ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
-
№_________
|
|
«__» __________ 201_ г.
|
Заявка на участие в аукционе
Уважаемые господа!
Изучив извещение о проведении аукциона № ___ и документацию о проведении аукциона на ________________, размещенные на официальном сайте о размещении заказов в сети Интернет по адресу: ___________ и в ЭТП, и принимая на себя обязанность выполнять установленные в них требования и условия,
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника закупки физического лица)
в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании _______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор на __________________________________________________________________________,
(предмет договора)
на условиях и в соответствии с настоящей заявкой и приложениями к заявке, проектом Договора с __________________ (указывается наименование Заказчика), являющимися неотъемлемыми приложениями к извещению, документации по данному аукциону, по цене предложенной нами в результате аукционного торга.
Настоящим подтверждаем, что _________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)
не находиться в процессе ликвидации и не признанно по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении ________ не введена какая-либо из процедур несостоятельности (банкротства); __________ не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ; __________ не внесено в реестры недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает ___ (_________) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (Установить такое требование, при необходимости).
Подача заявки и ставки во время аукционного торга является для (наименование участника закупки) принятием (акцептом) всех условий ______ (наименование заказчика), в том числе, согласием исполнять обязанности участника закупки, в том числе заключить и исполнить договор на предусмотренных извещением, документацией условиях.
Настоящая заявка на участие в аукционе дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
Техническое предложение на выполнение работ – на ____ л;
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров – на ____ л;
Справка о материально-технических ресурсах – на ____ л;
Справка о кадровых ресурсах – на ____ л;
Документы, подтверждающие соответствие выполняемых работ установленным требованиям (перечислить) – на ____ л.;
Документы, подтверждающие соответствие Участника аукциона установленным требованиям – на ____ л.
-
__________________________________
(подпись, М.П.)
|
__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
Техническое предложение на выполнение работ
[заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота]
Приложение №1 к заявке на участие в аукционе
от «____»____________ года №________
Техническое предложение на выполнение работ
Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________
Номер и наименование лота: _____________________________________
[Здесь Участник закупки в свободной форме приводит свое техническое предложение, описывая метод выполнения работ]
-
__________________________________
(подпись, М.П.)
|
__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Приложение №2 к заявке на участие в аукционе
от «____»_____________ года №_______
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________
№
п/п
|
Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)
|
Заказчик
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
|
Описание договора
(объем и состав работ, описание основных условий договора)
|
Сумма договора
(в рублях)
|
Подтверждающий документ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО за полный год [указать, например «2010 год»]
|
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО за полный год [указать, например «2011 год»]
|
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2012 года» и т.д.]
|
|
х
|
__________________________________
(подпись, М.П.)
|
__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
Справка о материально-технических ресурсах
Приложение №3 к заявке на участие в аукционе
от «____»_____________ года №_______
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника закупки: __________________________________
№
п/п
|
Наименование
|
Место
нахождение
|
Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
|
Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
|
Состояние
|
Подтверждающий документ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
__________________________________
(подпись, М.П.)
|
__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
Справка о кадровых ресурсах
Приложение №4 к заявке на участие в аукционе
от «____»_____________ года №_______
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника закупки: __________________________________
Таблица 1. Основные кадровые ресурсы
№
п/п
|
Фамилия, имя, отчество специалиста
|
Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
|
Должность
|
Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
|
Руководящее звено [руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
Специалисты [в том числе специалисты, менеджеры по закупкам, менеджеры по гарантийному обслуживанию]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
Прочий персонал [в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
Таблица 2. Прочий персонал
Группа специалистов
|
Штатная численность, чел.
|
Руководящий персонал
|
|
Инженерно-технический персонал
|
|
Рабочие и вспомогательный персонал
|
|
__________________________________
(подпись, М.П.)
|
__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
Приложением к данной справке должна быть предоставлена заверенная Участником закупки копия штатного расписания.
ФОРМА 3. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
1.Полное наименование организации и ее организационно - правовая форма:
_______________________________________________________________________
Адрес (юридический и фактический)
|
|
Телефон, факс
|
|
e-mail
|
2.Банковские реквизиты:
№ расчетного счета
|
Название банка
|
Кор. Счет
|
БИК
|
ИНН организации
|
КПП
|
3. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации
|
|
Учредители
|
|
Регистрационные номера
|
|
Налоговая инспекция, в которой организация стоит на учете
|
|
4. Руководящий состав:
Должность
|
Ф.И.О.
|
телефон
|
Директор
|
|
|
Зам. директора
|
|
|
Гл. инженер
|
|
|
Гл. бухгалтер
|
|
|
Ответственный исполнитель
|
|
|
Налоговый режим организации:
__________________________________________________
Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.
Директор __________________________________________
Главный бухгалтер__________________________________ М.П.
Приложение №1
к закупочной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
на разработку программного обеспечения автоматизированной системы оплаты проезда «Отложенное пополнение электронного кошелька на 8 и 9
секторе носителя Mifare Plus в режиме эмуляции Classic».
1. Перечень объектов.
Информационные терминалы, АРМ кассира билетного, АРМ контролера автоматических контрольных пунктов, Центральная база АСОП Московского Метрополитена.
2. Общие требования.
2.1. Цель выполняемых работ:
Повышение качества обслуживания пассажиров за счёт сокращения очередей в кассы. Предоставление пассажиру возможности оплатить билет для проезда в метрополитене с использованием Интернета и мобильного телефона.
2.2. Место выполнения работ:
ГУП «Московский метрополитен» Служба связи, город Москва, проспект Мира, дом 41, строение 2.
2.3. Сроки выполнения работ:
В течение 18 недель с момента подписания Договора.
2.4. Требования к организации работ:
Разработать ПО автоматизированной системы оплаты проезда «Отложенное пополнение электронного кошелька на 8 и 9 секторе носителя Mifare Plus в режиме эмуляции Classic» в объемах и в сроки, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
3. Требования к Подрядчику
3.1. Подрядчик должен иметь заверенную печатью и подписью уполномоченного лица копию действующего соглашения с компанией-разработчиком АСОП на разработку подсистем, функций и системную интеграцию для Автоматизированной системы оплаты проезда.
4. Требования к выполнению работ:
4.1. Виды и объемы выполняемых работ:
4.1.1. Требования к основным функциям.
Технические требования в приложении №1 к техническому заданию.
4.1.2. Требования к настройке и установке ПО
4.1.2.1. Настройка и установка ПО выполняется силами и средствами Заказчика.
4.2. Последовательность выполнения, этапы работы:
Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и предоставляет Заказчику, подписанный им Акт приема-передачи программного обеспечения в 2 (двух) экземплярах и передаёт программное обеспечение на носителях (CD-ROM или DVD-ROM).
Для проверки выполнения заданных функций проводятся приемо-сдаточные испытания. Испытания/приемка работ проводятся специально созданной комиссией по разработанной Подрядчиком программе и методики испытаний. В состав комиссии входят представители Заказчика и Подрядчика, включая ответственных за организационные и технические вопросы.
Заказчик не позднее 14 календарных дней после получения от Подрядчика программного обеспечения, осуществляет комиссионную приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема качеству и требованиям, изложенным в Техническом задании. Результаты испытаний отражаются в протоколе испытаний программного обеспечения.
Факт завершения работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. Требования к оформлению необходимых разрешений и документов:
4.3.1. Документация лицензионного и разрешительного характера:
Подрядчик предоставляет Заказчику неисключительное право на использование программного обеспечения (программы для ЭВМ), созданного или модифицированного в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
4.4. Требования по сроку и объему гарантии качества:
4.4.1. Подрядчик гарантирует исправное функционирование программного обеспечения и гарантийное сопровождение программного обеспечения в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.4.2. В течение гарантийного периода сопровождения программного обеспечения Подрядчик обязуется:
Оказывать технические консультации и помощь по решению проблем в отношении программного обеспечения. Технические консультации осуществляются по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (время Московское).
Устранять ошибки в ПО, возникшие по вине Подрядчика.
Приложение №1
к Техническому заданию
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА
ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
«ОТЛОЖЕННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КОШЕЛЬКА НА 8 и 9 СЕКТОРЕ НОСИТЕЛЯ MIFARE PLUS
В РЕЖИМЕ ЭМУЛЯЦИИ CLASSIC»
|
