Исх. №25/04/16 в управление Федеральной антимонопольной от «07» апреля 2016 г службы по Алтайскому краю
Скачать 1.36 Mb.
|
| Раздел III. Описание объекта закупки (Техническое задание) на выполнение работ по устройству площадки на 2 Военном городке в/ч 6720. 1.Предмет закупки: Выполнение работ по устройству площадки на 2 Военном городке в/ч 6720. 2. Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам объекта закупки, в том числе материалам, используемым для выполнения работ: Работы должны быть выполнены с учетом требований, указанных в настоящем Описании объекта закупки, и условий выполнения работ в соответствии с разделом «Проект государственного контракта» настоящей документации об электронном аукционе, утвержденной в установленном порядке сметной документацией, требованиями ГОСТ, СНиП, ВСН, действующих технических регламентов, другой нормативной документации. В целях устройства площадки для установки модульного легковозводимого здания из сборно-разборных металлоконструкций необходимо выполнить работы на территории автопарка войсковой части 6720. Размер площадки 1971 м2. Размер котлована: 73х27х0,79 м; Щебень из плотных горных пород для строительных работ, фракция свыше 40 до 80(70) мм, а также смесь фракций от 5(3) до 20 мм. При применении щебня из осадочных и метаморфических пород марка щебня по дробимости должна быть не менее 800, при этом должна соответствовать следующим требованиям: потеря массы при испытании щебня, %, в сухом состоянии свыше одиннадцати до тринадцати, в насыщенном водой состоянии свыше одиннадцати до тринадцати, или потеря массы при испытании щебня, %, в сухом состоянии свыше тринадцати до пятнадцати, в насыщенном водой состоянии свыше тринадцати до пятнадцати. В случае применении щебня из изверженных пород марка щебня по дробимости должна быть не менее 800, при этом соответствовать следующим требованиям: потери массы при испытании щебня, %, из интрузивных пород свыше двадцати до двадцати пяти, из эффузивных пород свыше тринадцати до пятнадцати, или потери массы при испытании щебня, %, из интрузивных пород свыше шестнадцати до двадцати, из эффузивных пород свыше одиннадцати до тринадцати. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне не должно превышать тридцать пять процентов по массе. Группа щебня в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы должна быть в диапазоне от первой до четвертой. По истираемости щебень должен соответствовать марке И1 или И2, при этом потеря массы щебня при испытании, %, не более тридцати пяти. Показатели морозостойкости щебня при испытании замораживанием и оттаиванием или насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием должны соответствовать: потеря массы после испытания при замораживании - оттаивании, %, не более пяти, при насыщении в растворе сернокислого натрия – высушивании, потеря массы после испытания,%, не более десяти, при этом марка щебня по морозостойкости должна быть не менее F50. Устойчивость структуры щебня против всех видов распада должна соответствовать следующим требованиям: потери массы при распаде, %, не более пяти. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) должно соответствовать: для щебня из изверженных и метаморфических пород, % по массе, не более 1; для щебня из осадочных пород, % по массе, не более 2. Ведомость объемов работ:
2. Место поставки товара, выполнения работ: г. Рубцовск, ул. Р. Зорге, 112 3. Сроки окончания выполнения работ: не позднее 60 дней с даты заключения государственного контракта. 4. Требования к качеству Операционным контролем необходимо проверять: • Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции • Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами • Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации. Результаты операционного контроля должны быть документированы. При осуществлении приемочного контроля следует контролировать: ровность слоев оснований путем определения алгебраических разностей высотных отметок; Для сведения к минимуму загрязнения территории и поверхностных водотоков во время работ необходимо: Проводить дорожно-строительные работы в пределах полосы отвода; Соблюдать технологию производства; Проводить профилактические мероприятия по поддержанию техники в исправном состоянии; Исключать стоянку, мойку, техобслуживание машин и механизмов вне специально организованных мест; Исключить устройство склада ГСМ на стройплощадках; Организовывать регулярную уборку территории стройплощадки; Предлагаемые к использованию при выполнении работ материалы, их качество, должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТов), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, свидетельствующих о качестве используемых материалов, выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием гигиенических сертификатов, сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов. Минимально необходимые требования в отношении нормативных документов, определяющих качество Работ, входящих в предмет Контракта: СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия; Подрядчик должен использовать в ходе выполнения Работ только те материалы, конструкции, комплектующие, качество которых, характеристики и иные показатели, оказывающие существенное влияние на эксплуатационные характеристики результата Работ, соответствуют данным технической документации. Требования в отношении гарантии качества Товара: Подрядчик должен предоставить гарантию качества на результат выполненных работ с момента подписания актов приемки выполненных работ в полном объеме 2 года. Раздел IV. Техническая часть
«_____» ________ 2016г. «_____» ________ 2016г. _______________/ _______________/ Раздел V. ОБОСНОВАНИЕ НМЦК Обоснование начальной (максимальной) цены Обоснование цены государственного контракта выполнено проектно-сметным методом в соответствии с положениями ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.апреля 2013г. на основании локальной сметы. Сметный расчёт в приложенном файле. Раздел VI. Проект государственного контракта ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____ г. Рубцовск «____» _____________2016 г. Войсковая часть 6720, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании _______________,и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с решением единой комиссии по осуществлению закупок, оформленным протоколом подведения итогов электронного аукциона от ____________2016 г. № _____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение № 1 «Описание объекта закупки» к настоящему контракту) осуществить работы по устройству площадки на 2 Военном городке в/ч 6720, указанные в Приложении № 1 «Описание объекта закупки» к настоящему контракту, именуемых далее «Объект», а Заказчик принять выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего контракта. Место выполнения работ: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Р. Зорге, 112. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего контракта, и в Приложении № 1 «Описание объекта закупки», собственными силами и/ или привлеченными силами в соответствии с утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами по производству работ, условиями настоящего контракта, и сдать результаты работ в установленном порядке. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком, в том числе за нарушение сроков выполнения работ. 1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.
2. 1. Цена настоящего контракта указывается в российских рублях. Цена Контракта включает в себя наряду со стоимостью работ, все возможные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ на условиях государственного контракта, в том числе расходы по приобретению материалов, оборудования, конструкций, доставке материалов, оборудования, конструкций до места выполнения работ, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, а также все налоговые платежи, сборы, отчисления и иные платежи, которые подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2.2. Цена контракта определяется на основании Протокола _______, и составляет _________________ (____________________________) руб. __ коп., в том числе НДС __________ (__________) руб. ___ коп. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случая, предусмотренного абзацем 3 п. 2.2. настоящего контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. По предложению Заказчика могут быть увеличены предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшены предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Цена каждого отдельного вида работ, входящих в предмет настоящего контракта, определяется в соответствии со Сметой выполнения работ с учетом положений п.4.1.1 настоящего контракта в части включения в нее коэффициента снижения итоговой стоимости выполнения работ, определяемым как коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта, установленной в документации об аукционе, по отношению к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения аукциона. 2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные в полном объеме работы на основании подписанных обеими сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), выставленного Подрядчиком счета-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), выставленного Подрядчиком счета-фактуры. 2.5. Формы КС-2 должны быть рассчитаны Подрядчиком по сметной программе «Гранд-смета» или сохранены в формате АРПС (универсальный формат, работающий со всеми сметными программами). 2.6. Основанием для расчетов за выполненные работы являются:
3.1. Срок выполнения работ по контракту. 3.1.1. Окончание работ, предусмотренных настоящим контрактом, - не позднее 60 дней с даты заключения государственного контракта. 3.1.2. Начало выполнения работ – не позднее одного дня с даты заключения государственного контракта. 3.2. Объемы работ. Объемы работ по контракту определяются на основании утвержденной технической документации и Описания объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему контракту). 3.3. Сдача и приемка работ. 3.3.1. Заказчик приказом по своей организации назначает на объект полномочного представителя - ___________________, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, подписывает акт, указанный в п. 3.3.4 настоящего контракта, ведет контроль за выполнением работ по настоящему контракту и решает вопросы, возникающие в ходе выполнения работ. Подрядчик приказом по своей организации назначает на объект полномочного представителя - _________________________, который решает вопросы, возникающие в ходе выполнения работ, подписывает акт, указанный в п. 3.3.4 настоящего контракта. 3.3.2. В срок до 3 числа месяца, следующим за месяцем в котором выполнялись работы, Подрядчик обязан передать Заказчику оформленный со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Заказчик обязан в пятидневный срок проверить формы КС-2, КС-3 на соответствие настоящему контракту, подписать их и направить Подрядчику. В случае, когда при проверке представленных Подрядчиком форм КС-2, КС-3 установлено их несоответствие требованиям настоящего контракта, документы к дальнейшему рассмотрению не принимаются, о чем Подрядчик уведомляется устно или письменно. Предъявленные работы, по неподписанным формам КС-2, КС-3 считаются не принятыми Заказчиком и оплате не подлежат. В случае не подписания (уклонения от подписания) Заказчиком Актов (КС-2, КС-3) о приемке выполненных работ и отсутствия мотивированного отказа от их подписания в течение 30 рабочих дней с момента их передачи Подрядчиком Заказчику, Акты считаются подписанными, а работы принятыми, при этом стоимость работ подлежит оплате. В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ по настоящему контракту Подрядчик обязуется устранить их в течение _10_ дней за свой счет, о чем Стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом приемка работ и подписание Сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков. 3.3.3. Подрядчик обязан представить Заказчику для подписания соответствующую исполнительную документацию. На основании подписанной Заказчиком исполнительной документации Подрядчик в течение 3-х дней составляет и передает Заказчику Акт приемки выполненных работ (форма КС-2), определяющий объемы и стоимость выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счет-фактуру. 3.3.4. Заказчик обязан в пятидневный срок проверить формы КС-2, КС-3 на соответствие настоящему контракту, подписать их и направить Подрядчику. В случае, когда при проверке представленных Подрядчиком форм КС-2, КС-3 установлено их несоответствие требованиям настоящего контракта, документы к дальнейшему рассмотрению не принимаются, о чем Подрядчик уведомляется письменно. Предъявленные работы, по неподписанным формам КС-2, КС-3 считаются не принятыми Заказчиком и оплате не подлежат. 3.3.5. Заказчик имеет право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций. Осуществлять авторский, технический надзор и контроль качества работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе. 3.3.6. Подрядчик обязан своевременно информировать Заказчика о приемке отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик обязан приступить к выполнению последующих этапов работ только после подписания Сторонами Акта приемки скрытых работ. В случае неявки представителя Заказчика для приемки скрытых работ в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний Акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производиться за его счет. Если закрытие результатов скрытых работ выполнено без оформления Акта на скрытые работы и в случае, когда Заказчик не был информирован об этом, то по требованию Заказчика подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить за свой счет. 3.3.7. Приемка выполненных работ в целом по Объекту осуществляется в соответствии с установленным порядком, действующим на дату приемки выполненных работ, после письменного извещения Подрядчика о готовности сдать выполненные работы в целом по Объекту и выполнения Сторонами всех обязательств по договору, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке работ. Извещение должно поступить Заказчику не позднее, чем за 2 рабочих дня до предлагаемой Подрядчиком даты проведения приемочной комиссии. Подрядчик передает одновременно с извещением: два комплекта (оригинал и копию) исполнительной документации (общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий), соответствующей требованиям Ростехнадзора РД-11-05-2007 и РД-11-02-2006, проект акта приемочной комиссии. 3.3.8.В случае не подписания (уклонения от подписания) Заказчиком Акта о приемке работ в целом по Объекту и отсутствия мотивированного отказа, в виде представленных в письменной форме замечаний в течение 30 рабочих дней с момента передачи Акта сдачи-приемки Подрядчиком Заказчику, соответствующий Акт считается подписанным, а Объект переданным Заказчику. 3.3.9. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик до приемки результата выполненных работ в целом по Объекту Заказчиком.
4.1. Подрядчик обязуется: 4.1.1. Выполнить все работы в объеме, в сроки и на условиях, оговоренных настоящим контрактом, в соответствии с технической, проектной документацией, утвержденной заказчиком, в том числе сметой выполнения работ с включенным в нее коэффициентом снижения итоговой стоимости выполнения работ, определяемым как коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта, установленной в документации об аукционе, по отношению к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения аукциона, Описанием объекта закупки, настоящим контрактом, требованиями действующих технических регламентов, локальными сметами и сдать Заказчику документы, относящиеся к деятельности Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством. 4.1.2. Начать выполнение, выполнять и завершить выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с п. 3.1 настоящего контракта и сдать их Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.. 4.1.3. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности, сохранности объектов культурного наследия. 4.1.4. Обеспечить качество выполняемых работ соответствующим техническим регламентам (условий), действующим ГОСТ, СНиП, правилам и нормам взрыво- и пожарной безопасности, иных нормативных документов, а также действующего законодательства Российской Федерации. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. 4.1.5. Обеспечить производство работ необходимыми материалами, оборудованием, механизмами, автотранспортом и прочими техническими средствами. 4.1.5.1. Использовать материалы, конструкции, качество которых и комплектация соответствуют требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТов), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, свидетельствующих о качестве используемых материалов и конструкций, выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием сертификатов качества (при наличии), гигиенических сертификатов, сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов. 4.1.5.2. Использовать в ходе выполнения Работ только те материалы, конструкции, качество которых, характеристики и иные показатели, оказывающие существенное влияние на эксплуатационные характеристики результата Работ, соответствуют данным технической документации. 4.1.6. Осуществлять за свой счет содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории на расстояние 5 м. 4.1.8. Передать Заказчику не позднее чем за 2 (два) рабочих дней до начала приемки полностью выполненных работ 2 экземпляра исполнительной документации в объеме и составе согласно СНиП, технического регламента. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам. 4.1.9. Проводить строительный контроль в соответствии с действующим законодательством. 4.1.10. Осуществлять охрану места производства работ. 4.1.11. После выполнения всех работ по настоящему контракту письменно известить об этом Заказчика. 4.1.12. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок. 4.1.13. Вести с момента начала работ и до их завершения Журнал учета выполненных работ КС-6а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Подрядчик ведет также иные журналы, необходимые при производстве работ, указанных в настоящем контракте. 4.1.14. В случае если представителем Заказчика внесены в Журнал учета выполненных работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. 4.1.15. Вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, а также и другое имущество. 4.1.16. Во время производства работ по настоящему контракту вывозить строительный мусор в отведенные для этого места. 4.1.17. Выполнять в полном объеме свои обязательства, указанные в других статьях контракта и в действующих нормативно-правовых актах Российской Федерации. 4.2. Заказчик обязуется: 4.2.1. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренными настоящим контрактом. 4.2.2. Передать Подрядчику техническую, проектную документацию, Описание объекта закупки. 4.2.3. Осуществлять контроль за выполнением работ, контроль за соблюдением Подрядчиком начала и окончания работ, производить проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям контракта и Описанию объекта закупки, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 4.2.4. В 5-ти дневный срок после получения от Подрядчика документов, подтверждающих объемы и стоимость работ, произвести их приемку или дать мотивированный отказ в приемке. 4.2.5. Передать: - точки подключения временных сетей электро- и водоснабжения; - разрешение об отводе мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора. 4.2.6. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные другими статьями контракта и действующими нормативно-правовыми актами РФ.
В случае обнаружения ненадлежащего качества работ Подрядчик обязуется выехать к Заказчику после получения извещения о выявлении ненадлежащего качества работы в срок не более 5 (пяти) дней. Наличие дефектов (недоделок) в выполненной работе и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов (недоделок), для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов (недоделок) и их характере. Устранение дефектов (недоделок) осуществляется Подрядчиком за свой счет в срок, установленный Сторонами. При отказе Подрядчика устранить недоделки, Заказчик устраняет выявленные дефекты (недоделки) силами другого подрядчика, но за счет Подрядчика, с которым заключен настоящий контракт. 5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 5.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере*: а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; *Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта составляет ___________руб. 5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере, не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, и определяется по формуле П=(Ц-В) х С (где Ц – цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С – размер ставки). Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб– размер ставки рефинансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательств по контракту (количество дней). При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 – 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 5.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере* : а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; *Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии составляет ________руб. 5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 5.9. Уплата пени (неустойки) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 5.10. В случае, если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
6.1. Подрядчик обязуется обеспечивать исполнение своих обязательств по контракту на следующих условиях (без учета гарантийных обязательств): 6.1.1. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно из числа следующих: - безотзывная банковская гарантия, выданная банком, включенным в предусмотренный ст.74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, и соответствующая требованиям ст.45 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 6.1.2. Размер обеспечения составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 145000 руб. В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 6.1.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Обеспечение исполнения контракта должно быть действительным в течение этого срока. 6.1.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта, должны предусматривать обеспечение выплаты Заказчику предусмотренных настоящим контрактом неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков, в части не покрытой неустойками в пределах суммы, установленной п.6.1.2 настоящего контракта. 6.2. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 6.3. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, но не ранее истечения одного месяца с момента окончания срока действия контракта. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в таком письменном требовании.
7.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 7.2. Настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон только при условии урегулирования Сторонами финансовых претензий по выполненным до момента расторжения настоящего контракта обязательствам. 7.3. Споры, вытекающие из исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.4. Заказчик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий контракт по следующим основаниям: - если Подрядчик по своей вине не приступает к выполнению работ свыше 10 календарных дней с момента, предусмотренного п.3.1. настоящего контракта; - неоднократного несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ и срокам выполнения работ, указанных в Приложении № 1 «Описание объекта закупки». 7.5. Подрядчик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий контракт по следующим основа - финансовой несостоятельности Заказчика. 7.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 7.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 7.8. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. 7.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 7.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.7.6 настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 7.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона. Информация об Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков). 7.12. Расторжение настоящего контракта может иметь место в иных случаях по соглашению сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.1. Для разрешения споров по настоящему контракту Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок. Для таких целей Стороны договорились предъявлять друг другу претензии по спорным вопросам. 8.2. Претензии предъявляются в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами Подрядчика либо Заказчика и отправляются заказными либо ценными письмами. 8.3. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 дней мотивированным письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения. 8.4. В случае если возникший спор не удалось разрешить путем переговоров и в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде Новосибирской области. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания. Срок действия контракта до 30.12.2016г. включительно, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту в полном объеме. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, его подписавших. 9.2. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью. 9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону. 9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта: Приложение № 1 – Описание объекта закупки. 8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: майор А.Ю. Амелякин Согласовано: Помощник командира войсковой части 6720 по правовой работе - начальник группы правового обеспечения подполковник Е.А. Быструшкин Помощник командира войсковой части 6720 по финансово - экономической работе - главный бухгалтер подполковник Е.Ю. Абрамовский Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | I. основные результаты деятельности уфмс россии по алтайскому краю в отчетном финансовом году 8 | | Соглашению о взаимодействии между краевым автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных... |
 | Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю доводит до Вашего сведения, что приказом Росстата от 12. 10. 2012... | | В 2011 году Управлением Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее – Пермское уфас россии, Управление) было рассмотрено... |
| Уфк по алтайскому краю (управление росприроднадзора по алтайскому краю и республике алтай л/с 04171780800) | | Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю по контролю закупок |
| Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (далее – Приморское уфас россии, Управление) по рассмотрению... | | Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области по контролю в сфере закупок (далее по тексту Комиссия)... |
| Главного управления Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю от 21. 06. 2006 №190 | | Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю – главный судебный пристав Хабаровского края Перезва... |