"главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства"
Скачать 0.63 Mb.
|
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 10.2. В случаях, выявления Генподрядчиком завышения Подрядчиком стоимости выполненных Работ, Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения уведомления Генподрядчика возвратить сумму завышения стоимости выполненных Работ, а также уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы завышения за каждый день пользования денежными средствами. Суммы завышения стоимости Работ, предусмотренные настоящим разделом Договора, Генподрядчик имеет право удержать из причитающихся Подрядчику платежей после истечения 15 (пятнадцати) дней с даты, указанной в уведомлении, и неполучения в указанный срок от Подрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств. 10.3. За использование средств, привлеченных от Генподрядчика, не по целевому назначению, под которым понимается направление и использование Подрядчиком средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным настоящим Договором, Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере суммы такого нецелевого использования средств. 10.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения Работ в соответствии с Графиком производства работ, в том числе нарушение сроков окончания Работ, Подрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 10.5. Подрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Генподрядчика - односторонним актом. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки. Неустойка начисляется на основании претензии Генподрядчика. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генподрядчика. 10.6. Подрядчик за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,01 % от цены Договора за каждый день просрочки. 10.7. Начисление и уплата неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора и возмещение убытков производится на основании письменной обоснованной претензии. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 10.8. При привлечении иностранных работников для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик самостоятельно несет юридическую ответственность за нарушение миграционного и трудового законодательства. 10.9. При привлечении Генподрядчика по вине Подрядчика к административной, налоговой или иной ответственности за нарушение действующего законодательства, Подрядчик обязан возместить Генподрядчику суммы штрафов, санкций, а также возместить Генподрядчику причиненные убытки в полном объеме. 10.10. За нарушение техники безопасности, СНиП 12-03-2001, не использование индивидуальных средств защиты работниками Подрядчика (каски и т.п.), Генподрядчик вправе удержать из стоимости выполненных Подрядчиком Работ по 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый выявленный случай, на основании акта комиссионной проверки или предписания об устранении выявленных нарушений ТБ и ОТ. 10.11. За нарушение границ стройплощадки Подрядчик оплачивает Генподрядчику штраф в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение. 10.12. Подрядчик в установленном законом порядке несет материальную и иную ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся следствием виновных действий Подрядчика. 11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 11.1. Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в следующих случаях: - при обнаружении низкого качества Работ; - систематическое (два или более раза) нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущее к снижению качества Работ, предусмотренных Технической документацией; - если Подрядчик допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика; - если Подрядчик лишается лицензии на выполнение Работ (происходит аннулирование и/или окончание срока действия лицензии); - если Подрядчик при выполнении Работ допускает случай нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.; - по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 11.2. Расторжение или отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору вступает в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного адресатом уведомления о расторжении Договора либо отказа от исполнения обязательств. 11.3. При расторжении Договора до завершения Работ Подрядчик возвращает Генподрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для производства Работ финансовые средства, в т. ч. авансовые платежи. 11.4. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением гарантийных обязательств, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора. 11.5. Во всех случаях досрочного расторжения настоящего Договора Генподрядчик на основании подписанного Сторонами Акта сверки расчетов производит оплату фактически выполненных Подрядчиком Работ на дату получения уведомления о расторжении Договора либо отказа от его исполнения с предоставлением всех необходимых обосновывающих документов. 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 12.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров с применением претензионного порядка. 12.2. При возникновении между Подрядчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. 12.3. Расходы на экспертизу несет Подрядчик. При установлении отсутствия вины Подрядчика или при установлении отсутствия недостатков в Работах, Генподрядчик возмещает Подрядчику понесенные Подрядчиком затраты на проведение экспертизы, в ином случае, затраты на экспертизу Подрядчику не возвращаются. 12.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, не решённые путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 13.1. Стороны Договора не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если последние явились следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 13.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, оказавшаяся в таких обстоятельствах, должна уведомить другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. 13.3 Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти. 13.4. Несвоевременное извещение лишает соответствующую Сторону ссылаться на данные обстоятельства в будущем, в том числе при обосновании освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 13.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение. 13.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ. 13.7. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий. Потери, возникающие у Подрядчика при временной приостановке Работ, по указанным причинам, Генподрядчиком не возмещаются. 13.8. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение настоящего Договора. 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон. 14.2. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка теряют силу. 14.3. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. Изменение банковских реквизитов оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 14.4. При выполнении настоящего Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 14.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. Приложение № 1: Ведомость объемов работ. Приложение № 2: Ведомость договорной цены. 14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 14.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, а в части гарантийных обязательств действует до истечения гарантийного срока. 15. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
1 При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:
- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении; - для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации). В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа. В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. |
Похожие:
 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального... |  | На проведение запроса предложений на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту подкрановых путей козлового... |
| | Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве... | |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» | | Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» | | Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» | | Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» |