№ п/п
|
Наименование
|
Содержание
|
1
|
2
|
3
|
|
Способ закупки
|
аукцион в электронной форме
|
|
Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка
|
Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина», утвержденное приказом начальника ГУП «Московский метрополитен»
|
|
Информационное обеспечение аукциона
|
www.zakupki.gov.ru, www.torgi-mosmetro.ru
|
|
Электронная торговая площадка
|
www.otc-tender.ru
|
|
Дата размещения извещения о проведении аукциона
|
[«7» октября 2013 г.]
|
|
Отказ от проведения аукциона
|
Не позднее, чем 5 календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
|
|
Заказчик
|
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина», в лице Службы связи
Место нахождения: Почтовый адрес: Россия, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.41, стр.2
Почтовый адрес: Почтовый адрес: Россия, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.41, стр.2
Контактное лицо: Аустрин Олег Рудольфович
Контактный телефон: (495) 688-02-12
Адрес электронной почты: Austrin@mosmetro.ru
|
|
Организатор закупок
|
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина», в лице Центра организации и проведения конкурентных процедур
Место нахождения: 129110, Россия, г.Москва, Проспект Мира, д.41, стр.2
Почтовый адрес: 129110, Россия, г.Москва, Проспект Мира, д.41, стр.2
Контактное лицо: Иноземцев Кирилл Алексеевич
Контактный телефон: (495) 684-98-05
Адрес электронной почты: inozemcev-ka@mosmetro.ru
|
|
Предмет аукциона
|
Право на заключение договора
|
|
Предмет договора
|
Лот 1: Выполнение работ по разработке программного обеспечения автоматизированной системы оплаты проезда «Отложенное пополнение электронного кошелька на 8 и 9 секторе носителя Mifare Plus в режиме эмуляции Classic»
|
|
Объем выполняемых работ
|
Лот 1: 1(одно) Программное обеспечение
|
|
Сроки выполнения работ
|
В течение 18 недель с момента подписания Договора
|
|
Место выполнения работ
|
Лот 1: ГУП «Московский метрополитен» Служба связи, г.Москва, ул.Гиляровского, д.37, стр.1.
Проспект Мира , д.41, стр.2
|
|
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполняемых работ, к обслуживанию товара
|
- Подрядчик гарантирует исправное функционирование программного обеспечения и гарантийное техническое/сервисное сопровождение программного обеспечения в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
- В течение гарантийного периода сопровождения программного обеспечения Подрядчик обязуется:
- Оказывать технические консультации и помощь по решению проблем в отношении программного обеспечения.
Технические консультации осуществляются по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (время Московское).
-Устранять ошибки в ПО, возникшие по вине Подрядчика.
- При выявлении дефектов, в период гарантийного срока Подрядчик обязан прибыть к Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления для составления акта рекламации. Вызов представителя Подрядчик осуществляется путем направления факса по телефону.
-Подрядчик предоставляет Заказчику неисключительное право на использование программного обеспечения (программы для ЭВМ), созданного или модифицированного в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
- Для проверки выполненных работ проводятся приемо-сдаточные испытания. Испытания/приемка работ проводятся специально созданной комиссией. В состав комиссии входят представители Заказчика и Подрядчика, включая ответственных за организационные и технические вопросы.
Заказчик после получения от Подрядчика программного обеспечения, осуществляет комиссионную приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема качеству и требованиям, изложенным в Техническом задании.
|
|
Условия оплаты
|
Форма оплаты: безналичный расчет
Условия оплаты: Оплата цены Договора производится Заказчиком после приемки-передачи результатов работ на основании надлежаще оформленных и подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных Календарным планом и других документов, предусмотренных Договором в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты выставления счета на оплату с приложением счета-фактуры подписанных руководителем и главным бухгалтером организации.
В случае если счет-фактура подписывается иными лицами организации, то к счету-фактуре прилагаются заверенные руководителем организации документы, подтверждающее полномочия лиц ее подписавших.
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
|
|
Условия выполнения работ
|
Согласно требованиям Технического задания
|
|
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота)
|
4 836 500,00 руб. ( четыре миллиона восемьсот тридцать шесть тысячи пятьсот рублей 00копеек)
|
|
Порядок формирования цены договора
|
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора и не подлежит изменению в течение срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
|
|
Обеспечение заявки на участие в аукционе
|
требуется
Вид обеспечения: Обеспечительный платеж
Размер и валюта обеспечения: Залог обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Договора составляет 241 825,00 руб. (Двести сорок одна тысяча восемьсот двадцать пять рублей 00 коп).
Порядок перечисления обеспечения заявки осуществляется в рамках регламента площадки, соглашения о гарантийном обеспечении на электронной площадке «OTC-TENDER», размещенном по адресу http://otc-tender.ru
|
|
Требования, предъявляемые к Участникам закупки
|
К участникам закупки устанавливаются следующие требования:
-соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;
-непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие
в закупке;
-отсутствие у Участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупок по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
-отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Реестре недобросовестных поставщиков и в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике закупки;
-отсутствие у физического лица - Участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики или связанные с предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;
-отсутствие вступивших в силу негативных судебных решений в отношении предлагаемого товара;
-ненахождение имущества Участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Особые требования:
- Подрядчик должен иметь заверенную печатью и подписью уполномоченного лица копию действующего соглашения с компанией-разработчиком АСОП на разработку подсистем, функций и системную интеграцию для Автоматизированной системы оплаты проезда.
- наличие за последние 3(три) года, предшествующие размещению извещения о закупке, опыта выполнения работ аналогичных предмету конкурсной процедуры в размере до тридцати процентов от начальной (максимальной) цены лота, установленной в документации о закупке (подтверждается копиями актов сдачи-приемки выполненных работ, за подписью уполномоченного лица).
Документы, входящие в состав заявки: Подаются в обязательном порядке:
1. Заявка на участие в аукционе (по форме 2 Раздела 3. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа») – прикрепляется отдельным файлом.
2. Аккредитационные сведения заявителя:
2.1. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная ФНС России полученная, не ранее чем за шесть месяцев до дня публикации извещения о проведении открытого аукциона либо нотариально заверенная копия
2.2. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
2.3. Анкета участника размещения заказа, по форме 3 Раздела 3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».
2.4. Копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица.
2.5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и/или лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение), доверенность), заверенные печатью и подписью уполномоченного лица.
2.6. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица.
2.7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица.
2.8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг), являющихся предметом договора, является крупной сделкой. (В случае если планируемый к заключению договор не является для участника размещения заказа крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, участник размещения заказа должен продекларировать указанный факт);
2.9 копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) на последнюю перед подачей оферты отчетную дату с отметкой налоговой инспекции, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица;
3. Справка, подписанная руководителем организации и главным бухгалтером участника размещения заказа, об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчетный период на дату подачи заявки.
4. Декларация участника размещения заказа, содержащая сведения о том, что он не является:
- юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
- юридическим лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Особые требования:
- Подрядчик должен иметь заверенную печатью и подписью уполномоченного лица копию действующего соглашения с компанией-разработчиком АСОП на разработку подсистем, функций и системную интеграцию для Автоматизированной системы оплаты проезда.
- наличие за последние 3(три) года, предшествующие размещению извещения о закупке, опыта выполнения работ аналогичных предмету конкурсной процедуры в размере до тридцати процентов от начальной (максимальной) цены лота, установленной в документации о закупке (подтверждается копиями актов сдачи-приемки выполненных работ, за подписью уполномоченного лица).
Претендент вправе дополнительно представлять иные, характеризующие его деятельность, документы.
|
|
Требования, предъявляемые к выполняемым работам
|
Согласно требованиям Технического задания
|
|
«Шаг аукциона»
|
1% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота)
|
|
Сведения о предоставлении преференций
|
не предоставляются
|
|
Место подачи заявок на участие в аукционе
|
Электронная торговая площадка: www.otc-tender.ru
|
|
Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе
|
Окончание подачи заявок: «28» октября 2013 г.
Организатор закупок вправе, при необходимости, изменить данный срок
|
|
Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе
|
Электронная торговая площадка: www.otc-tender.ru «28» октября 2013 г.
Организатор закупок вправе, при необходимости, изменить данный срок
|
|
Дата и место рассмотрения заявок на участие в аукционе
|
по адресу Организатора закупок не позднее [«30» октября 2013 года].
Организатор закупок вправе, при необходимости, изменить данный срок
|
|
Дата и место проведения аукциона
|
Электронная торговая площадка: www.otc-tender.ru «1» ноября 2013 г.
|
|
Дата и место подведения итогов аукциона
|
по адресу Организатора закупок не позднее [«5» ноября 2013 года].
Организатор закупок вправе, при необходимости, изменить данный срок.
|
|
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе
|
Соответствовать всем требованием заказчика и наиболее низкая цена договора.
|
|
Дата заключения договора
|
не позднее двадцати дней со дня размещения протокола о результатах аукциона
|
|
Обеспечение исполнения договора
|
Вид обеспечения: Безотзывная банковская гарантия или внесение денежных средств, в сумме 483 650.00 рублей (Четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек) (10% от начальной (максимальной цены договора)) НДС не облагается, на следующий счет:
ГУП «Московский метрополитен»
ИНН 7702038150
КПП 770201001
ОАО «Банк Москвы» г. Москва
Расчетный счет 40602810800910000014 Корреспондентский счет 30101810500000000219 БИК 044525219
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
|
|
Валюта аукциона
|
Рубли РФ
|
|
Возможность изменения объема работ и цены договора
|
нет
|
|
Возможность привлечения субпоставщиков, субподрядчиков/соисполнителей
|
допускается
В соответствии с пунктом 7.2 Договора
|
|
Приложение №1 к аукционной документации
|
Техническое задание на __ листах
|
|
Приложение №2 к аукционной документации
|
Проект договора на __ листах
|
