Обжалование Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Потенциальными Участниками, Участниками обязательств, связанных с проведением запроса предложений и участием в нем, решаются в претензионном порядке. При реализации этого порядка сторона, права которой нарушены, обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет письменный ответ на претензию в течение 20 рабочих дней с момента ее получения.
Если претензионный порядок, указанный в пункте 2.6.1, не привел к разрешению разногласий, Потенциальные Участники, Участники имеют право оспорить решение или поведение Заказчика в связи с запросом предложений в Комитете по бюджету, инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС».
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, не урегулированные путем претензионного порядка и обращения в Комитет по бюджету, инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС», решаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Прочие положения Потенциальный Участник, Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Потенциальных Участников, Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Потенциальным Участникам, Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Документацией.
Закупочная комиссия вправе отклонить Предложение Потенциального Участника, Участника на любом этапе запроса предложений, если он установит, что:
- Потенциальный Участник, Участник дал, согласился дать или предложил служащему Заказчика вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, предоставил имущественные права в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения об определении Победителя;
- Потенциальные Участники, Участники заключили между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя.
В случае если обстоятельства, указанные в пп. 2.7.3, установлены после определения Победителя или заключения Договора, Заказчик вправе оспорить результаты запроса предложений в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Документы, входящие в состав Предложения и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащем образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.
Техническое задание Техническое задание на выполнение работ по созданию системы трансляции и оповещения при пожаре в части здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Чувашская республика г. Чебоксары,
проспект Ленина, д. 4
Общие положения
Заказчик работ:
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – ОАО «СО ЕЭС»), по адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 3.
Вид строительства: Выполнение строительно-монтажных работ по созданию системы трансляции и оповещения при пожаре в части здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Чувашская республика г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 40, предусмотренных Рабочим проектом СОУЭ 2009 «Создание системы трансляции и оповещения персонала в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д.40», разработанным ФГУП «Охрана» МВД России.
СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ ТЕХЗАДАНИЯ
СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией
АПС – автоматика пожарной сигнализации
ППБ – правила пожарной безопасности
ПСД – проектно-сметная документация
СНиП – строительные нормы и правила
ТЗ – техническое задание
ПУЭ – правила устройства электроустановок
ПТЭ – правила технической эксплуатации
НТД – нормативно-техническая документация
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
МВД – министерство внутренних дел
Объект – часть здания, принадлежащего ОАО «СО ЕЭС», расположенное по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д.40
ППБ – правила пожарной безопасности
РП – рабочий проект
ТУ – технические условия
СМР – строительно-монтажные работы
КЛ – кабельная линия.
ЛВС – локальные вычислительные сети.
ПК – персональный компьютер.
ПНР – пусконаладочные работы.
ПОТ (ПБ) – правила охраны труда (правила безопасности).
ППР – проект производства работ.
ПСД – проектно-сметная документация.
ПТЭП – правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
ЧС – чрезвычайная ситуация
3.2. Цель работы
Создание системы трансляции и оповещения персонала для проведения экстренной безотлагательной эвакуации при возникновении (угрозе возникновения) пожара, ЧС природного и техногенного характера, или опасностей военного времени. Система должна полностью отвечать требованиям, предъявляемым к СОУЭ.
3.3. Требования к поставляемому оборудованию
3.3.1. Поставить оборудование СОУЭ в соответствии с Рабочим проектом СОУЭ 2009 «Создание системы трансляции и оповещения персонала в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д.40».
3.3.2. Поставляемое оборудование и используемые материалы, конструкции, комплектующие должны быть надлежащего качества, соответствовать своему назначению, проекту, государственным стандартам, техническим условиям заводов изготовителей, ПУЭ, ППБ и другой НТД, а также обеспечены сертификатами соответствия и пожарной безопасности, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Применяемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными.
3.3.3. Все поставляемое оборудование должно быть новым и ранее не использованным. Документация к оборудованию должна быть на русском языке.
3.3.4. Оборудование должно быть ремонтопригодным и иметь возможность продления срока службы путем замены отслуживших элементов.
3.3.5. Всё оборудование должно иметь гарантии изготовителей не менее одного года.
3.4. Требования к выполнению работ
3.4.1. Подрядчик обязан выполнить строительно-монтажные работы по созданию СОУЭ, предусмотренные Рабочим проектом СОУЭ 2009 «Создание системы трансляции и оповещения персонала в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д.40», разработанным ФГУП «Охрана» МВД России, а так же пуско-наладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания на вновь смонтированном оборудовании по разработанным Подрядчиком и утверждённым Заказчиком программам.
3.4.2. В объём выполняемых работ входят работы по подготовке мест для монтажа нового оборудования, прокладки КЛ (пробивка проёмов, чистка и ремонт кабельных каналов, изготовление дополнительных конструкций, а так же другие работы по восстановлению нарушенных при монтаже строительных элементов помещений, в том числе не учтённых проектом), монтажные, наладочные работы. Ведомость объёмов работ мероприятий по реализации общесистемного инвестиционного проекта «Выполнение работ по созданию системы трансляции и оповещения при пожаре в части здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Чувашская республика г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 40» даны в Приложении №1 к ТЗ.
3.4.3. Монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями проектной документации, СНиП, приказа ОАО «СО ЕЭС» №391 от 06.10.2009 г. «Об утверждении Типовых проектных решений и технических требований для подготовки рабочих проектов строительства и реконструкции зданий для размещения диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС», инструкций и другой нормативной документации.
3.4.4. Подрядчик обязан разработать и представить на согласование Заказчику на этапе заключения договора план-график производства работ и ППР, объёмов и последовательности выполнения работ, описанием технологических процессов. Работы должны проводиться в соответствии с согласованным и утверждённым Заказчиком планом-графиком производства работ.
3.4.5. При прокладке кабелей через перекрытия, стены и перегородки проходы осуществлять с учетом требований ПУЭ с применением гильз, штуцеров или коробов из несгораемых материалов с последующей заделкой их сертифицированным несгораемыми материалами. Все кабели должны быть однозначно идентифицированы и промаркированы. Маркировка должна быть выполнена типографским (или при помощи принтера) способом и надежно закреплена по всей трассе кабельной линии.
3.4.6. При проведении монтажных и пусконаладочных работ осуществляются следующие виды контроля:
3.4.7.1. При монтаже – контроль качества монтажных работ, материалов и оборудования;
3.4.7.2. При проведении пуско-наладочных работ проверяется:
возможность режимов речевого оповещения (автоматический или полуавтоматический);
возможность выбора способов оповещения или их комбинации;
возможность выбора оператором СОУЭ зоны оповещения;
время задержки сигнала;
возможность оперативной корректировки управляющих команд;
время работы технических средств СОУЭ от резервного источника питания постоянного тока в тревожном (дежурном) режиме,
и другие параметры СОУЭ, предусмотренные РП СОУЭ 2009.
3.4.7.2. По завершению монтажа – контроль комплектности, полноты рабочей и исполнительной документации.
3.4.7.3. В ходе приемо-сдаточных испытаний – проверка качества выполнения работ и соответствия параметров технической документации и сдача всего объема выполненных работ Заказчику, включая необходимую техническую документацию на русском языке.
3.4.8. По окончании работ Подрядчиком представляется исполнительная документация, сертификаты, технические паспорта на поставленное оборудование и на используемые при производстве работ материалы, инструкции по эксплуатации, акты на скрытые работы (при необходимости), акты проведённых испытаний в т.ч. измерение сопротивления изоляции кабельных линий, журнал производства работ по типовой форме КС-6.
3.4.9. Приемка смонтированного оборудования осуществляется по программе приемо-сдаточных испытаний, подготовленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком.
3.4.10. Подрядчик несет риск случайного уничтожения или случайного повреждения материалов, оборудования в ходе проведения монтажных и пуско-наладочных работ. Подрядчик обязан предоставить гарантию нормального функционирования смонтированного оборудования (в т.ч. и на выполненные работы) в течение не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанного со стороны третьих лиц.
3.4.11. Подрядчик обязан указать условия послегарантийного обслуживания.
3.4.12. Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, и данные дефекты вызваны некачественно выполненными исполнителем Работами, либо применением некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования, то Подрядчик обязан устранить данные дефекты за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
3.5. Требования к Подрядчику.
3.5.1. Иметь Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, связанным с исполнением Договора, выданное Подрядчику саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
Иметь сертификаты МЧС РФ на выполнение работ по пожарной автоматике.
3.5.2. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком состав субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ при возникновении такой необходимости.
3.5.3. Подрядчик должен иметь долгосрочные связи с поставщиками основного оборудования СОУЭ, подтверждённые документально.
3.5.4. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.
3.5.5. Подрядчик обязан представить письменные подтверждения (отзывы, рекомендации) о ранее реализованных аналогичных проектах.
3.5.6. Подрядчик должен иметь возможность проведения технического обслуживания смонтированного оборудования в гарантийный и послегарантийный период по программам, согласованным с Заказчиком.
3.5.7. Подрядчик должен иметь средства измерения, зарегистрированные в органах (управлении) Ростехнадзора, для выполнения необходимых измерений при производстве электромонтажных и пуско-наладочных работ.
3.5.8. Во время подготовки и проведения работ на объекте Заказчика Подрядчик несет ответственность за обеспечение выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности, санитарных правил и норм, мероприятий по защите окружающей среды, за причинение вреда жизни и создание угрозы жизни и здоровью каких-либо лиц, находящихся на Объекте Заказчика .
3.5.9. Монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться силами специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащее и качественное их исполнение при непосредственном контроле ответственных работников и специалистов Филиала ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ. Все работы должны выполняться специалистами, имеющими гражданство РФ.
3.5.10. Доставку всех используемых материалов и оборудования на Объект Подрядчик производит своими силами и за свой счет.
3.5.11. Подрядчик обязан своевременно вывозить образовавшиеся отходы, строительный мусор и неиспользуемые материалы с объекта.
3.5.12. В процессе выполнения монтажных, пуско-наладочные работы, индивидуальных и комплексных испытаний эксплуатирующий персонал должен иметь возможность принимать участие в их выполнении с целью лучшего ознакомления и освоения оборудования.
3.5.13. По окончании работ Подрядчик должен провести обучение эксплуатирующего персонала пользованию установленным оборудованием с выдачей инструкций по эксплуатации на бумажном носителе и в электронном виде.
3.6. Рекомендуемая последовательность выполнения работ.
Учитывая то, что работы будут производиться в рабочее время и в местах проложенных ранее коммуникаций (шлейфов) систем охранно-пожарной сигнализации и охранного телевидения, локальной и интернет сети, а также в местах (точках) пересечения с кабелями электроснабжения 220В предлагается следующая последовательность выполнения работ:
- установку коробов, прокладку кабелей производить до постановки шлейфов охранно-пожарной сигнализации на централизованное наблюдение;
- все работы, связанные прокладкой кабелей для СОУЭ, начинать, убедившись в том, что ЛВС, КЛ и других коммуникационные линии не препятствуют их проведению;
- вынужденный демонтаж точек крепления (подвязки) ЛВС, КЛ и других коммуникационных линий проводить в кратчайшие сроки;
- после каждой работы связанной с прокладкой кабелей проверять целостность монтажа других коммуникационных линий, находящихся в зоне или вблизи зоны проводимых работ;
- контрольные испытания в объеме пуско-наладочных работ проводить в согласованное с руководством Филиала ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ время. 3.7. Охрана труда при производстве монтажных и пуско-наладочных работ.
3.7.1. Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, ПОТ РМ, ППБ и другими руководящими документами.
3.7.2. Перед началом производства всех видов работ Подрядчик представляет Заказчику для согласования сопроводительные письма с указанием вида работ (цели командирования персонала), а так же работников, которым может быть представлено право выдачи нарядов и распоряжений, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, наблюдающими, членами бригады для работ в электроустановках с указанием группы по электробезопасности этих работников; а так же лиц, которым предоставляется право выдачи нарядов, которые могут возглавлять бригаду, быть членами бригады при прочих работах на Объекте. Подрядчик подтверждает информацию, указанную в сопроводительном письме удостоверениями, действующими сертификатами, разрешениями и иными документами, определенными законодательством Российской Федерации и нормативно-техническими документами по эксплуатации инженерных систем, в количестве достаточном для выполнения Работ в полном объеме. Подрядчик обязан гарантировать соблюдение своими сотрудниками трудовой дисциплины, правил безопасности, правил пожарной безопасности, трудового распорядка и существующего на территории Заказчика пропускного режима.
3.7.3. Подрядчик обязан организовать выполнение работ командированным на Объект персоналом в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и «Межотраслевых Правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ –016-2001).
3.7.4. Работники Подрядчика, производящие работы в Здании, должны иметь при себе удостоверения установленной формы о проверке знаний, норм и правил работы в электроустановках. («Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» П.12.2.).
3.8. Сроки выполнения работ.
3.8.1. Начало выполнения работ – не позднее 3 (трех) дней с момента заключения Договора.
3.8.2. Окончание выполнения работ – не позднее 30.06.2010г.
Приложение №1
к техническому заданию на выполнение работ по созданию системы трансляции и оповещения при пожаре в части здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Чувашская республика г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 40. Ведомость объемов Работ
№ п/п
| Наименование работ
| Ед. изм.
| Кол-во
| 1
| 2
| 3
| 4
| Монтажные работы
| 3
| Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
| шт.
| 1
| 4
| Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский
| шт.
| 2
| 5
| Устройство центральное управляющее
| устройство
| 1
| 6
| Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства. Устройство центральное управляющее
| компл.
| 1
| 7
| Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства. Устройство автоматического ввода программ
| компл.
| 3
| 8
| Устройство автоматического ввода программ
| устройство
| 3
| 9
| Электрическая проверка оборудования телефонной периферии. Включение электропитания на оборудование
| статив
| 1
| 10
| Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса, кг до 100
| шт.
| 1
| 11
| Электрическая проверка и регулировка оборудования комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
| компл.
| 1
| 12
| Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
| шт.
| 57
| 13
| Проверка монтажа системы перед настройкой
| система
| 1
| 14
| Коробка оконечная
| 100 шт.
| 0,6
| 15
| Короб по стенам и потолкам, длина, м 2
| 100 м.
| 2
| 16
| Провод, сечение, мм2, до 6
| 100 м.
| 7,85
| Материалы не учтенные сборником
| 17
| Кабель FTP 4х2х0,5 кат 5е в ПВХ изол. Витая пара 5 категории, 4 пары, в двойном экр. для внут. прокладки
| м.
| 100
| 18
| Кабель силовой ШВВП 2х0,75
| м.
| 635
| 19
| Кабель силовой ШВВП 2х1,5
| м.
| 50
| 20
| Коробка коммутационная КРН 4/1
| шт.
| 60
| 21
| Трубка ПВХ D = 6 мм
| кг.
| 0,9
| 22
| Саморез 3,0х25 мм
| шт.
| 800
| 23
| Дюбель 6,0х25 мм
| шт.
| 800
| 24
| Короб 20х10
| м.
| 170
| 25
| Короб 40х16
| м.
| 30
| Оборудование
| 26
| Т-6500 Усилитель мощности, 500ВТ, 3U
| шт.
| 2
| 27
| Т-6201 Предварительный усилитель, 5 микр./5 стерео вх., 3 лин. входа, 3 приоритета, 2U
| шт.
| 1
| 28
| Т-6202 Аварийный автоматический селектор на 10 зон, 1 авар./1 муз. вход, 2U
| шт.
| 1
| 29
| Т-6203 Аварийная панель с речевым модулем, 2U
| шт.
| 1
| 30
| Т-6210 Телефонный интерфейс, 2U
| шт.
| 1
| 31
| Т-6211 Распределитель питания +24 В, 2U
| шт.
| 1
| 32
| Т-6212 Автоматический селектор на 10 зон, 1 авар./3 муз. входа, 2U
| шт.
| 1
| 33
| Т-6215 Автоматический вентилятор, 3U
| шт.
| 1
| 34
| Т-6216 Распределитель питания ≈220 В, 2U
| шт.
| 1
| 35
| Т-6220 Блок линейной диагностики, контроль импеданса и состояния, 8 линий, 1U
| шт.
| 1
| 36
| Т-6222 Тюнер, 2U (шт.)
| шт.
| 1
| 37
| Т-6229 mp3-проигрыватель, адресный, 2U
| шт.
| 1
| 38
| JPX-3000 Блок бесперебойного питания, 3000 ВА, 2U
| шт.
| 1
| 39
| R-358R 19” шкаф для оборудования, 35U х 800 мм, встраиваемая система охлаждения
| шт.
| 1
| 40
| T-2080 19” панель 1U
| шт.
| 5
| 41
| CE-04R Комплект (4 ролика) для 19" шкафа напольного
| компл.
| 1
| 42
| KIT-3 Крепежный комплект (винт, монтажная гайка) для 19" оборудования, 100 шт.
| компл.
| 1
| 43
| Cable kit КОМПЛЕКТ КОММУТАЦИИ
| компл.
| 1
| 44
| Т-218 Мониторная панель
| шт.
| 2
| 45
| РА-620Т Модуль акустический (потолочный)
| шт.
| 54
| 46
| WP-06Т Модуль акустический (настенный)
| шт.
| 3
|
|