Н. И. Твардовская «13» июля 2016 года
Скачать 0.73 Mb.
|
3. Цена контракта и порядок расчетов 3.1. Цена контракта составляет _________ руб. (___________________________) рублей, в т.ч. НДС (________) рублей _ копеек /или НДС не предусмотрен. (В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Исполнителю, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования)- Данное условие включается в настоящий Контракт, в случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица). 3.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы на транспортировку, тару, упаковку, маркировку, хранение, доставку до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. 3.3. Расчеты с Поставщиком по контракту осуществляются за счет средств областного бюджета. 3.4. Оплата производится заказчиком в течение 10 банковских дней с момента подписания Акта приема передачи (Приложение № 2) на основании счета-фактуры Поставщика и товарной накладной. 3.5. Обязательства Заказчика по оплате контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 3.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь период действия Контракта. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается за исключением случаев предусмотренных ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ. 4. Сроки, порядок передачи и приемки товара 4.1. Товар должен быть поставлен по месту нахождения Заказчика (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чудиновская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 457151, Челябинская область, Октябрьский район, с. Чудиново, пл. Мира 1А) в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты подписания Контракта. 4.2. Поставщик несет обязанность по доставке Товара собственным транспортом, либо организует доставку Товара транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет. Риск утраты или порчи Товара в процессе его доставки несет Поставщик. 4.3. Поставляемый Товар должен быть новым, по качеству и комплектности соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к Контракту. Товар должен иметь необходимые маркировки в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. 4.4. Товар, поставляемый Поставщиком во исполнение условий Контракта, должен иметь комплект документов необходимых для оформления Товара и регистрации в ГИБДД. - документы подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам (Сертификаты, Акты экспертизы и т.п.); - товарно-сопроводительные документы (счет, счет-фактура, товарная накладная (ТОРГ - 12) (3 экз.) - техническая и эксплуатационная документация (технический паспорт товара, инструкция по эксплуатации товара); - гарантийный талон (или иной документ, подтверждающий гарантийные обязательства) на Товар Поставщика и Производителя. - паспорт транспортного средства; - одобрение типа транспортного средства; - комплект документов для регистрации в ГИБДД; - руководство (инструкцию) по эксплуатации транспортного средства на русском языке; - заполненная сервисная книжка с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки; 4.5. Заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента поставки товара осуществляется приемка поставленного товара с учетом соответствия количества, комплектности и качества, в том числе: а) проверка полноты и правильности оформления документов, в соответствии с п. 4.4. контракта; б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений. 4.6. В случае отказа Заказчика от приемки товара составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет. 4.7. В день выдачи Товара ответственный представитель Заказчика в присутствии ответственного представителя Поставщика проверяет соответствие Товара требованиям к количеству, комплектации, техническим данным и документации, указанным в настоящем Контракте. 4.8. При поставке некачественного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик обязан произвести его замену в течение 30 дней с момента обнаружения. 4.9. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан в письменной форме известить об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков, а Поставщик обязан устранить эти недостатки за свой счет в согласованные Сторонами сроки. 4.10. Заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента осуществления Поставщиком ввода в эксплуатацию (пуско-наладочных работ), а также получения документов предусмотренных п.4.4 настоящего контракта осуществляется проверка надлежащего исполнения обязанностей предусмотренных условиями настоящего контракта с подписанием акта ввода в эксплуатацию, либо направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 4.11. Муниципальным заказчиком осуществляется экспертиза и приемка поставленного товара на соответствие объему, качеству и прочим условиям контракта в течение 10 дней с момента получения от Поставщика комплекта документов, предусмотренных п. 4.4 настоящего контракта. Результаты экспертизы оформляются соответствующим заключением. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 4.12. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются исполненными с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара (Приложение №2) 5. Качество товара и гарантийный срок 5.1. Поставляемый товар должен соответствовать условиям контракта по количеству, качеству и комплектности. 5.2. Товар должен быть ввезен на территорию Российской Федерации в установленном порядке, зарегистрирован и допущен к обороту на территории Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1416, иметь гарантию Поставщика и Производителя, быть новым товаром. 5.3. В случае несоответствия товара условиям настоящего контракта подлежат применению правила статьи 518, 519 Гражданского кодекса РФ.
5.5. Гарантийный период Товара устанавливается заводом-изготовителем. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в настоящем Контракте и спецификации. 5.6. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара заявленным в настоящем Контракте требованиям в течение гарантийного периода установленного заводом – изготовителем не менее 24 (двадцать четыре) месяцев или в течение 60 000 (шестидесяти тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее), с момента подписания акта приемки передачи Товара. 5.7. В случае выявления поставки некачественного Товара в период гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на доброкачественный Товар в течение 30 дней с момента предъявления Заказчиком соответствующей претензии. В период гарантийного срока, Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение неисправностей в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 5.8. Гарантийный талон (или иной документ, подтверждающий гарантийные обязательства) на товар Поставщика и Производителя должен, в том числе, содержать следующую информацию: - наименование, его марку (модель), серийный номер (VIN номер), дату производства; - дату сдачи в эксплуатацию (согласно акта приема передачи); - срок гарантии с указанием даты начала и даты завершения гарантии - наименование и контактная информация сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт (указывается наименование, адрес и контактный телефон/факс сервисной службы). Гарантийный талон должен иметь печать и подпись Поставщика (или ответственного представителя по доверенности) с расшифровкой подписи. 6.Обеспечение исполнения Контракта. 6.1. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона N 44-ФЗ, либо внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно и предоставляется Заказчику до заключения настоящего Контракта. 6.2. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта – 169 600 (Сто шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 коп. Если Поставщиком предложена цена Контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Контракт заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения исполнения Контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. (С учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 – ФЗ) 6.3. В случае обеспечения исполнения Контракта безотзывной банковской гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, такая банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией. 6.4. В случае если в ходе исполнения Контракта будет установлена недействительность предоставленной Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии, Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней после уведомления его Заказчиком предоставить новое обеспечение исполнения Контракта, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, представленное Поставщиком, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту. 6.5. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые может понести Заказчик вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, а также выплате штрафных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта, без обращения в Арбитражный суд Челябинской области. 6.6. Обеспечение исполнения Контракта в форме залога денежных средств возвращается Заказчиком Поставщику в срок не позднее 5 календарных дней со дня подписания Сторонами товарных накладных и акта приема-передачи или заключения сторонами соглашения о расторжении контракта. 6.7. Если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется. 7. Ответственность сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ___________(_____________) рублей, что составляет 2,5 % от цены контракта.* * Размер штрафа установлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее именуются – Правила определения размеров штрафа и пени) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: а) 2,5 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 2 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. 7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размеров штрафа и пени, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена настоящего Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по настоящему Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения Работы, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Договора; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:  ,где:  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле:  ,где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Договору (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ___________(_____________) рублей, что составляет 10 % от цены контракта.* * Размер штрафа установлен в соответствии с Правилами определения размеров штрафа и пени, в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: а) 10 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. 7.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации. 7.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по настоящему контракту. |
Похожие:
 | Утвержден постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 11 ноября 2014 года №1076 (с изменениями от 27 января... |  | С 1 июля 2016 года ч. 1 ст. 15 #G0#M12291 9000344Федерального закона от 24. 11. 95 N 181-фз «#G0О социальной защите инвалидов в Российской... |
| Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия от 8 апреля 2013 года №115-рп, от 10 июня 2013 года №232-рп, от 16 июля... | | С 1 июля 2016 года территория Калининградской области участвует в реализации пилотного проекта по прямым выплатам пособий и уплаты... |
| С 1 июля 2016 года вступает в действие норма федерального законодательства, предусматривающая обязательную фиксацию факта продажи... | | Начало приема документов – 20 июня 2016 года, окончание приема 20 июля 2016 года |
| Общие условия открытия, ведения и закрытия банковских счетов физических лиц в пао «скб-банк» 11 | | Прошу разрешить мне с 11 июля 2016 г по 23 июля 2016 г пройти учебную (пленэрную) практику |
| Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением... | | Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года n 210-фз "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"... |