Фгуп «Госкорпорация по ОрВД» Филиал «Аэронавигация Центральной Волги»

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

1. 
   Предмет договора
   

1. 
   
   
2. 
   
   
   1. 
      Цена работ по настоящему Договору определяется согласно локального сметного расчета (Приложение № 2) и составляет ___________ рублей, кроме того НДС _________ рубля, всего с НДС ______________ рублей.
      
   2. 
      Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости Работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, не оплачивается Заказчиком.
      
   3. 
      Затраты при производстве работ в зимнее время Подрядчику не компенсируются.
      

3. 
   Обязанности Заказчика
   
   1. 
      Передать Подрядчику со дня подписания настоящего Договора по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период Работ строительную площадку, пригодную для производства Работ
      
   2. 
      Передать Подрядчику в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, необходимые разрешения на производство Работ.
      
   3. 
      Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 10 и 11 настоящего Договора.
      
   4. 
      Осуществлять технический надзор за строительством.
      
4. 
   Обязанности Подрядчика
   
   1. 
      Выполнить все Работы, включая отдельные этапы Работ, предусмотренные Календарным графиком производства Работ (Приложение № 3), в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать готовый к эксплуатации Объект/результаты работ Заказчику в установленные сроки.
      
   2. 
      Не привлекать к исполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц без предварительного согласования с Заказчиком.
      
   3. 
      Обеспечить:
      
      1. 
         Производство Работ в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
         
      2. 
         Качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами, техническими условиями;
         
      3. 
         Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
         
      4. 
         Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
         
   4. 
      Обеспечить в ходе Работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
      
   5. 
      Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
      
   6. 
      Вывезти в течение 10 календарных дней со дня подписания последнего акта о приемке результатов Работ, за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
      
   7. 
      Известить Заказчика производства Работ за 3 рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ.
      

1. 
   При готовности к сдаче результатов Работ Подрядчик в течение 10 рабочих дней должен известить об этом Заказчика.
   
2. 
   Произвести индивидуальные испытания смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика и технического надзора заказчика.
   
3. 
   Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
   
   1. 
      Непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
      
   2. 
      Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
      
   3. 
      Иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо, создающих невозможность ее завершения в срок.
      
4. 
   Подрядчик обязуется при выполнении сезонных работ, размещать работников для проживания вне Объекта.
   
5. 
   Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора, даже если привлечение таких лиц было согласовано с Заказчиком.
   
6. 
   Своевременно по окончании выполнения всего объема Работ по настоящему договору Подрядчик обязуется передать Заказчику в 2 экземплярах схемы расположения и каталог координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных Работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, а также оформленную исполнительную документацию.
   
7. 
   Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
   
3. 
   Проектная документация
   
   1. 
      Заказчик передает Подрядчику утвержденную проектную документацию по Объекту (на поручаемые виды Работ) в одном экземпляре в десятидневный срок с момента подписания настоящего Договора.
      
   2. 
      В случае внесения изменений в проектную документацию Заказчик передает измененную часть проектной документации в одном экземпляре Подрядчику.
      
   3. 
      В случае изменения проектных решений по инициативе Заказчика понесенные в связи с этим расходы Подрядчика компенсируются Заказчиком на основании дополнительной сметы и Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
      
   4. 
      Отступления от проектной документации, вызванные применением Подрядчиком технологий и способов производства работ, отличных от предусмотренных проектом, без изменения физических объемов, качества и стоимости Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.
      

3. 
   Сроки выполнения Работ
   
   1. 
      Срок выполнения Работ определяется в Календарном графике производства работ на текущий год (Приложение № 3):
      

1. 
   Дата начала и окончания Работ в целом, а также даты окончания отдельных этапов производства Работ, предусмотренные Календарным графиком производства Работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков Работ.
   
2. 
   Датой фактического окончания Работ на Объекте считается дата подписания последнего акта сдачи-приемки Работ Заказчиком.
   
3. 
   При нарушении одной из Сторон обязательств, влияющих на срок окончания Работ, Календарный график производства работ на текущий год может быть пересмотрен по соглашению Сторон.
   
3. 
   Поставка оборудования и материалов
   
   1. 
      Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство Работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, строительными материалами, изделиями, конструкциями.
      
   2. 
      Приобретенные материалы, изделия, конструкции и оборудование Подрядчик не вправе использовать на иные, кроме относящихся к настоящему Договору, цели.
      
   3. 
      Приемка, разгрузка, складирование, хранение и обеспечение сохранности оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком. Осуществляется Подрядчиком за свой счет.
      
   4. 
      Все поставляемые для строительства материалы, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой Стороне за 15 календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
      
   5. 
      Работы, признанные Заказчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных материалов, Подрядчик обязан исправить в установленный Заказчиком срок без возмещения понесенных Подрядчиком при этом убытков.
      
   6. 
      Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик.
      
   7. 
      Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора оборудования, материалов и конструкций.
      
4. 
   Право собственности
   
   1. 
      До сдачи результатов Работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения результатов Работ.
      
   2. 
      Подрядчик не имеет право передавать строящийся Объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
      
5. 
   Страхование объекта строительства
   
   1. 
      По письменному указанию Заказчика Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении Работ на Объекте.
      
   2. 
      Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении Работ заключается со страховой компанией, предварительно согласованной с Заказчиком и на утвержденных Заказчиком условиях.
      

1. 
   Затраты Подрядчика по уплате страховых взносов, включенные в сводный сметный расчет, выплачиваются ежемесячно равными долями в течение срока, на который заключен договор страхования.
   
3. 
   Сдача и приемка Работ
   
   1. 
      Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей на Объекте. Ответственный представитель Заказчика совместно с ответственным представителем Подрядчика и технического надзора, привлеченного заказчиком производства Работ, осуществляют приемку выполненных Работ по актам сдачи-приемки.
      
   2. 
      Окончательная приемка результатов Работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.
      
   3. 
      Подрядчик передает Заказчику за 15 календарных дней до начала приемки результатов работ два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, заявленному Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным Работам.
      
   4. 
      Дополнительная экспертиза принимаемой части работ или всех Работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет. Расходы по проведению такой дополнительной экспертизы могут быть возложены на Подрядчика, если в результате такой экспертизы были выявлены недостатки Работ или использованных Подрядчиком материалов.
      
4. 
   Оплата Работ и взаиморасчеты
   
   1. 
      Выполненные Подрядчиком Работы и смонтированное оборудование принимаются Заказчиком по факту выполненных работ. Оформление актов сдачи-приемки выполненных Работ по форме №КС-2, акта смонтированного оборудования и справки стоимости выполненных работ по форме №КС-3 производится Подрядчиком с последующей передачей указанных документов на подпись Заказчику после окончания работ.
      
   2. 
      На усмотрение заказчика, предусмотрен авансовый платеж до 30% от договорной цены.
      
   3. 
      Заказчик в течение 5 календарных дней со дня получения актов формы КС-2, справок КС-3 и подтверждающих документов к ним обязан проверить их на соответствие выполненным Работам, подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных Работ.
      
   4. 
      Оплата выполненных работ Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по настоящему Договору производится, после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ в течение 15 банковских дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов (счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ, акта приемки выполненных работ)
      
   5. 
      Окончательный расчет за выполненные Работы по настоящему Договору производится Заказчиком не позднее 30 банковских дней после сдачи готового к эксплуатации Объекта/результатов Работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке Объекта/результатов работ и возмещения нанесенного ущерба Заказчику или третьим лицам, с зачетом ранее перечисленных средств.
      
   6. 
      Проверку хода выполнения работ Заказчик осуществляет в любое время и на любом участке Работ, известив Подрядчика не менее чем за два дня до ее начала. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику все условия для проверки хода выполнения Работ.
      
   7. 
      По окончании выполненных работ при предоставлении актов Подрядчик обязуется представить расчет (либо подтверждающие документы) понесенных расходов по статье «непредвиденные затраты». В случае не предоставления подтверждающих документов Подрядчик обязан возместить денежные средства по статье «непредвиденные затраты».
      
5. 
   Гарантии качества по сданным Работам
   
   1. 
      Гарантии качества распространяются на все материалы и Работы, предоставленные или выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
      
   2. 
      Подрядчик гарантирует достижение Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 12.3. настоящего Договора, и несет ответственность за отступление от них.
      
   3. 
      Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем и Работ устанавливается 60 месяцев с момента подписания Сторонами и заказчиком акта приемки законченного ремонтом Объекта. Гарантийный срок материалов, изделий, конструкций и оборудования при правильной эксплуатации не более гарантийного срока, обозначенного заводом изготовителем.
      
   4. 
      Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
      
   5. 
      При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, фиксирующего дефекты, Заказчик составляет односторонний акт на основании квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за счет Подрядчика, имеющий законную силу.
      
   6. 
      Указанные выше гарантии не распространяются на случаи, когда Подрядчик сможет доказать, что дефекты появились в результате преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц или повреждения Объекта, вызванные нарушением условий эксплуатации Объекта.
      
6. 
   Контроль и надзор Заказчика за реализацией Договора
   
   1. 
      Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, целевого использования Подрядчиком авансовых платежей. В случае привлечения заказчиком производства Работ организации, осуществляющей технический надзор, контроль и надзор за производством Работ вправе осуществлять такая надзорная организация.
      
   2. 
      Заказчик строительства Объекта, в целях осуществления контроля и надзора за строительством, вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности. В случае осуществления заказчиком указанного в настоящем пункте права Заказчик извещает об этом Подрядчика в течение 10 календарных дней.
      
   3. 
      Заказчик или инженерная организация, указанная в п.13.2. настоящего договора, осуществляет технический надзор и контроль соблюдения Подрядчиком Календарного графика выполнения Работ и их качества, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям настоящего договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода Работ.
      
   4. 
      Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражает весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчиком и Подрядчиком.
      
   5. 
      Осуществляя контроль ведения Работ, ни Заказчик, ни инженерная организация, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
      
7. 
   Изменения условий реализации Договора
   
   1. 
      Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, предаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение 3 дней с момента получения документов. Затраты, возникающие у Подрядчика, в связи с исправлением выполненных Работ по этой причине, оплачиваются Заказчиком сверх установленной стоимости Работ в пределах непредвиденных затрат (предусмотренных сводной сметой) по акту и смете, предъявленных Подрядчик на утверждение Заказчику.
      
   2. 
      Если Заказчик не выполнил в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.
      
   3. 
      В случае несоответствия качества оборудования и материалов, предоставленных Заказчиком, требования раздела 7, Заказчик обязан обеспечить их замену в сроки, согласованные с Подрядчиком.
      
   4. 
      В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.
      
   5. 
      При невыполнении Подрядчиком обязанности, указанной в п. 14.4. настоящего договора, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию и оплатить работы такой организации за счет Подрядчика.
      
   6. 
      В случае если Заказчиком было принято решение о приостановке строительства на Объекте или Заказчиком принято решение о его консервации, Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика не позднее 10 календарных дней до момента приостановки или консервации. Подрядчик в день получения уведомления обязан приостановить производство Работ. Стороны составляют акты сверки объемов Работ, фактически исполненных на момент приостановления, а также акты сверок взаиморасчетов. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы, подтвержденные взаимными актами сверок, в течение 10 рабочих дней с момента их приостановления. Также стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении к настоящему договору, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и сроки, указанные в нем, обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта строительства, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации по акту и смете, предъявленным Подрядчик, в соответствии с условиями дополнительного соглашения.
      
   7. 
      Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего договора.
      
   8. 
      Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в течение 10 календарных дней, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего производства Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора согласно п. 18.3. настоящего договора.
      
   9. 
      Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшим согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
      
   10. 
       При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости Работ должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
       
   11. 
       Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы как на условие освобождения от ответственности в соответствии с п. 14.8. настоящего договора, должна незамедлительно (в течение 5 рабочих дней) уведомить другую сторону в письменном виде о наступлении данных обстоятельств и предполагаемом сроке их действия. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна, по требованию другой стороны, представить свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой РФ, которое будет рассматриваться надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.
       
   12. 
       Сторона, не ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы как на условие освобождения от ответственности, вправе расторгнуть настоящий договор, в случае если указанные обстоятельства непреодолимой силы продлятся более трех месяцев.
       
8. 
   Имущественная ответственность
   
   1. 
      За просрочку платежей за выполненные Работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01 % цены, подлежащей оплате Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы просроченных платежей.
      
   2. 
      Подрядчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Заказчику:
      
      1. 
         За невыполнение обязательств по срокам сдачи результатов Работ – неустойку в размере 0,1 % от цены Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки до фактического завершения работ, но не более 3% от цены Работ по настоящему договору;
         
      2. 
         За нарушение сроков выполнения отдельных видов (этапов) Работ, указанных в Календарном графике производства работ на текущий год – неустойку в размере 0,1 % от цены данных видов Работ за каждый день просрочки до фактического завершения данных видов работ, но не более 10% от стоимости этих видов Работ;
         
      3. 
         За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – неустойку в размере 5000 рублей за каждый календарный день просрочки;
         
      4. 
         За задержку устранения дефектов в Работах и конструкциях, в том числе до сдачи Объекта в эксплуатацию, против сроков, предусмотренных актом - неустойку в размере 0,1 % от цены Работ, указанных в акте, фиксирующем дефекты, за каждый день просрочки.
         
9. 
   Внесение изменений в Договор
   
   1. 
      Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, непредусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
      
10. 
    Разрешение споров между Сторонами
    
    1. 
       Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
       
    2. 
       При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
       
    3. 
       Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в порядке в соответствии с п. 17.1 и 17.2. настоящего договора, то он разрешается Арбитражным судом в установленном порядке.
       
    4. 
       В случае невыполнения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе на основании акта, указанного в п. 12.5. настоящего договора, привлечь к устранению дефектов другую организацию с взысканием расходов на устранение таких дефектов за счет Подрядчика с обращением в судебные органы для возмещения этих затрат в соответствии с действующим законодательством РФ.
       
11. 
    Прекращение договорных отношений
    
    1. 
       Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в случаях:
       
       1. 
          Задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;
          
       2. 
          Нарушение Подрядчиком сроков выполнения всех или части работ и не исправления такого нарушения в течение 30 календарных дней;
          
       3. 
          Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 30 календарных дней;
          
       4. 
          Аннулирования лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
          
    2. 
       Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случаях:
       
       1. 
          Финансовой несостоятельности Заказчика;
          
       2. 
          Аннулирования лицензии на осуществление функций Заказчика.
          
    3. 
       Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 10 календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении.
       
    4. 
       При расторжении настоящего договора по соглашению сторон выполненные работы передаются Заказчику по актам передачи и производятся сверки взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
       
    5. 
       При расторжении настоящего договора в соответствии с п. 18.1. и 18.2. стороны в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о расторжении настоящего договора производят взаиморасчеты, на основании актов сверок. Подрядчик возвращает Заказчику сумму непогашенного аванса и уплачивает проценты за пользование денежными средствами в размере учетной ставки Банка России, действующей на момент перечисления денежных средств. Заказчик оплачивает Подрядчику имеющуюся кредиторскую задолженность.
       
    6. 
       Любая из сторон вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора, предупредив другую сторону не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения.
       
12. 
    Особые условия
    
    1. 
       Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам и организациям сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
       
    2. 
       Любое уведомление по данному договору дается в письменном виде, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения.
       

3. 
   Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платежных реквизитов и т.п. стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трехдневный срок, кроме указанных в настоящем договоре. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.
   
4. 
   При реорганизации одной из сторон, права и обязанности по настоящему договору переходят к ее правопреемнику.
   
5. 
   Подрядчик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Заказчика, возникших в результате:
   

6. 
   При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательством РФ и актами субъектов РФ, на территории которых ведутся работы.
   
7. 
   Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения принятых сторонами обязательств.
   

1. 
   Техническое задание (Приложение № 1);
   
2. 
   Локальный сметный расчет (Приложение № 2);
   
3. 
   Календарный график производства работ (Приложение № 3)