О проведении открытого запроса цен

ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

1. 
   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   

1. 
   Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить, в установленный договором срок (30 календарных дней) работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием,), руководствуясь действующей нормативной документацией, собственными силами и средствами, из собственных материалов и комплектующих изделий следующие виды работ выполнение демонтажных, монтажных и пуско-наладочных работ при переносе газовой термической печи с автоматикой безопасности и управления нагревом НМ-311 из ц. №11 в ц. №1 (ПП №9).
   
2. 
   Работы по настоящему Договору производятся по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, ОАО «ЗиО-Подольск».
   

2. 
   СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   

1. 
   Цена работ по настоящему Договору является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ, за исключением случаев, предусмотренных п.п.2.2, 2.3, 5.1.3, 7.5 и составляет _______________рублей (-- коп.), в том числе 18% НДС: _______________рублей. Указанная цена включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика, в том числе расходы на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, транспортные, командировочные и прочие затраты. В цену договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору, согласно Технического задания (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
   
2. 
   Цена, указанная в п.2.1. настоящего Договора подлежит снижению в случае уменьшения первоначально запланированных объемов работ, которое нельзя было предусмотреть при заключении Договора, а также в соответствии с другими статьями настоящего Договора.
   
3. 
   Цена работы может быть изменена в сторону увеличения только по соглашению сторон на основании оформленного в письменной форме дополнительного соглашения к настоящему договору.
   
4. 
   Цена договора, предусмотренная п.2.1, оплачивается Заказчиком поэтапно по факту выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору, включая устранение выявленных недостатков, при условии, что работы выполнены с надлежащим качеством и в согласованные сроки, установленные настоящим Договором (или досрочно с согласия Заказчика), на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ, оригинала счёта и счёта – фактуры (оформленного в соответствии со статьей 169 НК РФ), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего Акта сдачи-приемки работ. До момента оформления соответствующего двустороннего Акта сдачи-приемки, работы считаются невыполненными.
   

2. 
   СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
   
   1. 
      Сроки выполнения работ по настоящему Договору:
      

2. 
   ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
   

1. 
   Обеспечение работ необходимыми материалами и комплектующими изделиями осуществляет Подрядчик.
   
2. 
   Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы завода изготовителя, удостоверяющие их качество.
   
3. 
   Подрядчик отвечает за соответствие предоставленных им материалов, оборудования и комплектующих изделий, техническому заданию, проекту и технической документации на ремонт, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием государственным стандартам и техническим условиям.
   
4. 
   Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением сертифи­катов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ, в объемах своих поставок.
   
2. 
   ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   

1. 
   Подрядчик обязан:
   

1. 
   Предоставить приказ о назначении ответственного: за выполнение работ на территории Заказчика, за безопасное перемещение грузов кранами, за соблюдение персоналом Подрядчика требований техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, пром. санитарии; о назначении аттестованных стропальщиков, ИТР, слесарей и электриков.
   
2. 
   Если обнаружится необходимость произвести дополнительные работы, не оговоренные в настоящем Договоре, то составляется Дополнительное соглашение на увеличение стоимости и сроков выполнения работ, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик в течение 1 (одной) недели уведомляет об этом Заказчика. После получения уведомления Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме или направить Подрядчику мотивированный отказ. Если в 5-ти дневный срок Заказчик не сообщает Подрядчику свое решение, то предложение Подрядчика считается принятым.
   
3. 
   Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему Договору в полном соответствии с техническим заданием.
   
4. 
   Подрядчик выполняет своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором, и сдает работы Заказчику по акту сдачи-приемки работ. Ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, несет Подрядчик. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельными исходами, в процессе выполнения работ персоналом Подрядчика.
   
5. 
   Своевременно устранить своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
   
6. 
   Уведомить Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче выполненных Подрядчиком работ (их результата) в порядке, предусмотренном Договором.
   
7. 
   Подрядчик обязан выполнять в полном объеме полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат Договору и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
   
8. 
   Подрядчик обязан соблюдать требования «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в Обществе», утвержденного и введенного в действие Приказом Генерального директора ОАО «ЗиО-Подольск» №361 от 27.11.2008г.
   
9. 
   По окончании выполнения работ, Подрядчик должен вернуть Заказчику пропуска, являющиеся его собственностью.
   
10. 
    Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках открытого запроса предложений (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
    

11. 
    Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.
    

2. 
   Заказчик обязан:
   
   1. 
      Предоставить Подрядчику всю имеющуюся у него техническую документацию на печь до начала работ.
      
   2. 
      Обеспечить доступ сотрудников и техники Подрядчика на объект и выдать на весь период выполнения работ пропуска на право входа (выхода) на территорию Предприятия и разрешительную документацию.
      
   3. 
      Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
      

2. 
   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
   

1. 
   Риск случайной гибели или случайного повреждения печи, несет Подрядчик.
   
2. 
   Риск случайной гибели или случайного повреждения печи, переходит на Заказчика после сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с условиями п.7.7., п. 7.8. настоящего Договора.
   

2. 
   СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
   

1. 
   Порядок проведения приемки работ, стадии приемки, объем контроля и методы испытаний принимаются в соответствии с техническим заданием, стандартами, нормами и правилами, а также в соответствии с указаниями технологической документации.
   
2. 
   Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами обязательств, которые в соответствии с настоящим Договором должны быть выполнены Сторонами к моменту завершения работ.
   
3. 
   Заказчик осуществляет приемку выполненных работ по Акту сдачи-приемки. Приемке результатов выполненных работ в обязательном порядке должны предшествовать предварительные испытания согласно техническому заданию. Приемка выполненных работ может осуществляться только при положительном результате испытаний.
   

4. 
   Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по назначению и отрицательных результатов испытаний. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик обязан в срок, определенный п.8.3 настоящего договора, устранить обоснованные замечания, по которым был получен отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и повторно направить Акт сдачи-приемки работ Заказчику.
   
5. 
   При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.
   
6. 
   Датой сдачи–приемки работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком двухстороннего Акта сдачи-приемки работ.
   
7. 
   Если в 5-ти дневный срок после устранения Подрядчиком обоснованных замечаний и недостатков, по которым был получен мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки работ и не направляет Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ, то пресс считается принятым и обязательства Подрядчика по настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме. В этом случае датой выполнения работ считается дата подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ плюс 5 дней.
   
8. 
   Заказчик с момента передачи пресса Подрядчику и до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ не имеет права использовать пресс для выполнения производственной программы, в противном случае работа считается принятой Заказчиком.
   

2. 
   ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
   

1. 
   Подрядчик гарантирует:
   
   1. 
      Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими нормами, техническими условиями, ГОСТ.
      
   2. 
      Устранение недоделок, недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока и при приемке работ, в сроки, предусмотренные п.8.3 настоящего Договора.
      
2. 
   Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
   
3. 
   Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. Наличие дефектов устанавливается двусторонним Актом дефектных работ. За счет своих средств Подрядчик устраняет дефекты, допущенные при производстве работ, вызванные некачественным их проведением Подрядчиком, применением некачественных материалов или выходом из строя оборудования и комплектующих, возникшие в течение гарантийного срока. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты или недостатки за свой счет, в срок указанный в Акте дефектных работ, но не более 10 (десяти) календарных дней.
   
4. 
   Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика или отказа от составления или подписания акта о выявленных дефектах в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, который обязателен для Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период, в течение которого объект не мог эксплуатироваться по причине устранения дефектов.
   
5. 
   При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению недостатков в разумно необходимый для этого срок Заказчик вправе, уведомив Подрядчика, устранить собственными силами или привлечь для устранения недостатков другую организацию с последующим возмещением Подрядчиком Заказчику понесенных в связи с этим расходов.
   
6. 
   Подрядчик не несет гарантийных обязательств в случае преднамеренного повреждения результата работ Заказчиком либо третьими лицами, а равно вследствие неисполнения или нарушения Заказчиком либо третьими лицами норм технической эксплуатации результата работ.
   
7. 
   На быстро изнашиваемые детали, а также детали, подвергшиеся натуральному износу, гарантия не распространяется.
   

2. 
   КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
   

1. 
   Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
   
2. 
   Заказчик или представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.
   

2. 
   ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН В ПЕРИОД ПРИЗВОДСТВА РАБОТ
   

1. 
   Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик будет вправе требовать продления срока выполнения работ на соответствующий период и освобождения на этот период от штрафных санкций за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию.
   
2. 
   Превышение по вине Подрядчика первоначальных объемов и сметной стоимости работ без дополнительного соглашения Сторон, оплачивает Подрядчик за свой счет.
   

2. 
   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   

1. 
   Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
   
2. 
   За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:
   
   1. 
      За задержку оплаты выполненных работ – пеню в размере 0,05% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы соответствующего платежа.
      
3. 
   При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:
   
   1. 
      За несвоевременное окончание производства работ или срыв договорных обязательств по сроку исполнения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,05% от цены работ по договору за каждый день просрочки. Пеня подлежит оплате Подрядчиком по требованию Заказчика, но не более 3% от цены Договора.
      
   2. 
      За нарушение сроков отдельных этапов работ (срыв графика производства работ) Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 3% стоимости соответствующего этапа работ. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи объекта в целом уплаченная Подрядчиком сумма штрафа подлежит возврату.
      
   3. 
      Подрядчик имеет право досрочной сдачи выполненных этапов работ, при этом общий срок выполнения работ остаётся неизменным. Подрядчик вправе по своему усмотрению использует сэкономленное время на других этапах работ.
      
   4. 
      Если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ более 20 календарных дней, Подрядчик уплачивает помимо пени согласно п.11.3.1 неустойку в размере до 10% цены договора. В этом случае Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем бесспорном порядке, о чём письменно уведомляет Подрядчика.
      
   5. 
      В случае утери пропуска работником Подрядчика, а также не возврата пропуска по завершении работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 350 (трехсот пятидесяти) рублей за каждый пропуск, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента завершения работ.
      
4. 
   Ответственность за сохранность пресса, до полного завершения работ, включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, несет Подрядчик.
   
5. 
   Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
   

2. 
   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)
   

1. 
   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, военные действия любого характера, нормативно-правовые акты органов исполнительной и законодательной власти, носящие запретительный характер и другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора).
   
2. 
   Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.
   
3. 
   Сторона, для которой создалась невозможность исполнения договорных обязательств в виду наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления или с того момента, когда соответствующей стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.
   
4. 
   Если вышеуказанные обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, то стороны будут вправе расторгнуть настоящий Договор при отсутствии взаимных задолженностей и обязательств.
   

2. 
   ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
   

1. 
   Заказчик вправе вносить изменения в техническое задание, проект и техническую документацию на ремонт при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по цене не превышают 10% указанной в калькуляции общей цены работ.
   
2. 
   Подрядчик, обнаруживший в ходе производства работ не учтенные в техническом задании и технической документации на демонтаж-монтаж пресса и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости работ (предусмотренной п.2.1. настоящего Договора) более чем на 10%, обязан сообщить об этом Заказчику.
   

1. 
   Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные в п.13.2, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта.
   
2. 
   ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
   

1. 
   Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
   
2. 
   В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
   
3. 
   В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставление Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполненные работы.
   

2. 
   РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
   

1. 
   Расторжение Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа, вступившим в законную силу.
   
2. 
   В случаях, установленных договором и законодательством, договор, может быть, расторгнут досрочно.
   
3. 
   Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор в случаях:
   
   1. 
      Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
      
   2. 
      Если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ более 20 календарных дней, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем бесспорном порядке, о чём письменно уведомляет Подрядчика.
      
   3. 
      В случае если Подрядчик обнаружит в ходе производства работ неучтенные в техническом задании на ремонт работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ (предусмотренной п.2.1. настоящего Договора) более чем на 10%.
      
   4. 
      Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи объекта более чем на 10 (десять) календарных дней.
      
   5. 
      В случае неоднократного привлечения Подрядчика к ответственности, в виде штрафа в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
      
4. 
   Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
   
   1. 
      Финансовой несостоятельности Заказчика, или задержки им расчета за выполненные работы более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
      
   2. 
      Остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 2 (два) месяца, за исключением случаев консервации объекта.
      
   3. 
      Изменения цены работ более чем на 10% в связи с внесенными Заказчиком изменениями в техническое задание, проект и техническую документацию на ремонт.
      
5. 
   При расторжении Договора по любым причинам, Заказчик обязан принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора работы, подписать предоставленный Подрядчиком соответствующий Акт приема-передачи фактически выполненных работ или дать мотивированный отказ в его подписании.
   
6. 
   При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан после оформления документов, указанных в п.15.5, оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы, а Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан возвратить пресс на территорию Заказчика.
   
7. 
   Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
   

2. 
   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
   

1. 
   Договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, включая гарантийные обязательства.
   

2. 
   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
   

1. 
   Подрядчик не имеет права продавать или передавать объект (отдельную часть) никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
   
2. 
   Договор и другие документы, относящиеся к исполнению настоящего Договора, полученные посредствам факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу при условии, что в течении 30 рабочих дней будут предоставлены оригиналы до получения их оригиналов.
   
3. 
   Каждая Сторона гарантирует, что в случае ее реорганизации, изменения юридической и организационной формы, новая организация будет являться полным правопреемником старой и должно выполнять все обязательства, в соответствии с условиями настоящего Договора. О таких изменениях сторона информирует другую сторону за 5 (пять) рабочих дней до их регистрации.
   
4. 
   В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой, частью настоящего Договора.
   
5. 
   Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему Договору.
   
6. 
   Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, считаются оформленными надлежащим образом, если скреплены печатями и подписями Сторон.
   
7. 
   Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьей Стороне без взаимного согласования.
   
8. 
   После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.