Статья Определение и толкование терминов в договоре используются следующие термины: «Акт выполненных работ»


Скачать 343.57 Kb.
НазваниеСтатья Определение и толкование терминов в договоре используются следующие термины: «Акт выполненных работ»
страница1/3
ТипСтатья
filling-form.ru > Договоры > Статья
  1   2   3



ДОГОВОР №

на проведение технического обследования антенно-мачтовых сооружений
г. Хабаровск «_____» _________ 2017 года

Акционерное общество «Связь объектов транспорта и добычи нефти» (АО «Связьтранснефть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» ____________________________ действующего на основании ___________________________ с одной стороны и __________________________________________________ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1. «Акт выполненных работ» – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами.

1.2. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – документ, составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг, подписываемый представителями Подрядчика и Заказчика и утверждаемый руководителем структурного подразделения.

1.2. «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора
Сторонами.

1.3. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах от требований нормативных документов к качеству и полноте работ.

1.4. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.

1.6. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.

1.7. «Нормативные документы» - нормативные документы Российской Федерации, ПАО «Транснефть», заводов-изготовителей (производителей) антенно-мачтовых сооружений (АМС), устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики в отношении организации и производства выполняемых Работ по техническому обследованию АМС на объектах системы ПАО «Транснефть».

1.8. «Персонал Подрядчика» – штатные работники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или части Работ.

1.9. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объема предоставленных ему полномочий.

1.10. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору, и в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.

1.11. «Работы и услуги», «Работы» - комплекс работ по техническому обследованию, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором.

1.12. «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный срок.

1.13. «Стоимость работ по Договору» - денежная сумма, оговоренная
в ст. 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных в ст. 4 Договора.

1.14. «Сооружение» -  Результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов (по Федеральному закону № 384-ФЗ).

1.15. «Категория технического состояния строительной конструкции» - Степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов основания установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций (по ГОСТ 31937-2011).

1.16. «Оценка технического состояния» - Установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом (по ГОСТ 31937-2011).

1.17. «Специализированная организация» - Физическое или юридическое лицо, уполномоченное действующим законодательством на проведение работ по обследованиям и мониторингу зданий и сооружений (ГОСТ 31937-2011).

1.18. «Техническое обследование здания  (сооружения)» - Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности (по ГОСТ 31937-2011).
Статья 2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по проведению технического обследования антенно- мачтовых сооружений (АМС) на объектах АО «Связьтранснефть» - Дальневосточное ПТУС. Перечень объектов указан в Приложении №1 к настоящему договору.

2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Стоимости работ по Договору выполняет за свой счёт все Работы и услуги в объеме, определенном в п. 2.1 Договора.
Статья 3. Стоимость работ по Договору

3.1. Стоимость технического обследования одного объекта (АМС) без НДС составляет___________________

Стоимость технического обследования одного объекта (АМС) с НДС составляет ________

НДС составляет_____________________________.
Предельная стоимость работ по Договору, подлежащая оплате Подрядчику, составляет________________ в соответствии с Локальным сметным расчетом стоимости работ по техническому обслуживанию антенно-мачтовых сооружений (Приложение 6 к настоящему договору).

Работы по Договору выполняются в рамках предельной стоимости работ, указанной в настоящем пункте.

3.2. Стоимость работ по Договору включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ (командировочные расходы, транспортные расходы по доставке оборудования и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи).
Статья 4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата производится по факту выполненных работ, согласно Приложения №3, в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приёмки работ, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, счетов и счетов-фактур. Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Сроки предоставления оригиналов первичных учетных документов определить до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Порядок проведения расчета не подразумевает авансирование.

4.2. Датой платежа по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
Статья 5. Сроки выполнения Работ

5.1. Сроки выполнения работ указаны в Приложении №2 к настоящему договору.

5.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, то такие изменения должны проводиться по согласованию Сторон в письменной форме.
РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Права Подрядчика

6.1.1. Прекратить оказание услуг по техническому обследованию АМС в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

6.1.2. Переносить сроки выполнения в соответствии с п.5.2. настоящего Договора.

6.2. Обязанности Подрядчика

6.2.1. На основании технического задания, выданного Заказчиком, Подрядчик проводит техническое обследование АМС, указанных в приложении № 1 к настоящему договору.

Техническое обследование АМС включает в себя:

- проверку соответствия конструкции АМС строительному проекту;

- проверку состояния фланцевых стыков АМС (затяжка гаек, наличие контргаек, зазоры между фланцами);

- проверку болтовых соединений;

- проверку сварных швов и металла вблизи швов (околошовная зона);

- проверку состояния металлоконструкции опоры;

- проверку окраски конструкции;

- проверку вертикальности металлоконструкций антенно-мачтовых сооружений;

- контроль высотных отметок фундаментов;

- обследование фундаментов на предмет деформации;

- оформление результатов обследования (технического отчёта).

6.2.2. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

Соблюдает в течение всего срока действия Договора все необходимые меры противопожарной, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды, благоустройства и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами ПАО «Транснефть», обеспечивает соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте Заказчика.

Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и ПАО «Транснефть» по всем вопросам, связанным с охраной труда, охраной окружающей среды и промышленной безопасностью.
Статья 7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Права Заказчика

7.1.1. Контролировать фактический объём и качество услуг, оказываемых Подрядчиком.

7.1.2. Корректировать по письменному согласованию с Подрядчиком объём и сроки оказания услуг по проведению технического обследования АМС, в случае обнаружения их несоответствия условиям договора, а также требованиям Руководства по техническому обследованию АМС.

7.2. Обязанности Заказчика

7.2.1. Представляет Подрядчику техническое задание, имеющуюся проектную, технологическую, техническую документацию.

7.2.2. Назначает ответственных должностных лиц, компетентных в вопросах, касающихся контроля выполнения работ, согласно п. 6.2.1 настоящего Договора для контроля и приёмки работ, подтверждая это подписью в «Техническом журнале эксплуатации здания (сооружения)» и составлением Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.2.3. Обеспечивает Подрядчику доступ на территорию объекта, для оказания услуг по проведению технического обследования АМС.

7.2.4. Инструктирует Подрядчика по правилам промышленной и пожарной безопасности, соблюдения установленных корпоративных регламентов по охране труда.

7.2.5. Заказчик своевременно и в полном объеме оплачивает стоимость оказанных услуг по проведению технического обследования АМС.
РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Статья 8. Режим работы

8.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ на территории Заказчика устанавливается Подрядчиком с учетом:

• соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;

• постоянного присутствия работников Подрядчика в рабочее время.
Статья 9. Привлечение Субподрядчиков

9.1. Подрядчик для выполнения любой части Работ по Договору имеет право привлечь Субподрядчиков.

9.2. Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлекаемых Субподрядчиков не позднее, чем за два дня до начала производства работ.

9.3. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.
Статья 10. Наряды-допуски

10.1. Проведение огневых, газоопасных и работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления наряда-допуска в установленном Заказчиком порядке.

10.2. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующими Нормативными документами Заказчика.
Статья 11. Учетная документация

11.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, оригиналы первичной учетной документации.

11.2. Первичная учетная документация включает в себя:

• акты выполненных работ;

• счет-фактуры на выполненные работы;

• счета на оплату выполненных работ.

Подтверждающим документом к актам выполненных работ, являются акты сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 8 к настоящему Договору).

Статья 12. Контроль качества выполнения работ

12.1. Подрядчик обязан осуществлять контроль за соблюдением в процессе выполнения Работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств и спецтехники требований, установленных в Нормативных документах.

12.2. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества.

12.3. Подрядчик должен обеспечить соответствие качества выполненных работ требованиям законодательства и Нормативных документов Заказчика.

12.4. Заказчик имеет право в ходе проведения Работ в любое время проверять и контролировать качество выполнения Работ по Договору. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
Статья 13. Предотвращение повреждений и ущерба

13.1. Подрядчик обязан предпринимать все меры для обеспечения предотвращения нанесения ущерба Заказчику своими действиями, техническими средствами и персоналом.

13.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов и прочих коммуникаций, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, благоустройству, если этот вред нанесен в результате его действий (при проведении технического обследования АМС).

13.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых - примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

13.4. Подрядчик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки по ликвидации аварии, инцидента и их последствий, произошедшие при нарушении Подрядчиком правил производства работ по техническому обследованию АМС.
Статья 14. Сдача-приемка выполненных Работ

14.1. Проведение Подрядчиком работ по техническому обследованию АМС, контролируется ответственными должностными лицами согласно п. 7.2.2 настоящего Договора, с составлением Акта сдачи-приемки выполненных работ.

14.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату и счет-фактуру с сопроводительным письмом в срок не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

14.3. Все документы, переданные посредством факсимильной или иной связи, если они надлежащим образом оформлены, подписаны уполномоченными представителями Сторон, и позволяют установить Сторону, от которой эти документы исходят, считаются действительными до получения оригиналов, что не отменяет необходимости обмена оригиналами данных документов. Оригиналы документов направляются в пятидневный срок с момента их подписания.

14.4. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в недельный срок, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт выполненных работ Заказчику в течение 3 (Трёх) дней от даты устранения замечаний.

14.5. Приемка выполненных Работ производится в соответствии с действующим законодательством и Нормативными документами.

14.6. Дата подписания Акта выполненных работ определяет момент перехода к Заказчику рисков случайной гибели и/или случайного повреждения результатов выполненных работ.

14.7. После проведения работ по техническому обследованию антенно-мачтового сооружения, Подрядчик предоставляет Заказчику технический отчет. Технический отчет должен состоять из основной части, приложений и включать, следующие разделы:

Титульный лист. Включает полное название отчетного документа, наименование специализированной организации, выполняющей работу, год выполненной работы, утверждение руководителем специализированной организации, согласование главным инженером ДВ ПТУС.

Оглавление. Включает перечень разделов отчета, в т.ч.: Копия лицензии, техническое задание на выполнение работы, программа обследования АМС.

Введение.

В нем излагаются:

- основание для проведения обследования;

- цели обследования;

- характер обследования (наружное обследование, комплексное обследование, обследование отдельных конструктивных элементов и др.);

- использованные методики и нормативные документы;

- сроки обследования;

- сведения об используемых приборах и оборудовании, примененных

при обследовании АМС.

Анализ технической документации. В разделе приводятся:

- анализ результатов технических и визуальных осмотров;

- отступления от проекта;

- выявленные дефекты при техническом обследовании;

- результаты анализа документации и представленных исходных данных.

Результаты обследования АМС:

- описание обнаруженных дефектов всех конструктивных элементов АМС с составлением ведомости дефектов, Приложение 4 к настоящему Договору;

- оценка качества примененных строительных материалов, конструкций и их соединений, а также примененного оборудования;

- оценка осадки фундамента и крена АМС;

- отклонения геометрических размеров от проекта, допущенные при строительстве;

- результаты фото- и видеосъемки опасных дефектов.

Выводы и рекомендации:

Результаты обследований специализированной организацией должны быть оформлены заключением, в котором приводится характеристика основных выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов АМС с указанием вероятных причин их образования, дается оценка технического состояния с указанием категории опасности выявленных дефектов, вида технического состояния АМС, вывод о возможности (или невозможности) дальнейшей безопасной эксплуатации.

В рекомендациях по дальнейшей эксплуатации АМС указать возможные методы и способы ремонта, восстановления или усиления дефектных и поврежденных конструкций, а также определить сроки их устранения в зависимости от категории опасности дефектов и повреждений.

К технической документации по результатам обследования должны быть приложены схемы дефектов, фото-видеоизображения АМС в целом или по участкам, иллюстрации наиболее опасных повреждений и дефектов конструкций.

Основные положения заключения в части оценки несущей способности АМС и несущих конструкций с учетом их повреждений и дефектов при необходимости должны быть обоснованы соответствующими расчетами.
РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 15. Ответственность Сторон и санкции

15.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 5.2.) Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.

15.2. В случае просрочки оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

15.3. Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, проводится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения (начисления) Сторонами доходов в виде неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

15.4. Заказчик имеет право при нарушении работником Подрядчика либо Субподрядчика правил безопасного производства работ, создающих угрозу аварии, инцидента или несчастного случая на опасном производственном объекте, ограничить доступ виновному лицу на объект до устранения вышеуказанных нарушений. Данные ограничения не могут являться основанием для невыполнения условий п. 2.1 Договора. Заказчик в течение одного рабочего дня письменно уведомляет Подрядчика об ограничении доступа на объект виновного лица.

15.5. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.6. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления оригиналов надлежаще оформленных (подписанных) учетных документов, указанных в п. 11.2 настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, в отношении которых своевременно не представлены Акты сдачи-приемки работ, за каждый день просрочки их предоставления.
Статья 16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

16.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 16.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.

16.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 16.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

16.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны проводят дополнительные переговоры для определения альтернативных способов исполнения Договора.
Статья 17. Урегулирование споров. Арбитраж

17.1. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров и (или) в претензионном порядке. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

17.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из настоящего Договора, данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на окончательное рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
Статья 18. Расторжение Договора

18.1. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

18.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне за 20 (Двадцать) дней до предполагаемой Даты расторжения Договора.

18.3. При расторжении Договора, результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику выполненные работы в соответствии с ценами по Приложению № 2 к Договору.
Статья 19. Особые условия

19.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

19.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.

19.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

19.4. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

19.5. Подрядчик в сроки, согласованные «Сторонами», предоставляет Закакзчику информацию по форме Приложения № 5 к настоящему договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.transneft.ru/customers/237) о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме Приложения № 5 к настоящему договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего договора.

Если какие-либо поля формы Приложения № 5 к настоящему договору (кроме полей, которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например, ОГРН), юридических лиц (например, место жительства) или «Номер и дата заключения договора» в редакции данных о цепочке собственников, предоставленной до заключения договора) не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 15 дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом все исполненное по договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.

Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком информации по форме Приложения № 5 к настоящему договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения № 5 к настоящему договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие (хранение и обработку в информационных системах и/или без их использования), как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут получены).

Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.
Статья 20. Условия конфиденциальности

20.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (Три) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п. 25.5 настоящего Договора.

20.2. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, размера и условий оплаты, а также иные получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения и документы, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

20.3. Одна Сторона не должна без предварительного письменного согласия другой Стороны использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации настоящего Договора.

20.4. Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна обеспечить защиту этой информации от несанкционированного использования, распространения и публикации.

20.5. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его условий в соответствии с законодательством судье, прокурору или следователю в рамках находящихся на рассмотрении дел, налоговым органам, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством.
Статья 21. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора

21.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2015 года, а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

21.2. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр - для Заказчика, другой экземпляр - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 22. Меры по противодействию коррупции

22.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются не осуществлять действия, нарушающие требования международного и российского антикоррупционного законодательства.

22.2. Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного вознаграждения, подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод) работников другой Стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость действий или решений Сторон при исполнении обязательств по Договору.

22.3. В случае возникновения у Стороны достаточных оснований предполагать нарушение при исполнении обязательств по настоящему Договору требований международного и российского антикоррупционного законодательства эта Сторона обязуется уведомить о таких нарушениях другую Сторону путем направления ей письменного уведомления с приложением подтверждающих эти нарушения материалов. Сторона, получившая указанное в настоящем пункте уведомление, вправе дополнительно запросить все необходимые сведения для проверки полученной информации, а другая Сторона обязана предоставить их в течение трех рабочих дней с момента получения такого уведомления.

22.4. Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях исключения коррупционных действий при исполнении обязательств по Договору. Стороны гарантируют осуществление (с соблюдением условий конфиденциальности) надлежащего разбирательства по предоставленной в рамках исполнения настоящего Договора информации о коррупционных действиях. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о фактах неисполнения мер по противодействию коррупции.
Статья 23. Приложения к Договору

23.1 Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

23.2 Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

23.3 Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1. «Перечень объектов филиала АО «Связьтранснефть» - «Дальневосточное ПТУС», на которых проводится техническое обследование АМС в 2017 году»;

Приложение 2. «Протокол соглашения о договорной цене»;

Приложение 3. «Календарный план – график выполнения работ по техническому обследованию АМС»;

Приложение 4. «Ведомость дефектов сооружения»;

Приложение 5. «Форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика»;

Приложение 6. «Локальный сметный расчет годовой стоимости технического обследования АМС»;

Приложение 7 «График платежей»;

Приложение 8 «Форма акта сдачи-приемки работ по техническому обследованию АМС»

Статья 24. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

«ЗАКАЗЧИК»

Организационно-правовая форма Общества – Заказчика по договору «Наименование общества – Заказчика по договору»

Адрес местонахождения: ___________________________________________________.

Почтовый адрес: __________________________________________________________.

Тел.: __________________. Факс: __________________.

Банковские реквизиты:

Р/с № ________________________ в _____________________________.

К/с № ___________________________________________________________.

БИК __________, ИНН ______________, КПП ________________, ОГРН__________.

«ПОДРЯДЧИК»

Организационно-правовая форма Общества – Подрядчика по договору «Наименование общества – Подрядчика по договору»

Адрес местонахождения: ___________________________________________________.

Почтовый адрес: __________________________________________________________.

Тел.: __________________, Факс: __________________.

Банковские реквизиты:

Р/с № ________________________ в _____________________________.

К/с № ________________________________________________.

БИК __________, ИНН ______________, КПП ________________, ОГРН__________.

ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Заказчика: От имени Подрядчика:

  1   2   3

Похожие:

Статья Определение и толкование терминов в договоре используются следующие термины: «Акт выполненных работ» iconСтатья определение и толкование терминов 3
Статья 16. Порядок допуска Подрядчика и обеспечение безопасности производства работ 35

Статья Определение и толкование терминов в договоре используются следующие термины: «Акт выполненных работ» iconСтатья Термины и их толкование. Приведенные ниже термины и выражения...
Устава, с одной стороны, и [указать полное наименование организации-контрагента] именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице

Статья Определение и толкование терминов в договоре используются следующие термины: «Акт выполненных работ» iconСтатья определение и толкование терминов

Статья Определение и толкование терминов в договоре используются следующие термины: «Акт выполненных работ» iconСтатья определения и толкование термины, используемые в настоящем...

Статья Определение и толкование терминов в договоре используются следующие термины: «Акт выполненных работ» iconСтатья Определение и толкование терминов 3
«Транснефть» при реализации инвестиционных программ и программ технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего...

Статья Определение и толкование терминов в договоре используются следующие термины: «Акт выполненных работ» iconВводная статья
В рамках настоящего договора Стороны принимают следующие термины и их толкование

Статья Определение и толкование терминов в договоре используются следующие термины: «Акт выполненных работ» icon1. определение и толкование терминов

Статья Определение и толкование терминов в договоре используются следующие термины: «Акт выполненных работ» iconВводная статья
В рамках настоящего Договора купли-продажи Стороны принимают следующие термины и их толкование

Статья Определение и толкование терминов в договоре используются следующие термины: «Акт выполненных работ» iconВводная статья
В рамках настоящего Договора купли-продажи Стороны принимают следующие термины и их толкование

Статья Определение и толкование терминов в договоре используются следующие термины: «Акт выполненных работ» icon1. определение и толкование терминов 5
Приложение №4 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск