4.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе (если подана одна заявка) от «__» __________ 2015 года или Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от «__» __________ 2015 года, в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1), локальными сметными расчетами (Приложение № № 2.1, 2.2,…) и составляет _______ руб. (сумма прописью), в том числе НДС (18%), что составляет ___________ руб. (сумма прописью).
4.2. Цена включает в себя стоимость всех проводимых работ и компенсацию издержек Исполнителя.
4.3. Сумма Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Источником финансирования по настоящему Контракту является бюджет Санкт-Петербурга, субсидии на иные цели (СИЦ №16 от 30.01.2015г, целевая статья 4690071, КОСГУ 226).
4.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в п. 13 Контракта следующим образом - в течение 30 календарных дней с даты предъявления счета–фактуры, с приложением подписанных Уполномоченным актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), Актов сдачи-приемки выполненных работ и товарными накладными по форме ТОРГ-12 на поставляемое оборудование. Авансирование – не предусмотрено.
При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
4.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
4.7. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ.
5.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2015 года или до полного исполнения Сторонами обязательств.
5.2. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: с даты заключения настоящего Контракта.
Срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней после подписания Контракта.
Допускается досрочная сдача работ Подрядчиком по согласованию с Уполномоченным.
5.3. На момент подписания настоящего Контракта день окончания работ является исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по Контракту.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приемки работ.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Уполномоченным или третьими лицами.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Подрядчик несет ответственность в порядке, предусмотренном за:
7.2.1. Недостатки выполненной работы.
7.2.2. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.
7.2.3. Качество строительных материалов.
7.2.4. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии со ст.706 ГК РФ
7.2.5. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
7.2.6. Задержку начала работ.
7.2.7. Несвоевременное освобождение строительных площадок от принадлежащего ему имущества и строительного мусора;
7.2.8. Задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом.
7.2.9. Окончание работ после установленного срока.
7.3. Заказчик несет ответственность за:
7.3.1. Задержку начала приемки работ.
7.3.2. Задержку расчетов за выполненные работы по настоящему Контракту.
7.4. Подрядчик уплачивает Заказчику:
7.4.1. Пени в случае просрочки исполнения работ из расчета 1/300 ставки рефинансирования Банка России в размере определяемых Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 №1063.
7.4.2. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с ст. 723, ст.724, ст.725 ГК РФ в размере 5% от цены Контракта, что составляет______________ руб. (сумма прописью) в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 №1063.
7.5. Заказчик уплачивает Подрядчику
7.5.1. Пени в случае просрочки исполнения начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.
7.6. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
7.7. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным перечислением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объекту «Монтаж систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре» в СПб ГБУЗ «Городская больница №15» по адресу: 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.4, на расчетный счет Заказчика.
7.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.
7.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств или устранения нарушений.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Заказчик и Подрядчик не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение является, в соответствии с законодательством Российской Федерации, следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, катастроф и т.п.).
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения принятых обязательств по настоящему Контракту в силу форс-мажорных обстоятельств, в срок не более 5-и дней с момента их наступления письменно извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления вышеуказанных обстоятельств.
8.3. Если любое из форс-мажорных обстоятельств, возникших после подписания настоящего Контракта, непосредственно повлияло на исполнение обязательств Сторон в срок, установленный в настоящем Контракте, то этот срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 6 месяцев.
8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут существовать свыше 3-х месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. При этом Подрядчик обязуется немедленно возвратить Уполномоченному все полученные от него по настоящему Контракту денежные средства, за исключением документально подтвержденных фактически произведенных им расходов на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
9. Рассмотрение и разрешение споров
9.1. Возникшие в процессе выполнения настоящего Контракта споры и разногласия разрешаются путем переговоров и достижения взаимоприемлемых решений.
9.2. Неурегулированные путем переговоров споры и претензии, возникшие при исполнении настоящего Контракта, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург.
10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Подрядчик обязан нести ответственность за соблюдение особого режима на территории СПб ГБУЗ «Городская больница №15», в том числе:
- за соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок в адрес СПб ГБУЗ «Городская больница №15»;
- за порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию СПб ГБУЗ «Городская больница №15»;
- за порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей, сведений, составляющих государственную тайну;
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
12.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
12.3. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день получения телексного, факсимильного сообщения или письма по почте.
12.4. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.
12.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
12.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.7. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в трехдневный срок.
12.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:
Техническое задание на выполнение работ (приложение № 1);
Локальные сметные расчеты (приложение № 2.1, 2.2,…);
График производства работ (приложение № 3).
АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК
______________
|
ЗАКАЗЧИК
СПб ГБУЗ «Городская больница №15»
|
|
|
___________________ /__________________/
|
_____________________/_________________/
|
"__" _____________ 2014 г.
|
"__" _____________ 2014 г.
|
М.П.
|
М.П.
|
Приложение № 1
к Контракту от «___» ________ 2015г.
№ _______________________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
От Подрядчика
____________________________
_________________ФИО
м.п.
|
|
От Заказчика
___________________________
_________________ФИО
м.п.
|
Приложение № 2
к Контракту от «___» ________ 2015г.
№ _______________________________
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
От Подрядчика
____________________________
_________________ФИО
м.п.
|
|
От Заказчика
___________________________
_________________ФИО
м.п.
|
Приложение № 3
к Контракту от «___» ________ 2015г.
№ _______________________________
График производства работ
монтаж систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре в СПб ГБУЗ «Городская больница №15» по адресу: 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.4
№
п/п
|
Наименование
работ
|
Срок
начала
работ
|
Срок
окончания работ
|
1-я неделя
|
2-я неделя
|
3-я неделя
|
4-я неделя
|
5-я неделя
|
n…..-я неделя
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
От Подрядчика
____________________________
_________________ФИО
м.п.
|
|
От Заказчика
___________________________
_________________ФИО
м.п.
|
|
