Скачать 1.41 Mb.
|
Гарантии 11.1. Подрядчик гарантирует:
Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок. СТАТЬЯ 12. Свидетельства,сертификаты 12.1. Стороны обязуются нести каждый самостоятельно все расходы, связанные с получением свидетельства о допуске к работам и сертификатов на материалы, необходимые для выполнения работ. СТАТЬЯ 13. Расторжение договора 13.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у Подрядчика в следующих случаях:
13.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:
статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Договор расторгается по истечении 15 дней с момента направления уведомления другой стороне. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ей убытки и упущенную выгоду. СТАТЬЯ 14. Особые условия
Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик по его письменной просьбе. 14.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
14.8. Срок действия договора с момента подписания его обеими сторонами и до взаимных исполнений всех обязательств по условиям настоящего договора. СТАТЬЯ 15. И м ущественная ответственность 15.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику: - за задержку расчетов за выполненные работы - пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от подлежащих оплате работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 15.2. В случае нарушения срока окончания работ предусмотренных договором и (или) графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. 15.3. Подрядчик обязан передать Заказчику работы, качество, которых соответствуют условиям договора, требованиям проектной документации, градостроительным регламентам. 15.4. В случае если объект строительства создан Подрядчиком с отступлениями от проектной документации и от условий договора, приведшими к ухудшению качества Объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования в дальнейшем, Заказчик по своему выбору вправе потребовать от Подрядчика:
15.5. Заказчик вправе в течение гарантийного срока предъявить Подрядчику требования в связи с ненадлежащим качеством Объекта строительства. В случае существенного нарушения требований к выполненным работам Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и (или) потребовать от Подрядчика уплату процентов в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства от общей стоимости договора. 15.6. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика односторонним актом, Подрядчик оплачивает штраф - 0,05 % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки. 15.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или не надлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки. 15.8. В случае причинения вреда личности или имуществу гражданина, юридического лица в следствие разрушения, повреждения незавершенного строительства объекта, нарушения требований безопасности при строительстве объекта, произошедшего по вине Подрядчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику понесенные расходы по возмещению причиненного вреда, а также расходы по компенсации сверх возмещения вреда родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, усыновленным), супругу в случае смерти потерпевшего – в сумме 3 000 000(три миллиона) рублей: потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью – в сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей; потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его здоровью – в сумме 1 000 000(один миллион) рублей в срок 30(тридцать) календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Расходы Заказчика по возмещению причиненного вреда, по компенсации сверх возмеще-ния вреда должны быть подтверждены документально. 15.9. Оплата неустоек, возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору. 15.10. Все споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по договору, рассматриваются в арбитражном суде Алтайского края. Предъявление претензий в письменном виде сторонами обязательно, срок рассмотрения претензий - две недели с момента ее получения. Юридические адреса и реквизиты стор о н ЗАКАЗЧИКА: ПОДРЯДЧИКА: ОАО «Барнаулкапстрой» т.24-02-32 ___________________ т.___________ 656031 г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114 ___________________________________ ИНН 2225112780 КПП 222101001 АКБ «Зернобанк» (ЗАО), г. Барнаул Р/счет 40702810200001202046 Кор/счет 30101810600000000754 БИК 40173754 ОГРН 1102225010392 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Главный инженер ОАО «БКС» ________________________________ _______________А.С.Жеребцов _________________________________ |
Техническое задание «Выполнение работ по строительству скважин» (далее – Техническое задание) определяет требования к содержанию... | Техническое задание «Выполнение работ по строительству скважин» (далее – Техническое задание) определяет требования к содержанию... | ||
Ооо «Промпит» Россия, Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 (далее Организатор Запроса предложений)... | А. Техническое задание на выполнение услуги по перезарядке огнетушителей на 2014 г по лоту № у-03459. 06. 64. 14 | ||
Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг | Перечень видов услуг на основе справочника окдп, для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание | ||
Требования к упаковке и подаче заявки возможность подачи документов на аккредитацию 15 | Принятие решения о проведении следующих этапов запроса предложений или определение Победителя 25 | ||
Требования к упаковке и подаче заявки возможность подачи документов на аккредитацию 15 | «Выполнение работ по ремонту гидроизоляции части кровли здания кнс №10 для нужд мп «Водоканал города Рязани» |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |