Поставка системы контроля доступа и видеонаблюдения в корпус №8 миэт
Скачать 0.96 Mb.
|
5. Срок и объём предоставления гарантий качества. 5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Качество товара соответствуют требованиям государственных стандартов (регламентов), техническим условиям изготовителя, иным обязательным и/или согласованным Сторонами требованиям, а в отсутствие последних – признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения. 5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее 2016 года. 5.3. На поставляемый товар устанавливается гарантия Поставщика сроком 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента осуществления установки, монтажа, подключения и проверки работоспособности Системы. На выполненные работы по установке Системы устанавливается гарантия Поставщика сроком 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта выполненных работ. 5.4. В период гарантийного срока за счёт Поставщика должен проводиться необходимый ремонт и устранение недостатков поставленного товара и выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства. 5.5. При возникновении гарантийного случая Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика приехать по адресу Заказчика для проведения анализа неисправности и в течение 5 (пяти) календарных дней принять решение о необходимых действиях по устранению данной неисправности. В случае ремонтопригодности товара Поставщик продукции выполняет необходимый ремонт, а при невозможности ремонта товара Поставщик продукции обязан заменить товар на товар надлежащего качества в согласованные с Заказчиком сроки. 6. Права и обязанности Сторон. 6.1. Поставщик вправе: 6.1.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц. Привлечение третьих лиц к исполнению обязательств Поставщика не влечет за собой изменение условий Договора. 6.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений в рамках исполнения обязательств по Договору. 6.1.3. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара. 6.1.4. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами. 6.2. Заказчик вправе: 6.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора. 6.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора. 6.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору. 6.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки, выполнения работ и качеством товара, работ. 6.2.5. Для проверки соответствия качества поставляемого товара и выполненных работ привлекать независимых экспертов. В случае установления ненадлежащего качества или несоответствия товара или работ условиям Договора расходы на проведение экспертизы несет Поставщик. 6.2.6. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами. 6.3. Поставщик обязан: 6.3.1. В течение 3 (трех) дней с даты заключения Договора предоставить на согласование Заказчику рабочий проект Системы. Рабочий проект должен содержать сведения о точках установки камер в соответствии с требованиями Технического задания. Требования к составу рабочего проекта приведены в Техническом задании (Приложение №2). По результатам согласования Стороны подписывают соответствующий акт. Приступить к поставке товара и выполнению работ по установке Системы Поставщик вправе только после согласования рабочего проекта Системы Заказчиком. 6.3.2. Поставить товар в строгом соответствии с условиями и сроками поставки, указанными в п.2.1 Договора, согласовав с Заказчиком время и дату поставки. Поставить товар, соответствующий п.5.1. и 5.2. Договора. 6.3.3. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся исполнения Договора. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут повлиять на исполнение обязательств по Договору. 6.3.4. Поставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. 6.3.5. Передать Заказчику оригиналы счета, товарной накладной и счета-фактуры (при необходимости), оформленные надлежащим образом и подписанные Поставщиком. 6.3.6. Выполнять работы по монтажу Системы на основании требований Технического задания, действующих законов и норм. 6.3.7. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки. 6.3.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором, законодательством Российской Федерации. 6.3.9. Отказ Поставщика от своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Договора Заказчиком либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 8 Договора. 6.4. Заказчик обязан: 6.4.1. Оформить заявку на поставку товара по электронной почте Поставщика, известной на текущий момент Заказчику и/или указанной в Договоре. 6.4.2. Обеспечить Поставщику необходимые условия для оказания сопутствующих услуг, предусмотренных п. 1.2 Договора. 6.4.3. Обеспечить освобождение помещений в местах установки составных частей Системы, от предметов, препятствующих этой установке, без повреждения существующей системы видеонаблюдения, в том числе её кабельной системы. 6.4.4. Принять товар в соответствии с условиями Договора и в случае отсутствия претензий относительно качества и других характеристик товара и сопутствующих услуг и соблюдения сроков их выполнения, подписать товарную накладную и передать один экземпляр товарной накладной Поставщику. 6.4.5. Оплатить поставку товара и выполнение работ в соответствии с условиями Договора. 6.4.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором, законодательством Российской Федерации. 7. Ответственность Сторон. 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, включая установленные сроки поставки товара, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору, до фактического исполнения обязательств Поставщиком. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не более общей стоимости недопоставленного товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору, и определяется в процентах от объема невыполненных обязательств Заказчика, предусмотренных Договором. Процентная ставка для такой неустойки принимается равной одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату установленного срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату поставленного товара с учетом особенностей финансирования, предусмотренных п. 12.4 Договора. 7.4. Поставщик несет ответственность за действия привлекаемых им к исполнению обязательств по Договору третьих лиц, как за свои собственные. 8. Обстоятельства непреодолимой силы. 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок. 8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. Договора, будут длиться более двух календарных месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п. 10 Договора, без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 9. Уведомления и извещения Сторон по Договору. 9.1. Все юридически значимые заявления, в том числе заявки, извещения, уведомления, требования, претензии (далее - «заявления»), должны направляться по адресам Сторон, указанным в Договоре. 9.2. Допустимые способы направления заявлений: в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо телеграммой, курьерской службой, факсимильной связью или по электронной почте с последующим представлением оригинала. 9.3. Любое заявление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, вступает в силу в день доставки его лицу, которому оно адресовано. 9.4. В случае изменения адреса для получения корреспонденции соответствующая Сторона в течение 3 (трех) календарных дней обязана известить об этом другую Сторону любым допустимым Договором способом направления заявлений. Сторона, нарушившая данную обязанность, несет все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все заявления, указанные в п. 9.1 Договора, считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до сведения отправителя, адресу получателя. 9.5. Заявление считается доставленным, а Сторона, которой заявление направлено, получившей заявление независимо от наличия у лица, принявшего заявления, соответствующих полномочий: 9.5.1. При направлении заявления заказным письмом – в день получения отправителем уведомления, на дату, указанную получателем в уведомлении о вручении, либо в день получения отправителем уведомления об отказе адресата от получения такого письма или получения отправителем уведомления о возврате письма – на дату, указанную в соответствующем уведомлении; 9.5.2. Согласно указанию на дату, время и должность лица, получившего заявление, на копии заявления при отправке курьерской службой; 9.5.3. Согласно полученного отправителем уведомления о прочтении письма в случае отправки заявления по электронной почте. 10. Расторжение Договора. Односторонний отказ от исполнения Договора. 10.1. Расторжение Договора (в том числе досрочное) допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в результате одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и условиями Договора. 10.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут только при существенном нарушении Договора другой Стороной. Существенным признается нарушение Договора одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора, а также иные существенные нарушения, прямо указанные в Договоре. Если основанием для расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора. Размер причиненного ущерба должен быть подтвержден документально. 10.3. Стороны пришли к соглашению о том, что наступление следующих обстоятельств является существенными нарушениями Поставщиком условий Договора и влечет односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора: - Просрочка поставки товара и выполнения работ более чем на 7 (семь) календарных дней; - Трехкратное несогласование с Заказчиком рабочего проекта Системы. При наступлении любого из вышеперечисленных обстоятельств Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, направив уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора любым способом из предусмотренных п. 9 Договора. 10.4. Поставщик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях если: 10.4.1. Заказчик не принимает товар или отказывается его принять (п. 3 ст. 484 ГК РФ); 10.4.2. Заказчик отказывается принять и оплатить товар (п. 4 ст. 486 ГК РФ). 10.5. Соглашение о расторжении Договора совершается в простой письменной форме. 10.6. Требование одной из Сторон о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 10.7. Договор считается расторгнутым, а обязательства Сторон прекращенными: 10.7.1. По соглашению Сторон – с момента заключения Сторонами соглашения о расторжении Договора; 10.7.2. По решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда; 10.7.3. Путем одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в порядке, предусмотренном п.п. 10.3, 10.4 Договора – с момента получения другой Стороной уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления Стороне указанного уведомления. 10.8. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются, за исключением гарантийных обязательств Поставщика на уже поставленный и принятый Заказчиком товар, если такие обязательства предусмотрены Договором. 11. Порядок урегулирования споров. 11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. 11.3. При неразрешенности претензий заинтересованная Сторона вправе обратится с требованиями в Арбитражный суд г. Москвы. 11.4. К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации. 11.5. По соглашению Сторон возникший спор может быть передан Сторонами на рассмотрение третейского суда. |
Похожие:
 | Система пожарной сигнализации; система водяного пожаротушения; система контроля доступа; система дымоудаления; пожарный водопровод;... | | Конкурс с целью выбора организации на выполнение работ по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации, системы... |
| Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019... |  | Заказчик, указанный в информационной карте (п 1), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан... |
| Перечень средств видеонаблюдения, требования к их размещению, трансляция видеоизображения 7 | | А оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, системы автоматического... |
| Об апробации использования системы видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам... | | Настоящие Правила являются стандартным приложением к Заявлению на обслуживание с использованием системы удаленного доступа (далее... |
| Настоящие Правила являются стандартным приложением к Заявлению на обслуживание с использованием системы удаленного доступа (далее... | | Запрос цен проводится заказчиком в соответствии с требованиями раздела 7 Положения о закупке миэт |