Конкурсная документация открытый конкурс номер открытого конкурса: 04/13-ок наименование открытого конкурса: Комплексная эксплуатация и обслуживание здания концертного
Скачать 4.95 Mb.
|
| ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА Санкт-Петербург, 2013 г. Договор №04/13-ОК Санкт-Петербург «___» 2013 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», принимая во внимание, что Подрядчик является победителем проведенного Заказчиком открытого конкурса №04/13-ОК на право заключения договора на комплексную эксплуатацию и обслуживание здания концертного зала и флигеля Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Писарева, дом 20, в 2014 году (Протокол №_____ от «___» ____________ г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по поручению Заказчика без привлечения третьих лиц, за исключением случаев, когда привлечение третьих лиц согласовано с Заказчиком, комплексное обслуживание здания концертного зала и флигеля Мариинского театра по адресу: Санкт-Петербург, ул. Писарева, дом 20, в 2014 году. 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору. 2. Стоимость работ и порядок оплаты 2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _(сумма цифрами)_ (сумма прописью) руб., в том числе НДС _(сумма цифрами)_ (сумма прописью) руб. 2.2. Стоимость Договора определена на основании Протокола заседания конкурсной комиссии и рассчитана в расчете стоимости работ (сметах) (Приложение №1 к настоящему Договору). 2.3. Оплата выполненных работ производится без авансирования, ежемесячно, на основании подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки фактически выполненных Подрядчиком работ за предшествующий месяц, по мере поступления денежных средств из бюджета РФ. 2.4. Подрядчик, не позднее 26 (Двадцать шестого) числа отчетного месяца, направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта производит приемку и оплату работ, либо направляет мотивированный отказ. В случае отсутствия мотивированного отказа, работа считается принятой и подлежит оплате. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 3.2. Датой окончания и сдачи работ Заказчику по Объекту считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных, но не позднее 31 декабря 2014 года. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Заказчик обязан:
4.2. Заказчик вправе: 4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 4.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором. 4.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе, состоянии выполняемых работ. 4.3. Подрядчик обязан: 4.3.1. После заключения настоящего Договора принять от Заказчика утвержденное и согласованное Техническое задание и документы, необходимые для выполнения Работ, и незамедлительно приступить к выполнению работ. 4.3.2. На момент заключения Договора предоставить инструкции согласно перечню обязательных положений, инструкций, книг, и журналов по организации работы службы эксплуатации, указанных в Техническом задании. 4.3.3. Выполнять работы в соответствии с Техническим заданием и исходными данными. 4.3.4. Выполнять качественно и в срок все работы, оговоренные в настоящем Договоре. 4.3.5. Незамедлительно (в течение двух дней) ставить в известность Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на ход выполнения работ, сроки и качество работ. 4.3.6. Поддерживать здания и инженерные системы в работоспособном состоянии, обеспечивающих выполнение главной задачи – сохранность архивных документов, имущества Театра и сохранность систем инженерной инфраструктуры, а также исключение возникновения внештатных ситуаций. 4.3.7. Использовать полученную информацию от Заказчика в ходе исполнения своих обязательств по Договору, а также результат выполненных работ только на цели, предусмотренные настоящим Договором, не передавать, и не разглашать ее третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 4.3.8. Выполнять в точном соответствии нормы и правила технической эксплуатации здания, всей инженерной инфраструктуры, благоустройство, и обеспечивать надежную, экономичную и эффективную работу Концертного зала Мариинского театра. 4.3.9. Обеспечивать производство работ необходимыми подъемно-транспортными механизмами и инструментом. 4.3.10. Обеспечивать постоянное дежурство оперативного персонала. 4.3.11. Соблюдать требования конфиденциальности, непосредственно и однозначно устанавливаемые действующим законодательством и настоящим Договором. 4.3.12. Разработать рабочую документацию по технической эксплуатации в соответствии с нормативными документами и инструкциями заводов-изготовителей, требованиями нормативных документов, СНиПов, ГОСТов, Рекомендаций КГИОПа и Минкультуры России. 4.3.13. Безвозмездно устранять возникшие недостатки во время проведения работ, а также обнаруженные недостатки в выполненной работе, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента обращения Заказчика к Подрядчику в соответствии с двусторонним протоколом. 4.3.14. Соблюдать очередность и порядок технологических процессов в Концертном зале Мариинского театра в соответствии с инструкциями уполномоченного лица Заказчика. 4.4. Подрядчик вправе: 4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов. 4.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 настоящего Договора. 5. Ответственность сторон 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, а также иных обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1% от суммы Договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 5.3. В случае нарушения сроков, определенных п. 3.1. ст. 3 настоящего Договора и Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Договору), более чем на 15 (Пятнадцать) дней Заказчик имеет право приостановить деятельность Подрядчика в соответствии с настоящим Договором (с уведомлением об этом Подрядчика) и предложить Подрядчику подписать соглашение о расторжении настоящего Договора. Подрядчик при получении уведомления Заказчика о приостановлении деятельности по исполнению Договора обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки работ (далее - Акт), выполненных на момент получения уведомления, и участвовать в приемке указанных работ в установленное Заказчиком время. В случае непредставления Подрядчиком такого Акта и (или) отсутствия представителя Подрядчика при приемке выполненных Подрядчиком работ Заказчик имеет право составить и подписать Акт. После подписания Заказчиком Акта Подрядчик обязан по требованию Заказчика, выплатить штраф в размере 20% от стоимости невыполненных в соответствии с настоящим Договором работ. 5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств или обязательств, привлеченных таким Подрядчиком субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств субподрядчиком (в случае наличия), он несет ответственность перед Подрядчиком в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.6. Границы ответственности за состояние и обслуживание электроустановок, тепловых и газовых сетей, водопровода и канализации, слаботочных систем, систем вентиляции и кондиционирования (в объеме технического задания) указываются в Акте разграничения эксплуатационной ответственности Заказчика и Подрядчика. 5.7. Неустойка, пеня и штрафы оплачиваются Подрядчиком на основании счета, выставленного Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента его получения. Такой счет (счета) считается полученным Подрядчиком в течение семи рабочих дней с момента отправления по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре. До оплаты такого счета (счетов) Заказчик имеет право не производить платежи. 5.8. Оплата финансовых санкций по Договору не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором. 5.9. Нарушение срока устранения недостатков выполненных работ, непредставление Расчета стоимости работ, а также иные нарушения положений настоящего Договора, являются основанием для расторжения Договора. 5.10. За несвоевременную и/или неполную оплату выполненных работ согласно ст. 2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 5.11. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ в случае, если такая задержка была вызвана нарушением сроков доведения до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований. 5.12. В случае расторжения Договора возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Договора. 6. Гарантии качества работ 6.1. Подрядчик гарантирует:
6.2. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему Договору работы, составляет шестьдесят месяцев с даты утверждения Акта сдачи-приемки выполненных работ приемочной комиссией. Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. 6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков выполненных работ. 6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее дня следующего за днем получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков, Заказчик для их подтверждения вправе:
7. Действие непреодолимой силы 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы природного характера, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, революции, мятежа военных сил, государственного переворота и т.д. и их последствий и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых сторонами событий природного характера. В этих случаях срок выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения в срок обязательств по Договору вследствие обстоятельств, известит в письменном виде другую сторону без промедления, однако не позднее 10 (Десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и их возможных последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (Десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. 7.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 1 (Одного) месяца, то Подрядчик и Заказчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако, если в течение дополнительных двух месяцев стороны не смогут договориться, тогда настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 8. Порядок рассмотрения споров 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 8.2. До передачи спора на разрешение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней дан ответ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента ее официального получения. 9. Срок действия договора, порядок его расторжения 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 9.2. Срок выполнения работ устанавливается с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством. 9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством. При этом Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 9.5. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 9.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 9.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 10. Прочие условия 10.1. Настоящий Договор заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора (Приложение №3 к настоящему договору). Размер обеспечения исполнения Договора составляет 30% от начальной (максимальной) цены Договора, установленной в извещении о проведении открытого конкурса, а именно: 11 806 500 (Одиннадцать миллионов восемьсот шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи в залог Заказчику денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных выше способов определяется Подрядчиком самостоятельно. Если Победителем конкурса, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. 10.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 10.4. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 10.6. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего фактического местонахождения, юридического адреса и банковских реквизитов в течение пяти рабочих дней с момента их изменения. В противном случае корреспонденция, направленная по адресу, указанному в настоящем Договоре (в т.ч. счета на оплату штрафов и пени), будет считаться полученной в течение семи рабочих дней с момента ее направления. 11. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора 11.1. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью, а именно: 11.1.1. Приложение №1 – Локальные сметы на выполнение работ. 11.1.2. Приложение №2 – Техническое задание. 11.1.3. Приложение №3 – Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Договора. 12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр» 190000, Санкт-Петербург, Театральная пл., д. 1. ИНН 7812024600 КПП 783801001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Мариинский театр л\с 20726У52883) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу р/с 40501810300002000001 БИК 044030001 ОГРН 1027810251006 Заказчик: Подрядчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр» __________________ / ____________________ / Согласование: Главный бухгалтер Бабушкина М.В. Начальник ПФО Мишеева В.И. Юр.служба Лукина Л.С. Исполнительный директор Концертного зала Гугкаев Т.К. |
Похожие:
 | Наименование открытого конкурса: отбор управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Засечного сельсовета... |  | Ой документации и во всех документах, связанных с проведением открытого конкурса по отбору финансовой организации в целях заключения... |
| I. общие условия проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса | | Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса, размещенного в единой информационной... |
| Открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации (натурные исследования,... | | Требования к участникам открытого конкурса, установленные организатором открытого конкурса |
| Ао «кск» (далее – Общество, заказчик) настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе (далее – закупка, конкурс, открытый конкурс)... | | Ао «кск» (далее – Общество, заказчик) настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе (далее – закупка, конкурс, открытый конкурс)... |
| Официальный источник информации о ходе и результатах открытого конкурса | | Ао «кск» (далее – Общество, заказчик) настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе (далее – закупка, конкурс, открытый конкурс)... |