"главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства"
Скачать 0.54 Mb.
|
5. ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ 5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить капитальный ремонт Объекта материалами, изделиями и конструкциями, предварительно до закупки, согласовав их стоимость с экономической службой Заказчика, в случае превышения стоимости материалов заложенных в смету. Фактическая стоимость материалов не должна превышать установленную ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России». Удорожание материалов, приводящее к увеличению общей сметной стоимости по объекту принимается в исключительных случаях по согласованию с Заказчиком, на основании предоставленного Подрядчиком сопоставительного расчета удорожания всех материалов заложенных в смету данного договора и наличия лимита средств у Заказчика. 5.2. Приобретенные для капитального ремонта Объекта материалы, изделия и конструкции Подрядчик не вправе использовать на иные, кроме относящихся к настоящему договору, цели. 5.3. Все поставляемые для ремонта материалы и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. 5.4.Если Подрядчик при выполнении работ использует материалы и конструкции, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика их замены без дополнительной оплаты. 5.5. Работы, признанные Заказчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных материалов, Подрядчик обязан исправить в установленный предписанием Заказчика срок без возмещения понесенных Подрядчиком при этом убытков. 5.6. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование поставляемых на Объект материалов и оборудования. 5.7.Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и конструкций, риск их случайного повреждения и уничтожения, осуществляет охрану объекта. 5.8.До сдачи Объекта Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения. 6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 6.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных ремонтных работ по акту приемки. 6.2. По завершении ремонтных работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. 6.3. Приемка законченного капитальным ремонтом Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 6.4. Подрядчик передает Заказчику за 5 календарных дней до начала приемки законченного капитальным ремонтом Объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 6.5. Заказчик в течение10 календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки всех выполненных работ направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 6.6. Проверку хода выполнения Работ Заказчик осуществляет в любое время и на любом участке Работ, известив Подрядчика не менее чем за два дня до ее начала. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику все условия для проверки хода выполнения Работ. 6.7. Выполненные ремонтные работы оформляются Подрядчиком актом выполненных работ (форма №КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999г.) и подписывает его в 4-х экземплярах у уполномоченных представителей Заказчика и в соответствии с подписанным актом выполненных работ, составляет справку о стоимости выполненных работ (форма №КС-3 утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100) – в 4 экземплярах с приложением счета на оплату и последующей передачей указанных документов на подпись Заказчику. 6.8. Заказчик в течении 5 (пяти) календарных дней со дня получения актов формы КС-2, справок КС-3 и подтверждающих документов к ним обязан проверить их на соответствие выполненным Работам , подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 6.9. Прочие затраты, включенные в сметную стоимость ремонтных работ и предусматриваемые в сметных расчетах, возмещаются Подрядчику при их документальном подтверждении и согласовании с Заказчиком. 6.10. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ, выполнения работ ненадлежащим образом, нецелевого использования ресурсов и других нарушений условий настоящего договора, Заказчик выдает Подрядчику предписание об их устранении в месячный срок. При невыполнении Подрядчиком предписания Заказчика последний вправе отказаться от исполнения настоящего договора. 7. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ 7.1. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100% от общей стоимости договора в течение10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта выполненных работ и получения от Подрядчика полного комплекта документов (в т.ч. счет; счет-фактура; акт приемки выполненных работ; другие документы, предусмотренные договором, подтверждающие выполнение и приемку работ в установленном порядке) при условии отсутствия в них арифметических ошибок и корректно указанных реквизитах и получении целевых финансовых средств. 7.2. По требованию одной из сторон, Стороны производят сверку взаиморасчетов на основании платежных документов и актов выполненных работ, результаты которой оформляются актом сверки. Сторона, получившая акт сверки, обязана рассмотреть его, оформить надлежащим образом и один экземпляр в 5-дневный срок возвратить. Спорные вопросы подлежат урегулированию в течение 10 дней по требованию заинтересованной стороны. 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. 8.2. Подрядчик гарантирует достижение данным Объектом капитального ремонта указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них. 8.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается __ месяцев с даты подписания акта выполненных работ. 8.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 8.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц. 8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, c указанием этих обстоятельств, а так же имеет право произвести ремонтные работы и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика. 9. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 9.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану объекта до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (подписания сторонами формы КС-11). 9.2. Подрядчик обязан обеспечить противопожарную безопасность при производстве работ и выполнять все работы с соблюдением норм и правил противопожарной безопасности и обеспечивает первичными средствами пожаротушения возводимые им временные строения и сооружения, устанавливаемые Подрядчиком бытовые помещения, а также строительную технику Подрядчика. 10. ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ 10.1. Подрядчик на все время действия договора должен иметь разрешение на производство работ, полученное у компетентных органов Российской Федерации, а также сертификаты на строительную технику. 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 11.1. При нарушении условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором. 11.2. В случаях, установленных проверками Заказчиком, завышения Подрядчиком стоимости выполненных работ, Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения уведомления Заказчика возвратить сумму завышения стоимости выполненных работ (далее «Сумма»), а также уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от Суммы за каждый день пользования денежными средствами. 11.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ в соответствии с Графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки. 11.4. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки. Неустойка начисляется на основании претензии Заказчика. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 11.5. Подрядчик за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % от цены договора за каждый день просрочки; 11.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 11.7. Суммы завышения стоимости работ, предусмотренные настоящим разделом договора, Заказчик имеет право удержать из причитающихся Подрядчику платежей после истечения 15 (пятнадцати) дней с даты, указанной в уведомлении, и неполучения в указанный срок от Подрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств. 11.8. За невыполнение миграционного и трудового законодательства, Подрядчик несет самостоятельную юридическую ответственность. 11.9. При привлечении Заказчика по вине Подрядчика к административной, налоговой или иной ответственности за невыполнение действующего законодательства, Подрядчик обязан возместить Заказчику суммы штрафов, санкций, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме. 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по договору, а в части гарантийных обязательств действует до истечения гарантийного срока. 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 13.1. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон, или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 13.2. При расторжении договора до завершения своих обязательств по договору в части выполнения работ, Подрядчик возвращает Заказчику в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для строительства финансовые средства, и незавершенный строительством Объект и представляет Заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по настоящему договору, а также освобождает объект и передает Заказчику Проектную и исполнительную документацию. 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца. 14.2. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. 14.3. Расходы на экспертизу несет Подрядчик. При установлении отсутствия вины Подрядчика или при установлении отсутствия недостатков в работах, Заказчик возмещает Подрядчику понесенные Подрядчиком затраты на проведение экспертизы, в ином случае, затраты на экспертизу Подрядчику не возвращаются. 15. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора и подтверждены документами компетентных органов. 15.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. 15.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения производства работ и заключить дополнительное соглашение к договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ. 15.4. Если, по мнению Стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 16.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках договора, иначе как с письменного согласия Сторон. 16.2. Любое уведомление по договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты сторон» с последующим направлением оригинала в 3 (трех) дневный срок. 16.3. При выполнении договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 16.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 16.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 16.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 17. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Похожие:
 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального... |  | |
| Идетельствования и регистрации декларации о соответствии техническому регламенту пассажирских лифтов и приглашает юридических и физических... | | Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве... |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» | | Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» | | Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» | | Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» |