ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)
Лот __
Участник запроса цен: ________________________________
Суть технического предложения
_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.
Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данное техническое предложение.
Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.
Техническое предложение участника запроса цен, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать [указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:
описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;
указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;
указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;
описание комплектации предлагаемого товара;
описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения;
«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
Договор поставки №_____________
г. Москва «____» _______ 2012 г.
Закрытое акционерное общество «Гринатом» (ЗАО «Гринатом»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала ЗАО «Гринатом» в г. Глазове Мартьянова Александра Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 22/39 – ДОВ от 03.04.2012, с одной стороны, и
_________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", на основании результатов размещения заказа (путем проведения запроса ценовых котировок), Протокол подведения итогов электронных торгов от _____________, заключили настоящий Договор (далее по тексту - договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
Поставщик обязуется на обусловленных настоящим договором условиях передать Покупателю Сервисные контракты на техническую поддержку оборудования по программе Cisco SMARTnet™ (далее по тексту – товар и/или сервисный контракт), а Покупатель обязуется принимать и оплатить указанный товар на условиях и в порядке, согласованных сторонами настоящего договора.
Наименование, количество, цена товара и место поставки товара определяется сторонами в спецификации поставляемых товаров согласно Приложению №1 к настоящему договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Передача сервисного контракта (в том числе, текстов соглашений и описание способа их заключения) производится в соответствии с технологией, принятой производителем оборудования, в том числе по сетям связи в виде файлов электронной формы представления, а также посредством передачи и использования электронных ключей.
Права Покупателя в части объема услуг по технической поддержке оборудования Cisco, условий её реализации и ответственность сторон определяются сервисным контрактом между производителем оборудования и Покупателем.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения договора товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
Статья 2. Стоимость товара и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость товара поставляемого по настоящему договору составляет __________ (_____________) рублей _____ копеек, в том числе НДС - 18%, ______________.
2.2. Цена за единицу поставляемого товара твердая определяется Сторонами и фиксируется в спецификации согласно Приложению № 1 к настоящему договору и включает в себя: цену товара и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Оплата за поставленный товар осуществляется Покупателем путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика в два этапа на основании счетов на оплату выставленных поставщиком:
1 этап до 01.10.2012 в размере 50 % от суммы договора;
2 этап до 28.02.2013 в размере 50 % от суммы договора.
2.4. Поставщик в соответствии с требованиями законодательства обязан предоставить следующие документы:
а) акт приемки передачи сервисных контрактов;
б) товарно-транспортная накладная (типовая межотраслевая форма № 1 – Т) при доставке товара перевозчиком;
в) счёт-фактура (согласно п. 5.1. ст. 169 НК РФ);
г) счета на оплату.
2.5. В случае изменения расчетного счета указанного в ст. 13 настоящего договора, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателю денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара (партии Товара) считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанного в ст. 13 настоящего договора.
Статья 3. Право собственности на товар и риски
3.1. Моментом поставки товара и моментом перехода от Поставщика к Покупателю права собственности на товар, а также риска случайной гибели или порчи товара считается при доставке товара Поставщиком – дата приемки товара и подписания товаросопроводительной документации (накладных и т.п.) Покупателем.
3.2. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным в момент перехода к Покупателю права собственности на товар и предоставления им документов на товар согласно п. 2.4. настоящего договора.
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Поставщик обязан согласовать с Покупателем точное время, дату и место поставки (выборки) товара, если последняя не указана в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).
4.2. В день поставки (выборки) товара Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром оригиналы товарных (товарно-транспортных) накладных и счетов-фактур, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 2.4. настоящего договора, и при отсутствии претензий относительно количества, ассортимента, и других характеристик товара Покупатель подписывает товарную накладную, заверяет ее печатью и передает один экземпляр Поставщику.
4.4. Покупатель вправе отказаться от товара (партии товара) в случаях, когда:
- товар поставлен в ненадлежащем количестве и/или ненадлежащего качества (в том числе, при отсутствии принадлежностей, и документов, указанных в п.2.4 настоящего договора);
- товар поставлен с нарушением срока поставки.
Оформление отказа от товара оформляется, по усмотрению Покупателя, отдельным письменным документом или внесением соответствующей надписи в товарную накладную.
4.5. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта Московской торгово-промышленной палаты. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Поставщика, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине Покупателя, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Покупателем.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Покупатель вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.4 настоящего договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется Покупателем.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, качества и стоимости этих товаров в течение гарантийного срока.
5.1.7. В случае если Покупателю передан товар ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями договора.
5.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим договором, не позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Поставщику претензии об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.
5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 настоящего договора.
5.3.2. С письменного согласия Покупателя привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему договору.
5.3.3. Запрашивать у Покупателя предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями договора.
5.4.2. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего договора:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему договору.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Поставщик должен обеспечить в течении одного года с момента заключения данного Договора действие Сервисных контрактов на техническую поддержку оборудования по программе Cisco SMARTnet™.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны не несут ответственности друг перед другом за упущенную выгоду.
7.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате Цены договора Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства по оплате Цены договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены договора.
7.3. В случае передачи Поставщиком Покупателю сервисного контракта, нарушающего права Производителя оборудования или третьих лиц, Поставщик самостоятельно несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность, в том числе и перед этими лицами.
7.4. Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Покупателю излишне уплаченных денежных средств.
Статья 8. Порядок расторжения договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
-в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.
8.2. Покупатель вправе при существенном нарушении Договора Поставщиком в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возвращения сторон в первоначальное положение в следующих случаях:
8.2.1. Поставка некачественного товара (партии товара).
8.2.2. В случае просрочки поставки товара (партии товара) более чем на 30 (тридцать) календарных дней.
8.2.3. В случае если Поставщик по Заявкам Покупателя в соответствии с настоящим Договором не поставил партии товара, три и более раза.
8.2.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа на поставку товара.
Под возвращение сторон в первоначальное положение в рамках настоящего пункта понимается:
- возврат Поставщиком Покупателю всего полученного по договору, в том числе денежных средств;
- возврат Покупателем Поставщику всего полученного по договору, в том числе полученного товара.
8.3. Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Настоящий договор считается расторгнутым:
- с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично;
- с момента истечения срока указанного в п.8.3. настоящего Договора, при условии неполучения письменного ответа от Стороны, которой направлено предложение о расторжении договора.
8.5. В случае расторжения настоящего договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем и стоимость товаров, переданных Поставщиком.
8.6. В случае если настоящий договор расторгнут по причине не исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору, Покупатель имеет право направить информацию о Поставщике для внесения его в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли. |
