Право собственности на товар, риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю в момент передачи товара (подписания товарной накладной). Покупатель вправе, письменно уведомив Поставщика, отказаться от приемки товаров, поставка которых просрочена.
КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК Товар, поставляемый по Договору, должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Спецификации. Товар должен быть новый, ранее не использованный, не позднее 10 месяцев с даты изготовления на день поставки. 14.4.3. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара. 15.4.4. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления товара ненадлежащего качества направляет Поставщику письменное требование об устранении выявленных недостатков либо замены товара. 16.4.4.1. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Покупателя устранить выявленные недостатки или произвести замену товара. Если Поставщиком в установленный срок не будут выполнены требования Покупателя, указанные в пп.4.4.1 Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. На товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 60 месяцев, который исчисляется со дня подписания Покупателем товарной накладной. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 17.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 18.5.2. Покупатель вправе потребовать: 5.2.1. уплаты Поставщиком неустойки (пени, штрафа):
а) за нарушение срока поставки товара - пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки;
б) за нарушение срока предоставления документов, предусмотренных п.3.5 Договора - штрафа в размере 0,1% от цены Договора за каждый непредставленный в срок документ;
в) за нарушение срока устранения выявленных недостатков товара или замены ненадлежащего товара - пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.
19.5.2.2. возмещения Поставщиком убытков в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа) в случае неисполнения Поставщиком обязательств по Договору. 5.3. Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем за нарушение срока оплаты пени в размере 0,02% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
В случае наступления указанных обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более 2 (двух) месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения.
В этом случае действие Договора прекращается с момента получения указанного извещения другой Стороной при условии оплаты причитающихся сумм за фактически поставленный товар. 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2016 г.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
При одностороннем отказе Покупателя от Договора в случае неисполнения Поставщиком обязательств Договор считается расторгнутым в день получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления.
6.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, связанные с исполнением Договора (юридически значимые сообщения), должны направляться Сторонами любым способом, фиксирующим их получение адресатом (курьером, телеграммой, заказным (ценным) письмом с уведомлением о вручении, электронной почтой, факсимильной связью), по адресам, указанным в Договоре.
Стороны обязуются направлять оригиналы юридически значимых сообщений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их отправления по электронной почте или с использованием факсимильной связи.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу и являются неотъемлемой частью Договора, если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.5. Стороны обязуется незамедлительно сообщать друг другу в письменной форме об изменениях реквизитов, номерах каналов связи, о любых обстоятельствах (не являющихся общеизвестными), способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.
6.6. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения Договора, подлежат урегулированию путем переговоров.
20.6.6.1. Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию, содержащую требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. 21.6.6.2. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 22.6.6.3. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии. 23.6.6.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области. |