Статья Термины и их толкование. Приведенные ниже термины и выражения в настоящем Договоре имеют следующие зна чения: «Объект»
Скачать 358.48 Kb.
|
Статья 6. Обязательства Заказчика Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется: 6.1. В течение 2 (двух) дней с даты подписания настоящего Договора передать Подрядчику на период выполнения работ Строительную площадку по соответствующему Акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком. 6.2. Заказчик имеет право вносить изменения в Техническое Задание (Приложение № 4 к настоящему договору). В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную Подрядчику документацию, он обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, не оплачиваются. 6.3. Производить оплату выполненных Подрядчиком Работ в размере и сроки, определенные настоящим Договором, в порядке, предусмотренном ст. 4 настоящего Договора. Работы, выполненные с нарушениями требований технической документации, технических условий и требований СНиП, а так же работы с применением не сертифицированных материалов, оборудования, деталей и конструкций к оплате не принимаются до устранения допущенных недостатков. 6.4. Обеспечить Подрядчика пропусками для беспрепятственного прохода на объект с 9.00.до 18.00, [заполнить]_________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________. 6.5. Обеспечить своими или привлеченными силами надзор за ходом выполнения и качеством Работ. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о назначении своих представителей для оформления актов промежуточной приемки работ, актов на скрытые работы, осуществ ления контроля за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ, технической документации, контроля исполнения Подрядчиком указаний и предписаний Заказчика, контроля за обеспече нием своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных ви дов работ, конструктивных элементов Объекта, а так же проверки соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и технической документации. Указанные представители будут иметь право беспрепятственного доступа на строительную площадку и ко всем видам работ в любое время по их усмотрению, в течение всего срока действия настоящего Договора. 6.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. Статья 7. Сроки выполнения работ 7.1. Дата Начала Работ: в течении 7 (семи) дней с даты подписания Договора. 7.2. Срок выполнения Работ: ___ (__[заполнить]____) дней с Даты Начала Работ. 7.3. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с «Графиком производства работ» (Приложение № 3 к настоящему Договору) 7.4. Фактической Датой окончания Работ считается дата подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по Договору. Статья 8. Рабочая и Исполнительная документация 8.1. Подрядчик должен вести журнал производства работ и особые ведомости, форма представления которых должна соответствовать требованиям СНиП, и надзорных органов, отражающие ежедневный ход работ. 8.2. Подрядчик согласовывает с Заказчиком применяемые Подрядчиком оборудование и материалы, включая колерные решения. 8.3. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую в соответствии с требованиями СНиП, ТУ и ГОСТ Исполнительную документацию. Факт передачи Исполнительной документации подтверждается соответствующим Актом передачи, содержащий перечень документов, который подписывается Сторонами. 8.4. Подрядчик передает Заказчику: список организаций, участвующих в Работах, их лицензии, акты на скрытые работы и акты и справки по перечням органов госстройнадзора передаются Заказчику в подлиннике в 2-х экземплярах. Сертификаты соответствия, пожарные, гигиенические, паспорта на материалы. Статья 9. Сдача объекта 9.1. После завершения всего комплекса работ по настоящему Договору, Подрядчик и Заказчик подписывают Акт о приемке выполненных Работ по Договору и Акт приемки выполненных работ в гарантийную эксплуатацию. 9.2. По завершению срока гарантийной эксплуатации и устранения Подрядчиком всех дефектов и несоответствий, выявленных в течение срока гарантийной эксплуатации, Стороны подпишут Акт о завершении гарантийного периода. Статья 10. Передача рисков и ответственности 10.1. Риск случайной гибели и/или случайного повреждения выполненных Работ до даты подписания Акта приемки выполненных Работ по Договору несет Подрядчик. Статья 11. Ответственность сторон за неисполнение, или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств 11.1. Заказчик за нарушение обязательств выплачивает Подрядчику: - за невыполнение обязательств по оплате принятых Работ - неустойку в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого банковского дня, следующего за днем просрочки, до полного исполнения обязательств по оплате, но не более 10% от суммы платежа. 11.2. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств, за исключением задержки строительно-монтажных Работ по вине Заказчика, выплачивает Заказчику: - за нарушение срока Окончания работ – штраф в размере 0,05% от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы не выполненных работ. 11.3. В части, не оговоренной п.п. 11.1-11.2 настоящего Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ. 11.4. В случае задержки оплаты за выполненные работы и принятые Заказчиком Работы согласно п. 4.3. настоящего Договора более чем на 8 (восемь) рабочих дней, Подрядчик вправе претендовать на продление общего срока работ на срок задержки оплаты за выполненные Работы. 11.5. Оплата экономических санкций не освобождает стороны от выполнения принятых по Договору обязательств. Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор) 12.1. Составной частью настоящего Договора является оговорка о форс-мажоре (освобождении от ответственности) Международной Торговой Палаты (публикация МТП № 421 Е). Статья 13. Досрочное расторжение Договора 13.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению в порядке установленным действующим законодательством РФ. 13.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Подрядчика за 10 дней, если Подрядчик: 13.2.1. Задерживается более чем на 15 дней с поэтапными сроками выполнения работ, указанных в Графике производства Работ (Приложение №3 к настоящему Договору), или не достигает оговоренного качества, или не соблюдает других своих обязанностей по настоящему Договору, в т.ч. привлечение своих дополнительных рабочих или других соответствующих субподрядных организаций, введение продленного рабочего времени и т.п., чтобы в требуемый срок корректировать задержку или установить требуемое качество работ. 13.2.2. Не производит работы в соответствии с положениями настоящего Договора. 13.2.3. Не обеспечивает начала производства работ по настоящему Договору в течение 7 (Семи) дней с Даты Начала Работ по Договору. В этом случае, Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму авансового платежа в течение 5-ти банковских дней со дня получения требования Заказчика о возврате авансового платежа. 13.2.4. Если в отношении Подрядчика начата процедура банкротства. 13.3. В случае расторжения настоящего Договора Подрядчик обязан в течение 7 (Семи) дней с даты уведомления Заказчика освободить Строительную площадку от своих бытовых и складских помещений, оборудования и иного имущества Подрядчика. Подрядчик вправе получить оплату за все выполненные работы на основании Актов о приемке выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, с учетом ранее выплаченного ему аванса. Если в соответствии с законом или условиями Договора Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, или возместить какие-либо расходы, Заказчик вправе удержать их из сумм, подлежащих выплате Подрядчику при расторжении Договора. 13.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 13.4.1. Если в отношении Заказчика начата процедура банкротства. 13.4.2. Систематической задержки расчетов более чем на 15 дней от условий настоящего Договора. 13.5. В случае, если настоящий Договор будет досрочно расторгнут, Стороны немедленно приложат усилия, чтобы в течение 10-ти дней со дня получения одной из Сторон письменного уведомления о расторжении настоящего Договора или принятия Сторонами обоюдного решения об этом, достигнуть справедливого и разумного урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Стороны имеют право в связи с фактически выполненной Подрядчиком работой. В случае недостижения Сторонами согласия об объеме фактически выполненных работ, по инициативе Заказчика может быть проведена независимая экспертиза. Заключение независимой экспертизы по объемам выполненных работ является для Сторон окончательным для определения общей суммы, на которую Стороны имеют право в связи с фактически выполненной Подрядчиком работой. Расходы на проведение независимой экспертизы делятся Сторонами поровну. Статья 14. Уведомления 14.1. До тех пор, пока другой вид связи не будет специально оговорен, уведомление и другие виды связи и корреспонденция, касающаяся условий настоящего Договора и его исполнения Сторонами, будут считаться действительными, если они сделаны в письменной форме при доставке нарочным под расписку, заказной почтой либо даны телеграммой или по телефаксу. 14.2. Уведомления и иная корреспонденция должны направляться по адресам Сторон, указанным ниже, или по иному адресу, сообщенному одной из Сторон другой Стороне в письменном виде с обязательным дублированием сообщения по электронной почте: Сообщения в адрес Заказчика: Наименование: ЗАО «Комсомольский» Адрес: 119048, г. Москва, Комсомольский пр-т, дом 42, стр.3 Вниманию: Варгановой Елены Викторовны Адрес электронной почты: Elena.Varganova@lpgtrading.ru Сообщения в адрес Подрядчика: [заполнить] Наименование: _____________________ Адрес: _____________________ Вниманию: __________________ Адрес электронной почты: _______________ Статья 15. Гарантийные обязательства 15.1.Подрядчик гарантирует: ▪ надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; ▪ высокое качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим Заданием (Приложение № 4 к настоящему договору) и действующими нормами и техническими условиями; ▪ своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта (Гарантийный период). 15.2. Подрядчик дает гарантию на качество установленного материала и произведенных работ в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания сторонами Акта приемки выполненных работ в гарантийную эксплуатацию. Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут обнаружены материалы и оборудование, которые не соответствуют условиям Договора, то все работы по их замене будут осуществляться силами Подрядчика и за его счет. 15.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется за свой счет производить замену и ремонт отдельных частей и деталей оборудования, систем и конструкций на Объекте, вышедших из строя из-за дефекта изготовления, неправильного монтажа и/или некачественно выполненных строительно-монтажных работ. 15.4. Подрядчик обязуется исправлять за свой счет дефекты, которые Заказчик укажет ему в течение Гарантийного периода. В том случае, если Подрядчик не согласен с фактом наличия дефекта или причиной его происхождения, то наличие дефекта и причина его происхождения подтверждаются независимой экспертизой. Расходы по проведению независимой экспертизы относятся на Подрядчика. 15.5. Если в течение Гарантийного периода будут выявлены какие-либо дефекты работ, то Подрядчик должен безвозмездно устранить их в установленный Заказчиком срок. Если Подрядчик не предпримет устранения дефектов в срок, установленный Заказчиком, то Заказчик вправе устранить такие дефекты собственными силами или с привлечением третьих лиц. 15.6. Обязательства Подрядчика по Договору считаются выполненными после окончания Гарантийного периода и устранения всех дефектов и неисправностей, выявленных во время Гарантийного периода. 15.7. Подрядчик обязан предоставить всю документацию о гарантиях производителя оборудования и передать ее Заказчику. Все затраты в связи с гарантийной документацией и руководствами по эксплуатации, если они не приобретены Подрядчиком или они же поставлены не в полном объеме, несет Подрядчик. 15.8. Заказчик обязан эксплуатировать поверхности, смонтированные и переданные Подрядчиком Заказчику по Акту приемки в гарантийную эксплуатацию, в соответствии с регламентами и техническими инструкциями предоставленными Подрядчиком. В случае несоблюдения Заказчиком этого требования Договора, Подрядчик не несет ответственность за причинение вреда оборудованию, инженерным системам в результате их неправильной эксплуатации. Статья 16. Изменения условий реализации Договора. 16.1. Подрядчик не несет ответственности за качество документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику не позднее 5 дней с даты получения документации. 16.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, исправляются Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 16.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, которые непосредственно повлияют на срок выполнения работ по договору, то Подрядчик имеет право на продление срока строительства на соответствующий период. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Статья 17. Разрешение споров между Сторонами. 17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке. 17.2. В процессе производства работ при возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора Статья 18. Внесение изменений в Договор. 18.1.Заказчик вправе вносить необходимые изменения в Техническое Задание (Приложение № 4 к настоящему договору). 18.2. В случае принятия Заказчиком решения о внесении изменений в объемы выполняемых Подрядчиком работ, Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление, с указанием:
Данные указания обязательны к выполнению для Подрядчика. Если такие изменения существенно повлияют на стоимость работ или срок завершения строительства, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося после подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 18.3. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, за исключением случаев, указанных в п.18.2 настоящего Договора оплачиваются Подрядчиком за свой счет. |
Похожие:
 | | Для целей настоящего Договора приведенные ниже слова и выражения имеют значения, указанные ниже | |
 | | Если из контекста не следует иное, термины, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения | |
| Для целей настоящего Договора приведенные ниже слова и выражения имеют значения, указанные ниже | | В рамках настоящего договора Стороны принимают следующие термины и их толкование |
| В рамках настоящего Договора купли-продажи Стороны принимают следующие термины и их толкование | | В рамках настоящего Договора купли-продажи Стороны принимают следующие термины и их толкование |
| В настоящем Стандарте применяются следующие единые термины с соответствующими определениями | | Заказчиком принято решение о внесении изменений в Приложение №3 проект Договора поставки |