1. Общие положения

Скачать 0.62 Mb.

Название	1. Общие положения
страница	10/10
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик выплачивает Заказчику пени.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливаются в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф, в размере 10 % (десяти процентов) цены Договора.
При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Договору производится Поставщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

Заказчик и Поставщик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора.

Заказчик может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.
2. Нарушения Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных Договором, более чем на 5 (пять) календарных дней.
3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа.
4. Установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
5. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Отказа Поставщика от заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в связи с передачей Заказчиком прав и обязанностей по настоящему Договору.
8. Нарушение Поставщиком сроков устранения замечаний предусмотренных пунктами 5.3, 5.4 настоящего Договора.
9. Невыполнения Поставщиком требований Заказчика, предусмотренных условиями настоящего Договора.
Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке:

При нарушение Заказчиком сроков оплаты Товара в соответствии с п.2.5 Договора более чем на 5 (пять) дней.
При нарушение Заказчиком срока приемки Товара в соответствии с настоящим Договором.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
Расторжение Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, предоставленных Поставщиком.
Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 12 Договора.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия, после обязательного соблюдения до судебного порядка урегулирования споров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Камчатского края.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Официальный документооборот в рамках настоящего Договора осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством факсимильной связи, а также электронной почты, с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках настоящего Договора не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ

11.1. Приложение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Акт приема-передачи.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Поставщик

Приложение № 1

к Договору № ___________________на поставку автомобиля легковой особо малого класса
Техническое задание

Приложение № 2

к Договору № ___________________на поставку автомобиля легковой особо малого класса
АКТ

сдачи-приемки по

Договору № ________________ __ от «__» _______ 2015 г.
г. Петропавловск-Камчатский "__" __________ 2015 г.
Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск – Камчатского городского округа «Управление механизации и автомобильного транспорта» в лице директора Александровой Натальи Викторовны, действующей на основании Устава , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________________, в лице ________________ действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором № ___________________ от «__» _______ 2015 г. Поставщик выполнил все обязательства по поставке товара,

а именно: ________________________________________________.

1. Фактическое качество Товара соответствует (не соответствует) требованиям Договора.

2. Стоимость поставки Товара по Договору составляет ______________________ (_______________) рублей.

3. Вышеуказанный Товар, согласно Договора должен быть поставлен «__» _______ 2015 г, фактически поставлен «__» _______ 201____ г.

4. Просрочка составила ______(______________________________________) дней.

5. Неустойка за несвоевременную поставку товара (оказание услуги, выполнения работ) составляет ________________________ (__________________________________________) рублей.

6. Недостатки поставленного Товара (выявлены, не выявлены ______________________________________________________________

7. Результат поставленного Товара по договору сдан: ответственным работником Поставщика _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

8 . Результат поставленного Товара по Договору принят ответственным работником Заказчик _________________________________________________________________________________.

9. После подписания настоящего акта поставки Товара (услуг, работ) по Договору считается выполненной (выполненной не в полном объеме).

Заказчик	Поставщик

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	I. Общие положения «Общие положения»; II «Должности руководителей»; III «Должности специалистов»; IV «Должности младшего медицинского персонала»; V...		Сто смк 77319717-14-2015 Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом регулировании», а объекты стандартизации и...
	Список сокращений 3 Общие положения 4 Перечень изменений 4 Общие... Код дохода, состоящий из кодов вида доходов (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента), подвида доходов, кода классификации...		Общие положения общие сведения об открытом запросе предложений С: Предприятие 8" во исполнение договора, заключенного с гуп "Мосгортрансниипроект"
	Общие положения общие сведения о процедуре Документация по предварительному квалификационному отбору на право участия в запросах предложений и заключения		Статья Общие положения Положение о порядке оказания дополнительных... Общие положения и правовая основа предоставления платных дополнительных образовательных услуг
	Общие положения общие сведения об открытом запросе предложений Предмет договора: проектирование автоматических систем порошкового пожаротушения помещений		1. Общие положения Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты подъемного пособия молодым специалистам
	О порядке уплаты взносов и платежей и расходовании средств в снт...		Статья Общие положения Положение о порядке оказания дополнительных... Общие положения и правовая основа предоставления платных дополнительных образовательных услуг

1. Общие положения

Похожие: