Должностные лица участника закупки, ранее являвшиеся публичными должностными лицами государственных органов, международных организаций, особенно, если сфера деятельности участника закупки связана со сферой деятельности этих государственных органов или международных организаций: имеются / не имеются
ФИО должностного лица участника закупки
| Должность в государственном органе / международной организации
| Период исполнения должностных обязанностей в государственном органе / международной организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Настоящим
(указывается наименование / ФИО участника закупки)
подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;
понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;
выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах ПАО «Аэрофлот»;
гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором персональных данных будет ПАО «Аэрофлот» и дали согласие на их обработку.
_______________________________
(должность руководителя участника закупки)
|
_____________
(подпись)
М.П.
|
_________________________
(инициалы, фамилия)
|
«____»___________ 20__ г. ДЕКЛАРАЦИЯ
| (полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
|
| (ОГРН/ИНН или ОГРИП/ИНН)
| в лице
|
|
| (фамилия, инициалы)1
| действующего на основании ___________________________________________ заявляет, что соответствует критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
| Сводные данные субъекта малого и среднего предпринимательства
| №
| Критерии отнесения к малому и среднему предпринимательству
| Значение
| Единицы измерения
| 1.
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учётом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, а также работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений).
|
|
| 2.
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год.
|
|
| 3.2
| суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Российской федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов.
|
|
| 4.7
| доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего предпринимательства.
|
|
|
|
|
|
|
| (должность)
|
| (подпись)
|
| (фамилия, инициалы)
| Конец формы
Приложение 2 к документации о закупке
Заявка на участие
в процедуре открытого запроса предложений:
|
| (указать наименование процедуры закупки, номер процедуры при необходимости номер лота)
| Изучив условия и требования, изложенные в документации о закупке, в том числе
| проект договора, размещённые в сети Интернет, по адресу:
|
|
| (указать адрес места публикации процедуры)
|
| , а также Положение о закупках товаров, работ, услуг Заказчика
| (указать дату публикации)
|
| и принимая установленные в них требования, условия проведения запроса предложений
| и поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
|
| (указать полное наименование юридического лица / фамилию, имя отчество физического лица)
| зарегистрированное/ый/ая по адресу:
|
| (указать адрес места нахождения юридического лица / места жительства физического лица)
| предлагает заключить договор на
|
| (указать предмет договора)
| в соответствии с коммерческим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в процедуре открытого запроса предложений.
| Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем (декларируем), что в отношении
|
| (указать полное наименование юридического лица / фамилию, имя отчество физического лица]
| Отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, не проводилась процедура ликвидации (для юридических лиц).
| Деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
| Отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
| Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
| В случае, если по итогам процедуры запроса предложений Заказчик предложит нам заключить договор, обязуемся предоставить Заказчику3, в недельный срок с момента размещения протокола в сети Интернет, сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов4.
| В случае, если по итогам запроса предложений Заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с ПАО «Аэрофлот» в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями наших предложений, в срок не позднее чем через три календарных дня со дня получения данного договора от заказчика.
| В случае, если мы будем признаны участником запроса предложений, занявшим второе место по итогам проведения закупки, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и нашим предложением о цене договора.
| В случае, если мы будем признаны единственным участником запроса предложений, мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и по цене, указанной в нашем коммерческом предложении.
| В случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения договора, являющихся предметом запроса предложений, мы согласны с включением сведений
| о/об
|
|
| (указать полное наименование юридического лица / фамилию, имя отчество физического лица)
| в Реестр недобросовестных поставщиков.
| Принимаем на себя обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в запросе предложений после истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
| Подачей настоящей заявки подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных»5.
| К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений,
| согласно описи на
|
| стр.
|
|
|
| Руководитель
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (указать инициалы, фамилию)
| М.П.
|
| Дата составление
| «
|
| »
|
|
|
| г.
|
|
| (ДД)
|
| (ММ)
|
| (ГГГГ)
|
|
Приложение 3 к документации о закупке
ПАО «АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ» Техническое задание в части оказания услуг по покраске воздушных судов ПАО «Аэрофлот» Airbus A320/321, A330, Boeing 737, 777 и Сухой RRJ-95B в стандартную схему покраски ПАО «Аэрофлот», схему покраски авиационного альянса SKY TEAM, схему окраски белого цвета и специальные схемы покраски по запросу заказчика
Департамент по поддержанию летной годности
ПРЕАМБУЛА
Организация технического обслуживания (ОТО) предоставит работы и услуги для выполнения процедуры окрашивания воздушных судов Аэрофлота Аэрофлота Airbus A320, 321, Boeing 737, 777, RRJ-95B.
Аэрофлот желает получать такие услуги от Организации технического обслуживания на основании Графика технического обслуживания в 2018 - 2022 г.
Система окраски: в соответствии с одобренным чертежом производителя ВС:
A320/A321 – D111 11301, D111 77057, ALR111JCEEU0363;
A330 – F111 11279, F111 11327, F111 11335;
B737 – AZY ARO 737-8 REV A-1, AZY ARO 737-800 Sky Team Rev A-3;
B777 – 444W1024, ARO Sky Team 777-300ER Rev D-2;
RRJ-95B – T7.92.0051.050.000.45, T7.92.0051.070.000.45.
Покрасочный цех несет ответственность за рабочую силу, поставку системы окраски, уплотнителя PRC и всех расходных материалов, включая наклейки, респираторы и обязательные знаки, а также за леса, ангары, отопление, освещение, сжатый воздух и оборудование, инженерно-техническое сопровождение покраски и выпуск в эксплуатацию, CRS. Все действия по удалению покрытия и окраске выполняются в рамках одобренной эксплуатационной документации производителя.
Оставшееся на борту топливо должно храниться на площадке по причине проведения взвешивания и должно быть загружено обратно на борт бесплатно для заказчика.
Организация технического обслуживания должна иметь все необходимые действительные сертификаты и разрешения от авиационных властей для выполнения процедуры окраски ВС. Организация технического обслуживания не должна иметь никаких государственных ограничений в отношении выполнения работ и услуг по процедуре окраски
ОБЪЕМ РАБОТ
Объем услуг (для каждого типа ВС отдельно)
Снятие покрытия и окраска нижней части фюзеляжа, гондол двигателей, зон обтекателей стыка крыла с фюзеляжем, вертикального стабилизатора (киля) и законцовок крыла в синий, красный, белый и оранжевый цвета Аэрофлота в соответствии со схемой покраски Аэрофлота;
Снятие покрытия и окраска нижней части фюзеляжа, гондол двигателей, зон обтекателей стыка крыла с фюзеляжем, вертикального стабилизатора (киля) и законцовок крыла в синий, красный, белый и оранжевый цвета Аэрофлота в соответствии со схемой покраски Аэрофлота + снятие покрытия и покраска нижней и верхней поверхностей крыла + снятие покрытия и покраска нижней и верхней поверхностей горизонтального стабилизатора;
Снятие покрытия и покраска нижней и верхней поверхностей крыла + снятие покрытия и покраска нижней и верхней поверхностей горизонтального стабилизатора;
Снятие покрытия и покраска серебристой части фюзеляжа (mica-paint) в соответствии со схемой покраски Аэрофлота;
Полная покраска ВС в соответствии со схемой покраски Аэрофлота;
Полная покраска ВС в соответствии со схемой покраски SKY TEAM;
Полная покраска ВС в стандартный белый цвет;
Разработка специальных схем покраски по запросу заказчика, выполнение покраски в соответствии с данной схемой;
Изготовление и установка на борту комплекта внешней маркировки согласно Главы 11 Руководства по техническому обслуживанию, что в свою очередь является стандартной документацией, которая поставляется учачтнику после заключения договора в рамках политики безопасности ПАО «Аэрофлот» и неразглашения конфедициальной инофрмации;
Техническая очистка и подкрашивание (локальное подкрашивание) зоны фюзеляжа серебристого цвета – по запросу заказчика;
Обновление названия воздушного судна, логотипа Sky Team, флагов на носовой части фюзеляжа – по запросу заказчика;
Инженерно-техническое сопровождение согласно EASA 145, BCAA (OTAR) 145 для ВС Airbus A320/A321, A330, Boeing B373, B777:
- DY+8DY (ВС A320/A321);
- DY+7DY-Check+ETOPS-check (ВС A330);
- DY+Service-Check (ВС B737);
- DY+Service-Check+ETOPS-check (ВС B777).
Физическое взвешивание ВС
Организация технического обслуживания должна иметь возможность выполнить дополнительные работы по техническому обслуживанию во время окрашивания.
Фиксированная цена.
К объему работ по окраске воздушных судов, указанных в Разделе II ТЗ, применяется фиксированная цена.
Финансирование
Укажите цены на 2018 год.
-
Позиция
| Цена в Долларах США
| Полная покраска ВС в стандартный белый цвет
| ___ за ВС
| Разработка специальных схем покраски по запросу заказчика.
| ___ за ВС
| Выполнение покраски в соответствии со спецальноый схемой покраски
| ___ за ВС
| Стоимость 1 чел-часа
| ___ за ВС
| Изготовление и установка на борту комплекта внешней маркировки согласно Главе 11 Руководства по техническому обслуживанию
| ___ за ВС
| Инженерно-техническое сопровождение процедуры покраски в соответствии с требованиями Европейского агенства авиационной безопасности
| ___ за ВС
|
Место выполнения
Производственная база поставщика услуг
Техническая документация
Вся техническая документация, оформленная в ходе выполнения работ по окраске, предоставляется Аэрофлоту в виде оригинальных документов в бумажном (с подписями и печатями) и электронном формате. До конца выполнения технического обслуживания должны быть предоставлены копии всей технической документации.
Все документы и сертификаты должны быть разборчивыми, хорошего качества, без ошибок и пропущенных данных.
Материальное обеспечение
Организация технического обслуживания несет ответственность за все расходные материалы, необходимые для окраски;
Все детали должны быть оригинальными в соответствии с документацией изготовителя комплектного оборудования. Запрещается установка деталей, выпущенных не на предприятии изготовителя комплектного оборудования.
Технический представитель
Организация технического обслуживания должна предоставлять представителям Аэрофлота доступ на объект Организации технического обслуживания в течение выполнения работ по окраске.
Организация технического обслуживания ежедневно направляет Аэрофлоту по электронной почте отчет о ходе выполнения работ по окраске.
Услуги субподрядчиков
Организация технического обслуживания вправе привлекать утвержденных заказчиком субподрядчиков для оказания услуг.
Любые поставки деталей, материалов, узлов и документации между Организацией технического обслуживания и ее субподрядчиками осуществляются под полную ответственность и за счет Организации технического обслуживания.
Сроки выполнения работ
Сроки выполнения работ для воздушных судов определяются на основе возможностей Организации технического обслуживания, указанных в ценовом предложении.
Обеспечение качества
Все работы в рамках договора должны быть представлены для утверждения и сертифицированы в соответствии с требованиями авиационных властей ( наличие сертификатов EASA 145, BCAA (OTAR) 145);
На основании предварительного письменного уведомления, направленного Организации технического обслуживания, Заказчик и его юридический представитель вправе за счет Заказчика привлечь Организацию технического обслуживания к проведению аудита по месту нахождения объектов Организации технического обслуживания. Такое уведомление должно содержать описание областей, подлежащих аудиту.
ТРЕБОВАНИЯ И ФОРМАТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Подрядчики, отвечающие на настоящий Запрос предложений, представляют свои предложения, внося все запрашиваемые сведения в данный Запрос: в форме предложения. Также предложения должны содержать дополнительную информации в приложениях, указанных ниже:
Сопроводительное письмо
Сопроводительное письмо должно быть подготовлено лицом, уполномоченным связывать Подрядчика договорными обязательствами. Оно должно:
Четко обозначить услуги, входящие в состав предложения.
Содержать положение о том, что предложение остается в силе в течение 120 календарных дней после окончания срока подачи предложений.
Содержать имя, должность, адрес, номер телефона и адрес электронной почты одного или нескольких контактных лиц.
Содержать имя, должность, адрес, номер телефона и адрес электронной почты одного или нескольких лиц, уполномоченных подписывать договор.
Содержать информацию о бенефициарах компании (это требование также применяется к заключаемому впоследствии договору).
Сметная стоимость для Аэрофлота
В этом разделе Подрядчик подробно указывает сметную стоимость рабочей силы, оборудования и материалов, аппаратного обеспечения, программного обеспечения, а также все другие затраты, относящиеся к Объему работ, как это предусмотрено Разделом II настоящего Запроса. Просим представить надлежащие данные в отношении порядка расчета сметной стоимости.
Предлагаемая рабочая группа
В этом разделе указываются сотрудники, которые будут назначены для выполнения Работ, включая их должности, рабочие категории и обязанности при выполнении предложенного Рабочего плана. Настоящий раздел должен разъяснять, почему Подрядчик считает, что выбранные сотрудники полностью подходят для настоящих Работ. Необходимо предоставить сведения о квалификации выбранных сотрудников, допуски на определенные типы ВС и разрешение на выполнение определенных работ..
Предоставление информации о бенефициарах компании является обязательным требованием. В случае передачи персональных данных сотрудников участник должен соблюсти требования №152-ФЗ «О персональных данных».
Поскольку выбранное предложение будет включено в договор, контрагентам следует воздерживаться от заявлений и обещаний, которые они не готовы выполнить на договорной основе.
Приложение 4 к документации о закупке
ДОГОВОР №______
По оказанию услуг покраски воздушных судов ПАО «Аэрофлот» Airbus A320/321, A330, Boeing 737, 777 и Сухой RRJ-95B в стандартную схему покраски ПАО «Аэрофлот», схему покраски авиационного альянса SKY TEAM, схему покраски белого цвета и специальные схемы покраски по запросу заказчика
между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
«АЭРОФЛОТ — РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ» И ПОСТАВЩИКОМ
СОДЕРЖАНИЕ
СТАТЬЯ 1
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
| СТАТЬЯ 2
| ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
| СТАТЬЯ 3
| КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
| СТАТЬЯ 4
| ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
| СТАТЬЯ 5
| ПОСТАВКА ВОЗДУШНОГО СУДНА
| СТАТЬЯ 6
| ТРАНСПОРТИРОВКА
| СТАТЬЯ 7
| ГАРАНТИЯ
| СТАТЬЯ 8
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
| СТАТЬЯ 9
| ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ СИЛА
| СТАТЬЯ 10
| ЯЗЫК И УВЕДОМЛЕНИЯ
| СТАТЬЯ 11
| РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
| СТАТЬЯ 12
| СТРАХОВАНИЕ
| СТАТЬЯ 13
| СРОК И ЗАДЕРЖКА
| СТАТЬЯ 14
| РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
| СТАТЬЯ 15
| АРБИТРАЖ
| СТАТЬЯ 16
| СОХРАНЕНИЕ ПРАВА
| СТАТЬЯ 17
| НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ
| СТАТЬЯ 18
| ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
| СТАТЬЯ 19
| КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
| СТАТЬЯ 20
| ФОРС МАЖОР
| СТАТЬЯ 21
| ПУНКТ ОТСАВЛЕН ПУСТЫМ НАМЕРЕНО
| СТАТЬЯ 22
| СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОДЛЕНИЕ
| СТАТЬЯ 23
| ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
| СТАТЬЯ 24
| ПОЛНОТА ДОГОВОРА
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1
| ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2
| ФОРМА ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ УСЛУГИ
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3
| ФОРМА ЗАКАЗА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4
| ФОРМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ И КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ ПОСТАВЩИКА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НАСТОЯЩИй ДОГОВОР (ДАЛЕЕ ИМЕНУЕМЫЙ «ДОГОВОР»), СОСТАВЛЕН И ЗАКЛЮЧЕН МЕЖДУ СЛЕДУЮЩИМИ СТОРОНАМИ:
Публичное акционерное общество «АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ», адрес зарегистрированного офиса: ул. Арбат, д. 10, Москва, 119002, Российская Федерация (далее именуемое «КЛИЕНТ»), в лице XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, действующего на основании доверенности номер XXX от XXXX г.
и
[укажите название ПОСТАВЩИКА], зарегистрированный [укажите место регистрации] под номером XXX, адрес главного офиса: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, адрес основного места ведения деятельности: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (далее именуемый «ПОСТАВЩИК»), в лице [укажите имя], действующего в качестве [укажите должность], который уполномочен связывать компанию обязательствами на основании единоличной подписи.
ПОСТАВЩИК и КЛИЕНТ далее индивидуально именуются «Сторона», а совместно – «Стороны».
_____________________________
ПРЕАМБУЛА
ПОСКОЛЬКУ
КЛИЕНТ эксплуатирует AIRBUS, BOEING, SSJ100 (RRJ-95B) и другие воздушные суда для гражданских коммерческих воздушных перевозок (далее именуемые индивидуально или совместно – «Воздушные суда»);
ПОСКОЛЬКУ ПОСТАВЩИК продает на рынке услуги по покраске ВС;
ПОСКОЛЬКУ КЛИЕНТ готов закупать у ПОСТАВЩИКА соответствующие Услуги по покраске ВС (определение которым дано ниже в Статье 1), предназначенные для Воздушных судов, и относящиеся к ним компоненты, И ПОСКОЛЬКУ КЛИЕНТ также желает убедиться в том, что качество, доступность и стоимость услуг по покраске ВС останутся конкурентоспособными на рынке в течение срока действия договора;
ТО В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ Стороны настоящим договариваются о следующем:
_____________________________
|