ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 2.2. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Договора.
За нарушение сроков оплаты Работ, предусмотренных Разделом 4 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы Договора.
Оплата простоя работников Подрядчика, образовавшегося по вине Заказчика (в том числе в случае несвоевременной приемки результата выполненных Работ), осуществляется Заказчиком из расчета 0,1 % от стоимости Работ, но не менее 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый день просрочки. В случае нарушения Заказчиком положений п. 5.1.2. Договора, Подрядчик имеет право потребовать оплат Работ по устранению последствий простоя в полном объеме.
Ответственность за возможные негативные последствия отсутствия у Заказчика прав, указанных в п. 3.3.10. настоящего Договора, полностью лежит на Заказчике.
Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
Устные договоренности и обязательства, взятые на себя кем-либо из сотрудников Подрядчика, являются недействительными, и Подрядчик ответственности за их неисполнение не несет.
Подрядчик не возмещает Заказчику затраты, которые могут возникнуть у последнего в связи с предписаниями государственных органов, в том числе газовых служб, в процессе выполнения Работ, а также эксплуатации инженерных систем.
7.ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издания запретительных актов государственных или муниципальных органов местного управления.
7.2.Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления.
8.ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
Внесение изменений, дополнений, а также досрочное расторжение настоящего Договора возможно по взаимному соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае досрочного расторжения одно из сторон настоящего Договора в отсутствие нарушений другой стороной обязательств, сторона – инициатор расторжения обязуется возместить другой стороне убытки, причиненные прекращением Договора в размере 5% от стоимости Работ, установленной п. 4.2. настоящего Договора.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме (в виде Дополнительного соглашения) и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензии по качеству выполненных работ, срокам выполнения работ и производству платежей оформляются в письменном виде и направляются в адрес контрагента с обязательным уведомлением о получении. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Внесение изменений в проектную документацию, являющуюся Приложением № 6 к настоящему Договору, влечет необходимость разработки проектной документации системы электроснабжения и инженерных систем Объекта. Разработка проектной документации системы электроснабжения и инженерных систем Объекта осуществляется за дополнительную плату путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения.
Переход прав собственности, а также риска случайной гибели и/или повреждения результата выполненных Работ по настоящему Договору происходит после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ, предусмотренных настоящим Договором, при условии их оплаты Заказчиком в полном объеме.
В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса или адреса места регистрации (проживания), названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Все извещения и уведомления, предусмотренные настоящим Договором, направляются Подрядчиком в адрес Заказчика в «Личный кабинет» (Видео инструкция пользования "Личным кабинетом" размещена на сайте Подрядчика по адресу: http://click.gwd.ru/).
Обмен сканированными копиями подписанных документов по электронной почте в рамках настоящего Договора Стороны признают надлежащим оформлением документов при условии обмена оригиналами до завершения выполнения Работ. Отсутствие оригиналов Актов сдачи-приемки выполненных Работ при наличии сканированных копий, оформленных со стороны Заказчика, не является препятствием для дальнейшего выполнения Работ.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Договор содержит следующие приложения:
- Приложение 1. Перечень работ
- Приложение 2. Технические условия ТУ-04-2013;
- Приложение 3. График платежей и строительства;
- Приложение 4.Правила эксплуатации дома;
- Приложение 5. Нормы точности;
- Приложение 6. Проект.
- Копия доверенности №б/н от 1 января 2014 года.
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик: ООО «ГУД ВУД»
|
Заказчик: Гражданин (ка) РФ
|
ОГРН 1055009337460
ИНН 5047068564/КПП 504701001
Для почтовой корреспонденции:
141407, Московская область, г.Химки-7, а/я 604
141400, Московская область, г.Химки, ул.Репина, д.36.
Тел.: 8 (495) 2294777
Банковские реквизиты:
р/с.40702810310210259101
в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва,
БИК 044525555
к/с 30101810400000000555
ОКПО 78068482
По доверенности №б/н от 1 января 2014 года
_______________/ /
|
_________________/ /
|
|
|
Приложение №1 к Договору №2012142СП 265 от декабря 2014 г.
Комплектация дома «ДС-265»
Фундамент свайный с ростверком:
Геодезические работы: разбивка осей, нивелировка.
Буронабивные сваи ниже глубины промерзания. Диаметр: 0,25 м.
Ростверк (лента) 0,300x0,400 м.
Арматура 12мм.
Бетон сертифицированный (марка и класс: в соответствии с требованиями ГОСТ 25192-82, ГОСТ 13015-2003)
Виброусадка.
Загиб арматуры по углам, использование технологии вязки.
Гидроизоляция «Гидростеклоизол» сверху.
Подсыпка 200мм под ростверком.
Примечание: при наличии уклона на стройплощадке стоимость фундамента увеличивается согласно таблице коэффициентов:
Для свайных с ростверком и плитных фундаментов увеличивается стоимость ростверка (ленты).
Для фундаментов по технологии TISE увеличивается стоимость свайной части.
Перепад высоты на периметре
|
% увеличения стоимости
|
|
Ростверк (лента)
|
Сваи TISE
|
Без перепада
|
0
|
0
|
301-500 мм
|
25
|
12
|
501-700 мм
|
50
|
25
|
701-900 мм
|
75
|
37
|
901-1100 мм
|
100
|
50
|
При перепаде свыше 1100 мм
|
Расчет производиться индивидуально, на основании результатов геологических изысканий.
|
|
Для заглубленного ростверка увеличивается стоимость ростверка (ленты).
Перепад высоты на периметре
|
% увеличения стоимости
|
|
Заглубленный ростверк (лента)
|
Без перепада
|
0
|
100 мм
|
25
|
200 мм
|
75
|
400 мм
|
125
|
600 мм
|
175
|
800 мм
|
225
|
При перепаде свыше 800 мм
|
Расчет производиться индивидуально, на основании результатов геологических изысканий.
|
|
Стеновой комплект:
Брус клееный профилированный стеновой. Клей EPI-Система. Класс влагостойкости D4 ++.
Сечение бруса 170 x 140 мм.
Антисептирование стенового бруса.
Немецкий профиль бруса с тройным уплотнением.
Металлические стержни (шпильки), гайки, шайбы, уплотнительная лента для герметизации чашек.
Балки – сухие, клееные, строганные, обработанные огнебиозащитным составом.
Уголки для усиления крепления балок.
Лестница межэтажная строительная однопролетная, хвоя.
Приложение №1 к Договору №2012142СП 265 от декабря 2014 г.
Кровля:
Металлочерепица с полимерным покрытием (цвет кровельного покрытия - коричневый шоколад RAL8017).
Стропильная система – сухая, строганная доска, обработанная огнебиозащитным составом.
Двойная обрешетка вентилируемой кровли.
Брусок сухой строганный.
Утепление кровли 200 мм.
Пароизоляция мембранного типа.
Водосточная система.
Проходные вентиляционные элементы. Диаметр 160мм, 5 (шт).
Обработка огнебиозащитным составом обрешетки, бруска.
Подшивка свесов кровли доской (вентилируемая).
Мансардное окно (2 шт.)
Окна:
Трехкамерный пластиковый профиль, цвет белый.
Двухкамерный стеклопакет.
Балконные двери, цвет белый.
Москитные сетки.
Гребенки.
Наличники снаружи в финском стиле.
Дверь входная временная:
Металлическая, 1 шт.
Наружная сторона - порошковое напыление (цвет-коричневый).
Внутренняя сторона - отделка винилкожа (цвет-коричневый).
2 замка, глазок.
Примечания:
Подрядчик имеет право в одностороннем порядке изменить комплектацию отдельных элементов дома, не ухудшая его потребительские свойства.
Внесение изменений в проектную документацию на строительство Объекта влечет необходимость проектирования системы электроснабжения и инженерных систем Объекта.
Площадь индивидуального дома приведена в проектной документации и рассчитана по контуру, проходящему по осям стен.
Стоимость этапов:
1.Фундамент –835 946 р.
2.Стеновой комплект – 3 363 346 р.
3.Кровля – 1 272 468р.
4.Окна и входные двери - 478 240 р.
________________/ / _________________/ /
Приложение №2 к Договору №2012142СП 265 от декабря 2014 г. |
