие условия для осуществления заказчиком текущей деятельности, соответствующих законодательству Российской Федерации, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов;
Обеспечить согласованные сторонами режимы и условия использования энергетических ресурсов
В период эксплуатации Объектов после реализации мероприятий из Перечня мероприятий Исполнитель вправе:
Осуществлять контроль за эксплуатацией нового оборудования путем проведения выездных осмотров оборудования.
Осуществлять надзор за технологическими процессами на объектах Учреждения и эксплуатацией нового оборудования
Осуществлять контроль за использованием энергетических ресурсов для определения экономии энергетических ресурсов, контроль всех взаимоотношений Учреждения с энергоснабжающими организациями
Заказчик, в случае выхода из строя прибора коммерческого учета энергетического ресурса, должен незамедлительно сообщить об этом Исполнителю и предпринять меры для его ремонта или замены за свой счет. После осуществления ремонта или замены Заказчик должен сообщить об этом Исполнителю. При этом применяется порядок расчета потребления, указанный в пункте 5.3 настоящего контракта.
Исполнитель самостоятельно, либо силами привлеченных третьих лиц, осуществляет наладку (настройку) оборудования. Наладка (настройка) оборудования Заказчиком, кроме случаев, указанных указанные в ходе инструктажа по действиям в нештатных и аварийных ситуациях, не допускается. В случае, если Заказчиком произведена самостоятельная наладка (настройка) или отключение оборудования расчет экономии осуществляется в соответствие с пунктом 5.6. настоящего контракта.
При подозрении на ненормативные режимы работы оборудования, возникновение нештатной ситуации, Заказчик незамедлительно вызывает представителей Исполнителя по телефону, указанному в настоящем контракте. Заказчик обязан совершить мероприятия, указанные в ходе инструктажа по действиям в нештатных и аварийных ситуациях. Экземпляр письменной инструкции о действиях персонала Заказчика при подозрении на нештатную или аварийную ситуацию является неотъемлемой частью каждого комплекса оборудования Объекта и передается Заказчику в момент подписания акта приема и сдачи выполненных монтажных работ.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ
Оборудование, изделия и материалы, установленные Исполнителем у Заказчика в ходе осуществления мероприятий по повышению эффективности использования тепловой энергии, принадлежит Исполнителю в течение срока действия Контракта. После монтажа оборудования, изделий и материалов в эксплуатацию Заказчик обладает правом владения и пользования данным имуществом и несет в полной мере бремя содержания, риск случайной гибели или утраты и риск случайного повреждения данного имущества. Заказчик также несет риск случайной гибели или утраты и риск случайного повреждения оборудования, изделий и материалов, которые до их монтажа находятся на хранении на территории Объекта (ов).
Неотделимые улучшения с момента их создания на Объектах принадлежат Заказчику.
По истечении срока действия Контракта право собственности на оборудование, созданное или установленное на Объекте (ах), переходит в собственность Заказчика без дополнительной платы. Исполнитель обязан передать Заказчику указанное оборудование в исправном состоянии по Акту приема-передачи оборудования
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
За неисполнение Исполнителем обязательства по достижению определенной в Контракте доли размера экономии в течение соответствующего периода Исполнителю начисляется неустойка, рассчитанная как произведение одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на произведение цены (тарифа) энергетического ресурса, определяемой в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Контракта, и разницы между размером экономии энергетического ресурса в натуральном выражении, который должен был быть обеспечен Исполнителем по контракту в соответствующий период, и фактически достигнутым в результате исполнения Контракта в соответствующий период размером экономии в натуральном выражении, за каждый день просрочки, равный длительности расчетного периода в календарных днях
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 8.5. настоящего Контракта, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств рассчитанная как произведение одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на размер платежа, рассчитанный в соответствие с пунктом 7.2. настоящего контракта за период достижения предусмотренного Контрактом размера экономии (1 месяц).
При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по соблюдению параметров условий деятельности Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов при выполнении мероприятий, направленных на повышение эффективности тепловой энергии, Исполнитель обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и компенсировать убытки, возникшие у Заказчика в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства
В случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта будет обнаружено, что в отношении Объекта не обеспечено соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических и технических требований по режимам энерго- и ресурсоснабжения, режимам и параметрам работы энергопотребляющих установок, режимов и параметров эксплуатации Объекта и помещений с учетом функционального назначения, указанных в пункте 3.2. настоящего контракта, мероприятия по обеспечению их соблюдения осуществляется за счет Заказчика по отдельному контракту. При этом влияние несоблюдения указанных требований на размер достигнутой экономии учитывается в качестве фактора, влияющего на объем потребления энергетических ресурсов.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.-3.4.,4.3.,9.1. настоящего Контракта, Заказчик обязан компенсировать Исполнителю причиненные таким нарушением убытки.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных абзацами 4.2., 9.2. настоящего Контракта, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику причиненные таким нарушением убытки.
Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с применением претензионного порядка.
Срок рассмотрения претензии устанавливается 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за днем ее вручения
Претензия и ответ на нее вручаются под расписку лично, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении
При не урегулировании споров и разногласий с применением претензионного порядка, такие споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом в установленном законодательством порядке по месту нахождения Заказчика.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по Контракту. В этом случае срок исполнения обязательств будет продлён на время действия указанных обстоятельств и их последствий
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 10 (Десяти) рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы соответствующих торгово-промышленных палат
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее __.__.20__ года.
Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств по контракту, а также от ответственности за нарушение условий контракта
РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
Все изменения и дополнения к Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений и подписываются Сторонами.
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и совершается в письменной форме.
Одностороннее расторжение Контракта возможно в случае Существенного нарушения одной из Сторон обязательств по Контракту;
В случае расторжения Контракта на основании пункта 15.3 Контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, причиненные существенным нарушением условий Контракта.
В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон на основании пункта 15.2 Контракта Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.
Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.
|
