1 Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательства по выполнению указанных в настоящем Договоре работ и передаче их результата

Скачать 319.63 Kb.

Название	1 Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательства по выполнению указанных в настоящем Договоре работ и передаче их результата
страница	2/3
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3

Выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности и

охраны окружающей среды при производстве Работ

В ходе выполнения работ по Договору Подрядчик обязуется:

соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;
обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности Объекта;
направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика (Требования _____________________, утвержденные __________________) в части охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды и мер по снижению операционных рисков в соответствии с порядком, установленным Процедурой по взаимодействию с Подрядчиком в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, утвержденной __________________;
организовать работу по безопасности дорожного движения на Объекте выполнения работ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме;
незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами (включая локальные нормативные акты) Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных органов государственного контроля (надзора) и органов местного самоуправления в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Отказ от участия в комиссии не допускается;
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки;
При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил техники безопасности, охраны труда или промышленной безопасности.
Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика /третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика /третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
Подрядчик уплачивает штраф за несоблюдение указанных в настоящем разделе документов в части обучения персонала, представления отчетности и ведения документации по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, а также за несоблюдение работниками Подрядчика Правил дорожного движения в размере 20 000 рублей за каждый факт несоблюдения обязательств.
Подрядчик уплачивает штраф за несоблюдение обязательств по обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и специальной одеждой, а также обязательств по соблюдению иных требований по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды в размере 20 000 рублей за каждый выявленный случай несоблюдения обязательств.
В случае обнаружения неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по соблюдению «Межотраслевых правил труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 В», Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от суммы договора за каждый случай нарушения.
Право собственности на отходы (остатки сырья, материалов, твердые бытовые отходы, строительный мусор, раскопочный грунт и иные объекты (товары) утратившие свои потребительские свойства и т.д.) образовавшиеся при производстве работ принадлежат Подрядчику. Вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком в отвечающие требованиям действующего законодательства места, согласованные с Заказчиком, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента образования отходов. Подрядчик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты вывоза отходов представлять Заказчику копии документов, подтверждающие передачу отходов лицам, имеющим право в соответствии с действующим законодательством осуществлять деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. Копии документов должны быть заверены лицами, имеющими право в соответствии с действующим законодательством осуществлять деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. В случае накопления отходов в местах, не согласованных с Заказчиком, либо нарушения иных обязательств, предусмотренных в настоящем пункте, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 1% от суммы договора за каждый случай нарушения и восстанавливает загрязненную территорию за свой счет либо возмещает причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства убытки, в том числе вызванные загрязнением.
Подрядчик обязан перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) своих работников (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Подрядчик обязан не допускать пронос и нахождение на территории Объектов производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объекта.
В случае обнаружения на Объекте работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 руб. за каждый такой факт.
Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, подписанными уполномоченными представителями сторон Договора или Заказчиком с привлечением не менее, чем 2 свидетелей; письменными пояснениями работников Подрядчика (Субподрядчика); иными доказательствами (рапортами или письмами сотрудников правоохранительных органов и т.п.).
Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах производства работ работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих Работников.
В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в договоры с субподрядчиками условия, предусмотренные в настоящем разделе. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.
Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицам, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

Качество Работ

6.1. Качество оборудования и материалов, используемых при производстве Работ, качество выполняемых Работ и их результата должны соответствовать технической документации, установленным законодательством Российской Федерации требованиям, а также другим обязательным требованиям по качеству, указанным в сертификате качества производителя, спецификации, иных документах, удостоверяющих качество материалов и оборудования.

6.2. При выявлении в период строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, предварительных испытаний или гарантийного срока скрытых недостатков оборудования и (или) материалов, выполняемых Работ и их результата взаимодействие Сторон и составление акта об обнаружении недостатков осуществляется в соответствии с порядком, изложенным в настоящем Договоре.

6.3. Заказчик вправе заявить о недостатках Работ как в период их производства или приемки, так и в течение гарантийного срока.

Обязанности Подрядчика

7.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, указанные в Календарном графике (Приложении № 3).

7.2. Подрядчик обязан приступить к производству строительно-монтажных работ и выполнять данные работы надлежащим образом в сроки и в соответствии с условиями настоящего Договора и предъявляемыми требованиями, Календарным графиком (Приложение № 3).

7.3. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней до начала строительно-монтажных работ назначить руководителя работ и лиц, его замещающих (с указанием контактных телефонов), и информировать об этом Заказчика.

7.4. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком выбор субподрядных организаций и обеспечить доступ субподрядных организаций на Объект при наличии акта-допуска на производство работ.

7.5. Подрядчик обязуется обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ ко всем видам строительно-монтажных работ, возможность контроля хода выполнения Работ, качества материалов и оборудования, присутствия при проведении проверок и испытаний.

7.6. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций пропускного и внутриобъектного режимов на территории Объекта, включая установленный Заказчиком.

7.7. Подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ на Объекте обязан предоставить страховку персоналу Подрядчика, а также персоналу, привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.

7.8. Подрядчик обязан провести консультирование специалистов Заказчика согласно предоставленного Заказчиком списка, в объеме, необходимом для эксплуатации результата Работ, до сдачи результата Работ в эксплуатацию.

7.9. Подрядчик обязан произвести весь объем испытаний Работ, их результата до сдачи результата Работ в эксплуатацию в соответствии с разработанной Подрядчик и согласованной Заказчиком программой испытаний, нормативно-технической документацией и технической документацией. Подрядчик предоставляет Заказчику для согласования программу испытаний в течение 10 дней с даты заключения настоящего Договора.

7.10. В течение гарантийного срока безвозмездно по требованию Заказчика в срок, не превышающий ___ дней, если иной срок не установлен соглашением Сторон, устранять выявленные недостатки результата Работ.

7.11. Подрядчик, обнаруживший не учтенные в технической документации работы, а так же необходимость проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации и необходимых для сдачи результата Работ в эксплуатацию, в период выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, выполняет указанные дополнительные работы за свой счет без увеличения стоимости работ по настоящему Договору.

7.12. Подрядчик обеспечивает своевременное оформление исполнительной документации.

7.13. Подрядчик обязан с момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ, в котором отражается ход производства работ, факты и обязательства, связанные с производством работ и имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

7.14. Подрядчик обязан за свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки в строительно-монтажных работах, возникшие из-за ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, в сроки указанные Заказчиком, а в случае, если указанные недостатки причинили убытки Заказчику, Подрядчик обязан возместить убытки в полном объеме.

7.15. Подрядчик обязан в случае необходимости предоставить строительные вагончики для размещения своего персонала, обеспечить его питанием, проживанием и нести командировочные расходы, связанные с его пребыванием на Объекте.

7.16. Подрядчик обязан выставить счет-фактуру или иной аналогичный документ, если это предусмотрено налоговым законодательством и по форме, утвержденной соответствующим компетентным государственным органом. За не выставление такого документа Заказчик может потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 18% от общей суммы указанного документа с НДС.

Обязанности Заказчика

8.1. Обеспечить доступ Подрядчика на Объект.

8.2. В случаях, предусмотренных в действующем законодательстве Российской Федерации, предоставить Подрядчику копию разрешения на строительство.

8.3. Принять выполненные Подрядчиком Работы в предусмотренном в настоящем Договоре порядке, а также принимать участие в вводе результата Работ в эксплуатацию.

8.4. Произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в соответствии со ст. 2 настоящего Договора.

8.5. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в выполнении последним своих обязательств по настоящему Договору, в том числе предоставлять информацию о возможном содействии в течение 30 дней со дня обращения Подрядчика за оказанием содействия.

Порядок сдачи и приёмки работ

9.1. По завершении работ Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности работ к приемке. В уведомление включаются документы и их копии, указанные в абзацах 5-14 п. 2.2. настоящего Договора.

9.2. Заказчик приступает к приемке Работ только в случае положительных предварительных испытаний результата Работ.

9.3. В течение 20 рабочих дней с даты получения указанного в п. 9.1. настоящего Договора уведомления Заказчик проверяет представленные в составе уведомления документы и их копии и при отсутствии возражении назначает дату приемки работ и формирует комиссию с целью приемки Работ. При наличии обоснованных возражений Заказчика Подрядчик устраняет выявленные Заказчиком недостатки документов в течение ___ дней.

9.4. Подрядчик обеспечивает участие в приемке Работ и вводе результата Работ в эксплуатацию уполномоченных представителей органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, органов местного самоуправления в случаях, когда участие указанных лиц в приемке работ и (или) вводе результата Работ в эксплуатацию предусмотрено положениями действующего законодательства Российской Федерации.

9.5. При приемке работ производится проверка результата Работ на соответствие положениям настоящего Договора, а также действующего законодательства Российской Федерации. В случае мотивированного отказа Заказчика (в том числе в связи с замечаниями иных лиц, участвующих в приемке Работ) от приёмки выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

9.6. Работа или часть её, не соответствующая условиям настоящего договора, или содержащая иные существенные дефекты, не устраненные Подрядчиком, приёмке и оплате не подлежит.

9.7. По результатам приемки Работ Стороны составляет акт сдачи-приемки работ, а также подписывают акт ввода результата Работ в эксплуатацию.

9.8. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора подряда, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Стороны признают, что результат Работ является непригодным для предусмотренного в Договоре использования, в том числе в случаях ________________________________________.

1 2 3

	В арбитражный третейский суд города Москвы Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить работы (далее описывается предмет договора)		Статья предмет и существенные условия договора заказчик поручает,... Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
	Именуемое в дальнейшем «Подрядчик» По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ		Статья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает...
	1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Изготовление...		1 Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре...
	1 Исполнитель принимает на себя обязательства в течение срока действия...		Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО ик «фора-капитал» В отношении Клиента, Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги: 10
	Статья Термины и их толкование. Приведенные ниже термины и выражения... Устава, с одной стороны, и [указать полное наименование организации-контрагента] именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице		2. Сумма Договора и порядок расчетов Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику,...

1 Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательства по выполнению указанных в настоящем Договоре работ и передаче их результата

Выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности и

охраны окружающей среды при производстве Работ

Похожие: