Скачать 1.08 Mb.
|
Качественные характеристики поставляемого Оборудования, срок и (или) объем предоставления гарантий качества Оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1. Поставщик обязуется:
5.2. Поставщик вправе:
5.3. Заказчик обязуется: - своевременно передавать Поставщику информацию, необходимую для исполнения Договора; - принять и оплатить поставляемое Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.4. Заказчик вправе: - проводить без каких-либо дополнительных затрат с его стороны технический контроль и/или испытания Оборудования с целью подтверждения их соответствия условиям Договора и техническим требованиям. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае поставки заказчику Оборудования ненадлежащего качества, в отношении Поставщика наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации. 6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, по ставке рефинансирования Центрального банка Российской федерации в размере 0,03 %. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6.5. Стороны не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору. 8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 8.1. Расторжение настоящего Договора может быть проведено по соглашению Сторон или в судебном порядке. При этом применяется законодательство Российской Федерации. 8.2. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора. 8.3. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей. 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону не позднее трех рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения обязательств переносятся пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не более чем на два месяца. 9.3. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по отношению к другой Стороне. 9.4. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, создав комиссию из представителей Сторон для урегулирования всех споров. 10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 10.2. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения, споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 10.4. Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, являются его неотъемлемой частью. 10.5. При изменении своих банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней известить об этом Заказчика. 11. Список приложений 11.1. Приложение №1: Спецификация, №2 Техническое задание 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
13. ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение №1 к договору №___ от_______________2013г.
В соответствии с действующими нормами и правилами.
В соответствии с действующими нормами и правилами.
Все оборудование при отгрузке должно быть должным образом упаковано и отгружено в упаковке, соответствующей характеру поставляемого оборудования и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять поставляемое оборудование от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения. ПОДПИСИ СТОРОН
|
«Общие положения»; II «Должности руководителей»; III «Должности специалистов»; IV «Должности младшего медицинского персонала»; V... | Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом регулировании», а объекты стандартизации и... | ||
Код дохода, состоящий из кодов вида доходов (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента), подвида доходов, кода классификации... | С: Предприятие 8" во исполнение договора, заключенного с гуп "Мосгортрансниипроект" | ||
Документация по предварительному квалификационному отбору на право участия в запросах предложений и заключения | Общие положения и правовая основа предоставления платных дополнительных образовательных услуг | ||
Предмет договора: проектирование автоматических систем порошкового пожаротушения помещений | Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты подъемного пособия молодым специалистам | ||
Общие положения и правовая основа предоставления платных дополнительных образовательных услуг |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |