Н. И. Твардовская «13» июля 2016 года
Скачать 0.73 Mb.
|
7. Ответственность сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ___________(_____________) рублей, что составляет 2,5 % от цены контракта.* * Размер штрафа установлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее именуются – Правила определения размеров штрафа и пени) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: а) 2,5 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 2 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. 7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размеров штрафа и пени, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена настоящего Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по настоящему Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения Работы, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Договора; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:  ,где:  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле:  ,где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Договору (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ___________(_____________) рублей, что составляет 10 % от цены контракта.* * Размер штрафа установлен в соответствии с Правилами определения размеров штрафа и пени, в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: а) 10 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. 7.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации. 7.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по настоящему контракту. 8. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) 8.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы (т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах) или по вине другой стороны. 9. Дополнительные условия 9.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до «30» августа 2016 г. 9.2. Условия Контракта могут быть изменены по согласованию сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме. 9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Расторжение Контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов. 9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». 9.5. Разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком, при заключении, исполнении и расторжении контракта рассматриваются в установленном действующим законодательством порядке. 9.6. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области. 9.7. В части, не предусмотренной контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 9.8. Неотъемлемой частью настоящего контракта является: Приложение № 1 – Спецификация товара Приложение № 2 –Акт приемки-передачи товара Приложение № 3 – Акт расчета неустойки. 9.9. Контракт составлен в форме электронного документа, имеющего одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. 10. Юридические адреса сторон.
Приложение № 1 к Контракту № __ от ______________2016 года Спецификация
|
Похожие:
 | Утвержден постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 11 ноября 2014 года №1076 (с изменениями от 27 января... |  | С 1 июля 2016 года ч. 1 ст. 15 #G0#M12291 9000344Федерального закона от 24. 11. 95 N 181-фз «#G0О социальной защите инвалидов в Российской... |
| Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия от 8 апреля 2013 года №115-рп, от 10 июня 2013 года №232-рп, от 16 июля... | | С 1 июля 2016 года территория Калининградской области участвует в реализации пилотного проекта по прямым выплатам пособий и уплаты... |
| С 1 июля 2016 года вступает в действие норма федерального законодательства, предусматривающая обязательную фиксацию факта продажи... | | Начало приема документов – 20 июня 2016 года, окончание приема 20 июля 2016 года |
| Общие условия открытия, ведения и закрытия банковских счетов физических лиц в пао «скб-банк» 11 | | Прошу разрешить мне с 11 июля 2016 г по 23 июля 2016 г пройти учебную (пленэрную) практику |
| Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением... | | Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года n 210-фз "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"... |