СЦЕНАРИИ РАБОТЫ СЕРВИСА ОТЛОЖЕННОГО ПОПОЛНЕНИЯ
Приложение 1 – Сценарий пополнения ЭК с отложенной записью на Носитель
Приложение 2 – Сценарий отложенной записи билета через терминалы АСОП
Приложение 3 – Сценарий отложенной записи билета через терминалы ЦОТТ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Сценарий пополнения ЭК с отложенной записью на Носитель
Назначение
Сценарий описывает взаимодействие АСОП и ПАК ЦОТТ для пополнения Электронного кошелька через веб-сайт, без записи на Носитель билетов.
Запись ресурса на Носитель осуществляется отдельной операцией (в соотв. с прил.2).
Критерий успешности выполнения
Регистрация платежа в ПАК ЦОТТ.
Базовые шаги сценария
Покупатель через форму пополнения веб-сайта вводит печатный номер Носителя и сумму пополнения.
Веб-сайт передает в ПАК ЦОТТ запрос возможности пополнения ЭК. В запросе передается печатный номер Носителя (printUID) и сумма пополнения.
ПАК ЦОТТ определяет UID, проверяет Носитель на регистрацию в ПАК ЦОТТ и передает в АСОП запрос на проверку предъявленного Носителя на наличие в Стоп-листе. В запросе передается аппаратный номер Носителя (UID).
АСОП выполняет проверку Носителя на наличие в Стоп-листе.
АСОП передает в ПАК ЦОТТ результат проверки Носителя.
ПАК ЦОТТ возвращает Веб-сайту уникальный идентификатор платежа и сумму платежа.
Веб-сайт осуществляет списание средств выбранным Пассажиром способом.
Веб-сайт передает в ПАК ЦОТТ подтверждение получения платежа.
ПАК ЦОТТ регистрирует платеж и возвращает время его регистрации, регистрирует у себя необходимость отложенной записи битмэпа по этой продаже.
Веб-сайт информирует Покупателя об успешном выполнении операции.
Альтернативные сценарии
Не существует печатного номера Носителя (printUID)
|
ПАК ЦОТТ возвращает отказ
|
Носитель находится в Стоп-листе
|
АСОП осуществляет проверку и уведомляет ПАК ЦОТТ->WEB->Пассажира о результате с информацией о дальнейших действиях ("Обратитесь в Пассажирское агентство" и т.д.)
|
Приложение 2
Сценарий отложенной записи ЭК (измененного баланса) на Носитель через терминалы АСОП
Назначение
Сценарий описывает взаимодействие АСОП и ПАК ЦОТТ при выполнении отложенной записи измененного баланса ЭК на Носитель, зарегистрированный в ПАК ЦОТТ по результатам проведения операций пополнения ЭК с отложенной записью на Носитель, через устройство самообслуживания ГУП «Московский метрополитен» (далее, Терминал АСОП).
Критерий успешности выполнения
Терминал АСОП записал битмэп на Носитель и результат записи передал в ПАК ЦОТТ.
Регистрация записи битмэпа в ПАК ЦОТТ.
Предусловия
В ПАК ЦОТТ зарегистрированы записи по отложенным пополнениям.
Базовые шаги сценария
Покупатель прикладывает Носитель к ридеру Терминала АСОП
Терминал АСОП передает в АСОП UID носителя
АСОП выполняет проверку Носителя:
зарегистрирован в АСОП;
не содержится в Стоп-листе.
АСОП передает в ПАК ЦОТТ UID для контроля Носителя в списке отложенных записей.
ПАК ЦОТТ проверяет наличие Носителя в списке отложенных записей и передает в АСОП результат контроля.
В случае положительного ответа ПАК ЦОТТ АСОП возвращает Терминалу АСОП список номеров блоков носителя для чтения.
Терминал АСОП передает в АСОП данные, считанные с носителя.
АСОП передает в ПАК ЦОТТ UID и текущий баланс для прохождения контроля лимита.
ПАК ЦОТТ проверяет соответствие баланса предельному значению лимита после отложенной записи и передает в АСОП измененное значение баланса ЭК.
АСОП осуществляет генерацию битмэпа и передает битмэп для записи в Терминал АСОП.
Терминал АСОП записывает полученные блоки на Носитель.
Терминал АСОП передает в АСОП запрос на регистрацию результата записи.
АСОП возвращает в Терминал АСОП время регистрации результата записи и передает запрос на регистрацию результата записи в ПАК ЦОТТ.
Терминал АСОП сообщает Покупателю результат операции.
Базовые альтернативные сценарии
Превышен лимит услуги (баланса ЭК)
|
ПАК ЦОТТ в ответ на запрос АСОП сообщает, что имеется ожидающая записи услуга, но она не может быть записана, поскольку тогда будет превышен максимальный для носителя лимит.
АСОП + Терминал информирует об этом пассажира, а также о том, что для записи услуги имеется ограниченное число дней.
|
Носитель в Стоп-листе или не зарегистрирован в АСОП
|
АСОП осуществляет проверку и уведомляет Пассажира о результате с информацией о дальнейших действиях ("Обратитесь в Пассажирское агентство" и т.д.)
|
Носитель отсутствует в списке отложенных записей
|
Терминал АСОП продолжает работать в штатном режиме
|
Приложение 3
Сценарий отложенной записи ЭК (измененного баланса) на Носитель через терминалы ЦОТТ
Назначение
Сценарий описывает взаимодействие АСОП и ПАК ЦОТТ при выполнении отложенной записи измененного баланса ЭК на Носитель, зарегистрированных в ПАК ЦОТТ по результатам проведения операций пополнения ЭК с отложенной записью на Носитель, через устройство самообслуживания, подключенное к ПАК ЦОТТ (далее, Терминал ЦОТТ).
Критерий успешности выполнения
Терминал ЦОТТ записал битмэп на Носитель и результат записи передал в ПАК ЦОТТ.
Регистрация записи битмэпа в ПАК ЦОТТ.
Предусловия
В ПАК ЦОТТ зарегистрированы записи по отложенным пополнениям.
Базовые шаги сценария
Покупатель прикладывает Носитель к ридеру Терминала ЦОТТ.
Терминал ЦОТТ передает в ПАК ЦОТТ запрос проверки UID носителя на регистрацию в ПАК ЦОТТ и на наличие отложенных записей.
ПАК ЦОТТ выполняет проверку носителя на наличие регистрации, наличия отложенных записей.
ПАК ЦОТТ запрашивает у АСОП проверку наличия носителя в Стоп-листе по UID.
АСОП выполняет проверку на наличие в Стоп-листе.
АСОП передает ПАК ЦОТТ результат проверки.
ПАК ЦОТТ запрашивает номера блоков для чтения.
АСОП передает список номеров блоков и ключи для чтения.
ПАК ЦОТТ передает список номеров блоков для чтения в Терминал ЦОТТ.
Терминал ЦОТТ считывает указанные блоки с Носителя.
Терминал ЦОТТ передает в ПАК ЦОТТ считанные блоки и запрашивает блоки, ожидающие записи на предъявленный Носитель.
ПАК ЦОТТ запрашивает АСОП расшифровку блоков и баланс носителя.
АСОП передает баланс ЭК на носителе в ПАК ЦОТТ.
ПАК ЦОТТ выполняет проверку на лимит средств на носителе.
ПАК ЦОТТ передает в АСОП данные для формирования записи по отложенному билету (битмэп).
АСОП генерирует битмэп и возвращает в ПАК ЦОТТ для записи.
ПАК ЦОТТ передает битмэп для записи в Терминал ЦОТТ.
Терминал ЦОТТ записывает полученный битмэп на Носитель.
Терминал ЦОТТ передает в ПАК ЦОТТ запрос на регистрацию результата записи.
ПАК ЦОТТ возвращает в Терминал ЦОТТ время регистрации результата записи и передает запрос на регистрацию результата записи в АСОП.
Терминал ЦОТТ сообщает Покупателю результат операции.
Базовые альтернативные сценарии
Нет регистрации носителя в ПАК ЦОТТ
|
ПАК ЦОТТ передает в терминал отказ с указанием причины
|
Нет отложенных записей для зарегистрированного носителя
|
ПАК ЦОТТ передает в терминал отказ с указанием причины
|
Носитель в Стоп-листе
|
АСОП сообщает в ПАК ЦОТТ, ПАК ЦОТТ в терминал, Терминал информирует пассажира с указанием причины отказа
|
Превышен лимит услуги
|
ПАК ЦОТТ информирует клиента о превышении лимита услуги, а также о том, что для записи услуги имеется ограниченное количество дней, и далее в течение двух недель он может востребовать возврат денег.
|
|
|
Приложение №2
к закупочной документации
ДОГОВОР №
на выполнение работ по разработке программного обеспечения автоматизированной системы оплаты проезда «Отложенное пополнение электронного кошелька на 8 и 9
секторе носителя Mifare Plus в режиме эмуляции Classic».
город Москва «___» _________ 2013г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина», (далее ГУП «Московский метрополитен»), с одной стороны именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице начальника Службы связи Моисеева Евгения Геннадьевича, действующего на основании доверенности №10-11/172 от 14.05.2012 года, с другой стороны, _________________________ (для юридических лиц указывается: полное наименование, организационно-правовая форма) именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________, вместе именуемые «СТОРОНЫ» и каждый в отдельности «СТОРОНА», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа ГУП «Московский метрополитен» путем проведения аукциона (Протокол №__________ от _______20___г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить работы по разработке программного обеспечения автоматизированной системы оплаты проезда «Отложенное пополнение электронного кошелька на 8 и 9 секторе носителя Mifare Plus в режиме эмуляции Classic», в соответствии с Календарным планом (Приложение №2) и Техническим заданием (Приложение №1), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать ЗАКАЗЧИКУ их результаты, свободные от каких-либо прав, отвечающие критериям охраноспособности, требованиям законодательства Российской Федерации, соответствующим государственным и отраслевым стандартам, а также техническим регламентам.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ______(__________) рублей_____ копеек, в том числе НДС ___% - _________ (__________) рублей __ копеек, (далее – Цена Договора), в соответствии с Калькуляцией (Приложение №3).
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы ПОДРЯДЧИКА, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора и не подлежит изменению в течение срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
2.2. Оплата цены Договора производится ЗАКАЗЧИКОМ после приемки-передачи результатов работ на основании надлежаще оформленных и подписанных СТОРОНАМИ
Актов сдачи-приемки выполненных работ (приложение №4), предусмотренных Календарным планом и других документов, предусмотренных Договором в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты выставления счета на оплату с приложением счета-фактуры подписанных руководителем и главным бухгалтером организации.
В случае если счет-фактура подписывается иными лицами организации, то к счету-фактуре прилагаются заверенные руководителем организации документы, подтверждающие полномочия лиц ее подписавших.
2.3. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета ЗАКАЗЧИКА, указанного в статье 12 настоящего Договора.
Статья 3. Сроки выполнения работ.
3.1. ПОДРЯДЧИК производит выполнение работ предусмотренных п.1.1. настоящего Договора в сроки, установленные Календарным планом (Приложение №2).
3.2. ПОДРЯДЧИК вправе досрочно выполнить работы с согласия ЗАКАЗЧИКА.
Статья 4. Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных работ.
4.1. ПОДРЯДЧИК письменно уведомляет ЗАКАЗЧИКА о готовности к сдаче выполненных работ и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ, подписанный им Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и передаёт программное обеспечение на носителях (CD-ROM или DVD-ROM).
4.2. Для проверки выполнения заданных функций проводятся приемо-сдаточные испытания. Испытания/приемка выполненных работ проводятся специально созданной комиссией по разработанной ПОДРЯДЧИКОМ программе и методики испытаний. В состав комиссии входят представители ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА.
4.3. ЗАКАЗЧИК осуществляет комиссионную приемку выполненных работ в сроки, предусмотренные Календарным планом, на предмет соответствия их объема качеству и требованиям, изложенным в настоящем Договоре. Результаты испытаний отражаются в протоколе испытаний программного обеспечения. Факт завершения работ оформляется подписанием Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.
4.4. При несогласии с объемами и качеством выполненных работ ЗАКАЗЧИК возвращает ПОДРЯДЧИКУ Акт сдачи-приемки выполненных работ с мотивированными возражениями и указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. ПОДРЯДЧИК обязуется в срок, установленный ЗАКАЗЧИКОМ, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
После устранения недостатков, в указанный ЗАКАЗЧИКОМ срок, ПОДРЯДЧИК повторно сдает ЗАКАЗЧИКУ результаты работ в соответствии с пунктами 4.1 и 4.3 Договора.
При отказе ПОДРЯДЧИКА от устранения недостатков ЗАКАЗЧИК организует проведение независимой экспертизы. В случае получения заключения экспертов о наличии недостатков и дефектов, вызванных действиями ПОДРЯДЧИКА, он возмещает затраты ЗАКАЗЧИКА на проведение экспертизы.
4.5. Если ПОДРЯДЧИК не устранит выявленные недостатки и дефекты, ЗАКАЗЧИК привлекает для их устранения третьих лиц, а ПОДРЯДЧИК возмещает ЗАКАЗЧИКУ понесенные в связи с этим расходы.
4.6. Качество и безопасность выполненных работ и безопасность результатов работ должно соответствовать ГОСТу и Техническому заданию ( Приложение №1 к Договору).
Для проверки соответствия качества и (или) безопасности выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ требованиям, установленных настоящим Договором, ЗАКАЗЧИК вправе привлекать независимых экспертов.
4.7. ПОДРЯДЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить ЗАКАЗЧИКУ разъяснения - по запрашиваемой в соответствии с п.5.1.3. информации – в отношении выполненных работ.
4.8. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, ЗАКАЗЧИК вправе назначить ПОДРЯДЧИКУ разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении ПОДРЯДЧИКОМ в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет ПОДРЯДЧИКА, а также потребовать возмещения убытков.
4.9. ПОДРЯДЧИК обязан немедленно предупредить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Не соблюдение данного требования влекут для ПОДРЯДЧИКА последствия, предусмотренные статьей 716 ГК РФ.
4.10. Подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактура и предъявленный ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ счет на оплату выполненных работ, являются основанием для оплаты ПОДРЯДЧИКУ выполненных работ в соответствии с пунктом 2.2. Договора.
4.11. Срок полезного использования разработанного программного обеспечения составляет 5 (пять) лет с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.12. В случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются главой 37 ГК РФ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. ЗАКАЗЧИК вправе:
5.1.1. Требовать от ПОДРЯДЧИКА надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от ПОДРЯДЧИКА представления надлежащим образом оформленной отчетной документации (Актов сдачи-приемки выполненных работ), подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.3. Запрашивать у ПОДРЯДЧИКА информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ.
5.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме ПОДРЯДЧИКУ о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
5.3. ПОДРЯДЧИК вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания ЗАКАЗЧИКОМ Актов сдачи-приемки выполненных работ.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора.
5.3.3. Запрашивать у ЗАКАЗЧИКА разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.
5.4. ПОДРЯДЧИК обязан:
5.4.1. Выполнить работы своевременно, качественно и в полном объеме.
5.4.2. Обеспечивать соответствие технологии, результатов и порядка выполнения работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующим законодательством.
5.4.3. Сообщать Заказчику, по его запросам, о ходе, качестве и состоянии выполняемых работ.
5.4.4. Представить ЗАКАЗЧИКУ обеспечение исполнения настоящего Договора в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора в сумме:
483 650,00 (четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается, путем предоставления безотзывной банковской гарантии или путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА:
ГУП «Московский метрополитен»
ИНН 7702038150 КПП 770201001
129110, Москва, Проспект Мира, д.41, стр.2
ОАО «Банк Москвы» г. Москва
Расчетный счет 40602810800910000014
Корреспондентский счет 30101810500000000219
БИК 044525219
ОКВЭД 60.21.23
ОГРН 1027700096280
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ при условии надлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения ЗАКАЗЧИКОМ соответствующего письменного требования ПОДРЯДЧИКА.
В случае непредставления обеспечения исполнения договора, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор.
5.4.5. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой Банком гарантируется исполнение обязательств ПОДРЯДЧИКА по настоящему договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в пункте 5.4.4 настоящего Договора. При этом банковская гарантия должна предусматривать безусловное право ЗАКАЗЧИКА требовать от Банка, выдавшего ее, уплаты возмещений предусмотренных настоящим договором. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Договор, включая указание на стороны договора, название предмета договора и ссылки на основание заключения договора. Безотзывная гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, не освобождают Банк от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
5.4.6. Срок предоставляемого ПОДРЯДЧИКОМ обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору должен быть установлен с учетом общего срока действия договора плюс 60 календарных дней.
При этом ЗАКАЗЧИК имеет право обратить взыскание во внесудебном порядке на обеспечение исполнения договора, представленное ПОДРЯДЧИКОМ, за нарушение ПОДРЯДЧИКОМ договорных обязательств, указанных в настоящем Договоре.
5.4.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение ПОДРЯДЧИКОМ его обязательств по Договору, ПОДРЯДЧИКОМ обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующие обеспечения исполнения обязательств по Договору перестало действовать предоставить ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) обеспечение исполнения настоящего Договора на тех же условиях и в том же размере.
5.4.8. В случае, непредставления обеспечения исполнения Договора, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор.
5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует исправное функционирование программного обеспечения и гарантийное техническое/сервисное сопровождение программного обеспечения в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
При выявлении дефектов, в период гарантийного срока ПОДРЯДЧИК обязан прибыть к ЗАКАЗЧИКУ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления для составления акта рекламации. Вызов представителя ПОДРЯДЧИКА осуществляется путем направления факса по телефону _________________.
Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента составления акта. При неявке ПОДРЯДЧИКА в указанный срок ЗАКАЗЧИК составляет акт – рекламацию в одностороннем порядке, с последующим направлением его ПОДРЯДЧИКУ.
6.2. Об устранении дефектов и недостатков составляется Акт. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
6.3. При отказе ПОДРЯДЧИКА от устранения недостатков и дефектов ЗАКАЗЧИК организует проведение независимой экспертизы. В случае получения заключения экспертов о наличии недостатков и дефектов ПОДРЯДЧИК возмещает затраты ЗАКАЗЧИКА на проведение экспертизы.
6.4. Если ПОДРЯДЧИК не выполнит работы, в установленный актом срок, ЗАКАЗЧИК имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и дефекты. ПОДРЯДЧИК в этом случае возмещает ЗАКАЗЧИКУ затраты по устранению дефектов и недостатков.
Статья 7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. ПОДРЯДЧИК вправе передавать свои обязательства по договору. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства ПОДРЯДЧИКА по договору. ПОДРЯДЧИК несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственность за последствия неисполнения
(ненадлежащего исполнения) субподрядчиками своих обязательств.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА:
- уплаты пени за нарушение сроков выполнения работ – в размере 0,1% от Цены Договора, за каждый день просрочки.
- уплаты пени за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом об устранении дефектов и недостатков, - в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.
- уплаты пени за некачественно выполненные работы – в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ.
ПОДРЯДЧИК освобождается от уплаты неустойки за нарушения выполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, если докажет, что нарушение выполнения указанных обязательств произошло по вине ЗАКАЗЧИКА.
7.4. Убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору, возмещаются в полной сумме, сверх неустойки (пени). Уплата неустойки (пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим Договором, ЗАКАЗЧИК производит оплату по Договору после перечисления ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего размера неустойки. При этом ЗАКАЗЧИК освобождается от ответственности перед ПОДРЯДЧИКОМ по своевременной оплате Цены Договора, предусмотренной п.2.2 Договора.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение СТОРОНАМИ своих обязательств, а так же которые СТОРОНЫ были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из СТОРОН, ущерб, то эта СТОРОНА обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в течение 3-х (трех) рабочих дней, после чего СТОРОНЫ обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства указанные в п. 8.1. будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из СТОРОН вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению СТОРОН, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, СТОРОНЫ будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных СТОРОНАМИ и скрепленных печатями.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы СТОРОНЫ примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии СТОРОНА должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
Статья 10. Срок действия, порядок изменения Договора
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания СТОРОНАМИ.
10.2. Договор действует до полного исполнения обязательств СТОРОНАМИ.
10.3. Изменение и дополнение настоящего договора, не влекущее изменения существенных условий Договора, возможно по соглашению СТОРОН. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания СТОРОНАМИ дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания СТОРОНАМИ.
10.4. Заказчик может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Статья 11. Прочие условия
11.1. Все уведомления СТОРОН связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу СТОРОНЫ, указанному в статье 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными СТОРОНОЙ в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными СТОРОНОЙ в день их отправки.
11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из СТОРОН, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ неисключительное право на использование программного обеспечения (программы для ЭВМ), созданного или модифицированного в рамках настоящего Договора и в соответствии с требованиями Технического задания.
11.5. Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение № 1 – Техническое задание на ____ лист___.
Приложение № 2 – Календарный план на _____ лист___.
Приложение № 3 – Калькуляция стоимости работ на ____ лист____.
Приложение № 4 – Образец акта сдачи-приемки выполненных работ на ____ лист____.
Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК:
ГУП «Московский метрополитен»,
Служба связи
Юридический адрес: 129110, Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 41, стр.2
Фактический адрес: 129110, Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 41, стр.2
тел. 8 (499) 787-21-10,
факс 8 (499) 787-21-11
ИНН: 7702038150, ОКАТО 45286570000
КПП: 770245001, БИК: 044525219
Р/с: 4060 2810 3009 1000 0022 в
ОАО "Банк Москвы" г. Москва
К/с: 3010 1810 5000 0000 0219
ОКПО: 09875154
ОКВЭД: 64.20.11; 60.21.23
ОГРН: 1027700096280
|
ПОСТАВЩИК:
Юр. Адрес:
Факт. Адрес:
ИНН: ОКАТО:
КПП: БИК:
к/с:
р/с:
Наименование банка
ОКПО:
ОКВЭД:
ОГРН:
|
ЗАКАЗЧИК:
Начальник Службы связи
ГУП «Московский метрополитен»
_____________________ Е.Г. Моисеев
«____» ______________ 2013 г.
М.П.
|
ПОДРЯДЧИК:
«____» ______________ 2013 г.
М.П.
|
Приложение № 1
к Договору №__________от «____»_________2013г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
на разработку программного обеспечения автоматизированной системы оплаты проезда «Отложенное пополнение электронного кошелька на 8 и 9 секторе носителя Mifare Plus в режиме эмуляции Classic»
1. Перечень объектов.
Информационные терминалы, АРМ кассира билетного, АРМ контролера автоматических контрольных пунктов, Центральная база АСОП Московского Метрополитена.
2. Общие требования.
2.1. Цель выполняемых работ:
Повышение качества обслуживания пассажиров за счёт сокращения очередей в кассы. Предоставление пассажиру возможности оплатить билет для проезда в метрополитене с использованием Интернета и мобильного телефона.
2.2. Место выполнения работ:
ГУП «Московский метрополитен» Служба связи, город Москва, проспект Мира, дом 41, строение 2.
2.3. Сроки выполнения работ:
В течение 18 недель с момента подписания Договора.
2.4. Требования к организации работ:
Разработать ПО автоматизированной системы оплаты проезда «Отложенное пополнение электронного кошелька на 8 и 9 секторе носителя Mifare Plus в режиме эмуляции Classic» в объемах и в сроки, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
3. Требования к Подрядчику
3.1. Подрядчик должен иметь заверенную печатью и подписью уполномоченного лица копию действующего соглашения с компанией-разработчиком АСОП на разработку подсистем, функций и системную интеграцию для Автоматизированной системы оплаты проезда.
4. Требования к выполнению работ:
4.1. Виды и объемы выполняемых работ:
4.1.1. Требования к основным функциям.
Технические требования в приложении №1 к техническому заданию.
4.1.2. Требования к настройке и установке ПО
4.1.2.1. Настройка и установка ПО выполняется силами и средствами Заказчика.
4.2. Последовательность выполнения, этапы работы:
Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и предоставляет Заказчику, подписанный им Акт приема-передачи программного обеспечения в 2 (двух) экземплярах и передаёт программное обеспечение на носителях (CD-ROM или DVD-ROM).
Для проверки выполнения заданных функций проводятся приемо-сдаточные испытания. Испытания/приемка работ проводятся специально созданной комиссией по разработанной Подрядчиком программе и методики испытаний. В состав комиссии входят представители Заказчика и Подрядчика, включая ответственных за организационные и технические вопросы.
Заказчик не позднее 14 календарных дней после получения от Подрядчика программного обеспечения, осуществляет комиссионную приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема качеству и требованиям, изложенным в Техническом задании. Результаты испытаний отражаются в протоколе испытаний программного обеспечения.
Факт завершения работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. Требования к оформлению необходимых разрешений и документов:
4.3.1. Документация лицензионного и разрешительного характера:
Подрядчик предоставляет Заказчику неисключительное право на использование программного обеспечения (программы для ЭВМ), созданного или модифицированного в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
4.4. Требования п о сроку и объему гарантии качества:
4.4.1. Подрядчик гарантирует исправное функционирование программного обеспечения и гарантийное сопровождение программного обеспечения в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.4.2. В течение гарантийного периода сопровождения программного обеспечения Подрядчик обязуется:
Оказывать технические консультации и помощь по решению проблем в отношении программного обеспечения. Технические консультации осуществляются по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (время Московское).
Устранять ошибки в ПО, возникшие по вине Подрядчика.
ЗАКАЗЧИК:
Начальник Службы связи
ГУП «Московский метрополитен»
_____________________ Е.Г. Моисеев
«____» ______________ 2013 г.
М.П.
|
ПОДРЯДЧИК:
«____» ______________ 2013 г.
М.П.
|
Приложение №1
к Техническому заданию
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА
ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
«ОТЛОЖЕННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КОШЕЛЬКА НА
8 и 9 СЕКТОРЕ НОСИТЕЛЯ MIFARE PLUS
В РЕЖИМЕ ЭМУЛЯЦИИ CLASSIC»
|
