Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение»


Скачать 210.82 Kb.
НазваниеФилиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение»
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
ДОГОВОР № ________

город Новый Уренгой 2018г.
Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала Власова Артема Александровича, действующего на основании доверенности с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

1.1.1. Выполнение работ по организации мониторинга источников загрязнения окружающей среды – разработка программ локального экологического мониторинга кустовых площадок филиала "Уренгой бурение" ООО "Газпром бурение" в 2018 году согласно техническому заданию.

1.1.2. Проведение локального экологического мониторинга кустовых площадок в 2018 году.

1.1.3. Составление отчетности по итогам мониторинга.

1.1.4. Работы по Договору выполняются в соответствии с Техническим заданием на проведение экологического мониторинга, утвержденным Заказчиком (Приложение №1 к Договору).

1.1.5. Сроки выполнения работ по Договору определены Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

1.1.6 Проведение работ, исследований, не предусмотренных условиями настоящего Договора осуществляется на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, то есть с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2018, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена работ по Договору (цена Договора) составляет ____________, в том числе НДС 18% -

Цена Договора включает в себя все расходы, которые возникнут у Подрядчика по исполнению своих обязательств по Договору, а также вознаграждение Подрядчика. Цена Договора является окончательной и не подлежит изменению, кроме случаев, предусмотренных Договором.

3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке:

- 80% стоимости объема выполненных работ – через 90 (девяносто) календарных дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями законодательства РФ. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

- преимущественно перед иными условиями Договора об оплате действует следующее условие: 20% от стоимости объема выполненных работ резервируется и оплачивается в течение 30 (тридцати) рабочих дней после наступления одного из следующих событий (совершения одного из следующих действий), в зависимости от того, что произойдёт раньше, но, в любом случае не ранее оплаты 80 % стоимости объема выполненных работ:

1) Исполнитель предоставил Заказчику копию файла декларации по НДС (включая раздел «Сведения из книги продаж…»), поданной им в налоговый орган в электронной форме, и копию извещения налогового органа о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме (подтверждающего отсутствие ошибок и противоречий в файле декларации). Декларация должна содержать соответствующие счета-фактуры и отвечать действующим требованиям к порядку её заполнения и формату предоставления в электронной форме.

2) налоговый орган по итогам камеральной проверки декларации Заказчика по НДС не отказал в вычете сумм НДС по соответствующим счетам-фактурам.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача-приемка работ по Договору оформляется актом, который подписывается представителями Сторон.

4.2. По завершении выполнения работ (определенного этапа выполнения работ) Подрядчик оформляет пакет отчетной документации, а также акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Заказчику.

4.3. Заказчик обязуется в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ с пакетом отчетной документации рассмотреть полученные документы на предмет соответствия требованиям настоящего Договора по объему, срокам и качеству предъявленных к приемке работ.

4.4. При отсутствии замечаний Заказчик течении 15 (пятнадцати) календарных дней, подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и возвращает один его экземпляр Подрядчику. При наличии замечаний Заказчик в тот же срок представляет Подрядчику мотивированный письменный отказ от приемки работ (от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ).

4.5. Подрядчик, получив в указанный в подпунктах 4.3. и 4.4. настоящего Договора срок письменный мотивированный отказ Заказчика от подписания акта, устраняет замечания Заказчика в случае обоснованности и принятия Подрядчиком этих замечаний, после чего вновь предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и итоговые документы, оформленные в связи с устранением замечаний Заказчика. В этом случае Заказчик обязуется в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов после устранения Подрядчиком замечаний направить Подрядчика подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ либо письменный мотивированный отказ от его подписания.

4.6. Если замечания Заказчика, повлекшие с его стороны отказ в подписании акта сдачи-приемки выполненных работ, являются немотивированными и (или) необоснованными и в силу этого не принимаются Подрядчиком, Стороны принимают меры по урегулированию возникших разногласий.

4.7. Если по истечении сроков, указанных в подпунктах 4.3.–4.5. настоящего Договора, Подрядчик не получит письменный мотивированный отказ Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, акт считается подписанным, факт надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору – подтвержденным, а обязательства Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком работ – наступившими.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Заказчик в 5-тидневный срок, с момента поступления запроса от Подрядчика, направляет Подрядчику документы, согласно письменному запросу Подрядчика. Подрядчик на основании предоставленных сведений разрабатывает Программы экологического мониторинга и организует мероприятия по направлению и сопровождению программы при согласовании в органах государственного контроля.

Срок подготовки программы – согласно календарному плану.

Подрядчик самостоятельно проводит полевые работы (отбор проб компонентов окружающей среды, полевые экоаналитические исследования) на объектах Заказчика. Период проведения работ определяется календарным планом с учетом плана-графика полевых работ (Приложение 2). Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ транспорта, представителей, приборов и приспособлений Подрядчика на место проведения работ.

5.2. В целях обеспечения взаимодействия Заказчик допускает на места проведения работ, а также помогает по вопросам представления необходимых сведений, материалов.

5.3. По результатам проведения полевых лабораторных исследований, а также на основании представленных сведений и материалов составляется отчет по экологическому мониторингу.

Подрядчик организует мероприятия по направлению отчета годового цикла экологического мониторинга в Обь-Иртышское УГМС и в Департамент природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса по ЯНАО.

Срок подготовки отчета – согласно календарному плану.

Передача результатов работ Заказчику осуществляется при соблюдении Порядка и выполнении условий расчетов за выполненные работы.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.1. Обязанности и права Заказчика:

6.1.1. Заказчик обязан:

- проводить методическое сопровождение и контроль выполняемых по настоящему Договору работ;

- предоставить Подрядчику данные, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором;

- немедленно информировать Подрядчика о выявленных недостатках в работах для своевременного принятия мер по их устранению;

- оказывать Подрядчику необходимое содействие в ходе выполнения работ;

- своевременно информировать Подрядчика обо всех изменениях производственных планов, графиков, могущих повлиять на результат выполнения работ;

- принять от Подрядчика выполненные в полном объеме работы;

- оплачивать выполненные работы, в соответствии с условиями, определенными ст.3 настоящего договора.

- довести содержание экологической политики ООО «Газпром бурение» до сведения персонала Подрядчика (Приложение 3).

6.1.2 Оказать Подрядчику услуги на возмездной основе – далее «Услуги Генподряда», связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, обеспечением пожарно-сторожевой охраной, осуществлением мероприятий по технике безопасности и охране труда. Поскольку объем потребляемых Подрядчиком Услуг Генподряда прямо зависит от объема услуг, оказанных по Договору самим Подрядчиком, Стороны пришли к соглашению о том, что стоимость Услуг Генподряда за отчетный период составит 20 % от стоимости услуг Подрядчика за отчетный период, рассчитанных по применимым ставкам (без учета её снижения по Шкале оценки качества). Об оказании Услуг Генподряда Стороны ежемесячно будут подписывать Акт об оказании Услуг Генподряда по форме, определённой Заказчиком. Акт об оказании Услуг Генподряда подписывается Сторонами одновременно с Актом об оказании услуг Подрядчиком. Услуги Генподряда (100% стоимости за отчетный период) оплачиваются в срок, установленный для оплаты 80 % стоимости услуг Подрядчика за тот же отчетный период. Стороны установили, что обязательства по оплате Услуг Генподряда могут быть прекращены зачетом встречного равного по сумме денежного обязательства по оплате услуг Подрядчика, для чего достаточно письменного заявления одной Стороны.
6.1.3. Заказчик вправе:

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- обращаться в органы государственного контроля и надзора с целью определения соответствия выполненных работ установленным требованиям.

6.2. Обязанности и права Подрядчика:

6.2.1. Подрядчик обязан:

- выполнять работы в объемах и качестве, предусмотренных настоящим договором и установленных действующим законодательством РФ, нормативными и методическими документами;

- выполнять требования ООО «Газпром бурение» (Заказчик) к подрядным /субподрядным организациям по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды (Приложение №4,5);

- по завершению работ предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.2.2. Подрядчик вправе:

- запрашивать и получать от Заказчика всю необходимую документацию для выполнения работ информацию;

- требовать оплаты выполненных работ в размере и сроки, в соответствии с условиями настоящего договора;

- досрочно выполнить работы по каждому из этапов и/или по договору в целом.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, определенных Календарным планом (Приложение №2), и/или согласованных Сторонами сроков устранения недостатков Подрядчик, по письменному требованию Заказчика, уплачивает пени в размере 0,01% (одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактической даты исполнения соответствующих обязательств, но не более 5% от стоимости работ по настоящему Договору.

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Заказчиком Подрядчик вправе предъявить Заказчику пени в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от просроченной суммы.

7.3.Стороны пришли к соглашению о том, что режим законных процентов (ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ) к денежным обязательствам Сторон по Договору не применяется.

7.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие виновных действий (бездействия стороны).

7.5. Подрядчик не несет ответственности за срыв сроков проведения работ, обусловленных календарным планом, в случае изменений и корректировки производственных планов, графиков Заказчика.

7.6. Имущественная ответственность и взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной условиями настоящего договора, регулируется действующим Гражданским Кодексом РФ, а также иными нормативными актами, действующими на территории РФ.
8. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть изменен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

9.2. Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу, если они совершены в письменной форме в виде единого документа, подписанного Сторонами и скрепленного их печатями.

9.3. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

10.2. Все извещения, уведомления, требования, иные документы, содержащие информацию и сведения, влияющие на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченным представителем направляющей Стороной и скреплены ее печатью.

Передача вышеуказанных документов совершается путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении, путем доставки лично (в том числе с помощью курьера с отметкой о вручении уполномоченному лицу с указанием даты).

В случаях, не терпящих отлагательства, допускается передача информации и сведений, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, путем телефонограмм или электронных сообщений. В этом случае Сторона, направившая такое сообщение, обязана в срок не позднее 3 (трех) дней после его направления передать другой Стороне оригиналы документов.

10.3. Договор подписан Сторонами в городе Новый Уренгой в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика. Заказчик и Подрядчик подтверждают получение по одному экземпляру Договора.

10.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:

Приложение №1 – Техническое задание.

Приложение №2 – Календарный план.

Приложение №3 – Перечень объектов на проведение экологического мониторинга кустовых площадок филиала "Уренгой бурение" ООО "Газпром бурение" в 2018 году.


10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ИНН 5003026493 КПП 890403001




Юридический адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва,

ул. Наметкина, дом 12А

Почтовый адрес: РФ, 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, дом 11

Банковские реквизиты:

БИК: 047195753

Р/счет 40702810700000001317

К/счет30101810700000000753

ГПБ (ОАО) г. Москва




Директор филиала «Уренгой бурение»

ООО «Газпром бурение»

_________________ А. А. Власов

«_____»________________201_ г.

М.П.

Приложение № 1

к договору № _______________

от «_____» ___________ 20____ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по проведению экологического мониторинга кустовых площадок филиала

"Уренгой бурение" ООО "Газпром бурение" в 2018 году


1.

Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)

Оказание услуг по разработке и согласованию программ экологического мониторинга буровых площадок, расположенных в пределах Ямальского района ЯНАО. Проведение полевых работ. Выполнение лабораторных исследований. Камеральная обработка результатов. Анализ результатов и составление технического отчета;

2.

Место выполнения работ (оказания услуг)

Ямальский район ЯНАО( скв.1106,1803,1700,2108,1606,1605,1604,1104,1701,11107,1702,1706,2308,1801,1103,1105,1802,1804,1704,1703,1705,1805.


5.

Заказчик

Филиал "Уренгой бурение" ООО "Газпром бурение"

6.

Генеральная организация – исполнитель работ

По результатам тендера

7.

Местоположение объекта

Ямальский район .Бованенковское НГКМ

8.

Сроки выполнения

До полного исполнения обязательств


9.

Вид выполняемых работ

Оказание услуг по разработке и согласованию программ экологического мониторинга буровых площадок, расположенных в пределах Ямальского района ЯНАО.

Проведение полевых работ.

Выполнение лабораторных исследований.

Камеральная обработка результатов.

Анализ результатов и составление технического отчета;

Согласование отчета в контролирующих органах.


10.

Условия выполнения работ (оказания услуг)

Подрядчик оказывает услуги в соответствии с действующим законодательством об охране окружающей среды, охране труда, промышленной, пожарной и газовой безопасности.

Полевые работы включают в себя комплексное обследование с выполнением маршрутных описаний на ключевых участках, источников антропогенных нарушений, проведение оценки радиационной обстановки территории, а также отбор проб компонентов природной среды в соответствии с утверждённой и согласованной в установленном порядке Программой экологического мониторинга.

Наблюдения и отбор проб выполняются с учетом пространственной дифференциации природной среды на всех уровнях элементарного геохимического ландшафта: элювиальном, трансэлювиальном, субаквальном и аквальном.

Лабораторные и камеральные работы выполняются в соответствии с действующими методическими указаниями, согласно разработанной и согласованной программы. Выполнение лабораторных анализов отобранных проб компонентов природной среды проводится сертифицированной и аккредитованной лабораторией.


11.

Количество экземпляров, передаваемых Заказчику:

Готовую документацию выдать – в бумажном виде по 2 экземпляра (отчет и Программа).

В электронном виде по 1 экземпляру (отчет и Программа) на электронном носителе.


Приложение № 2

к договору № _______________

от «_____» ___________ 20____ г.
Календарный план проведения экологического мониторинга кустовых площадок филиала "Уренгой бурение" ООО "Газпром бурение" в 2018 году


п/п

Наименование услуг

Срок оказания услуг

Стоимость услуг, руб. (с НДС)

1.

Этап 1.

01 марта 2018 года –

15 июля 2018 года




Сбор и анализ исходной нормативно-технической документации

Разработка и согласование программ экологического мониторинга

Отбор проб снежного покрова

Лабораторный анализ снега

Камеральная обработка лабораторных работ

Составление отчета по данным мониторинга за состоянием природной среды

2

Этап 2.

01 июня 2018 года –

15 августа 2018 года




Отбор проб поверхностных вод на химанализ

Отбор проб атмосферного воздуха на химанализ

Лабораторный анализ поверхностных вод

Лабораторный анализ атмосферного воздуха

Составление отчета по данным мониторинга за состоянием природной среды

3

Этап 3.

15 августа 2018 года – 16 октября 2018 года


Отбор проб поверхностных вод

Отбор проб донных отложений

Отбор проб атмосферного воздуха

Отбор проб почвенного покрова




Радиационный контроль

Лабораторный анализ поверхностных вод

Лабораторный анализ донных отложений

Лабораторный анализ атмосферного воздуха

Лабораторный анализ почвенного покрова

Радиационные измерения

Камеральная обработка лабораторных работ

Составление отчета по данным мониторинга за состоянием природной среды

Составление итогового отчета

16 октября 2018 года –

18 декабря 2018 года

4

ИТОГО:





Приложение № 3
к договору № _______________

от «_____» ___________ 20____ г.

Перечень объектов

на проведение экологического мониторинга кустовых площадок филиала

"Уренгой бурение" ООО "Газпром бурение" в 2018 году


План - график проведения экологического мониторинга кустовых площадок филиала

"Уренгой бурение" ООО "Газпром бурение" в 2018 году



Виды объектов куст/скважина

Месторождение

июнь-июль

август-сентябрь


Переходящие на 2019

1

1106

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







2

1803

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







3

1700

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







4

2108

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







5

1606

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







6

1605

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







7

1604

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







8

1104

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







9

1701

Бованенковское НГКМ (ГДН)




+




10

11107

Бованенковское НГКМ (ГДН)




+




11

1702

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







12

1706

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







13

2308

Бованенковское НГКМ (ГДН)




+




14

1801

Бованенковское НГКМ (ГДН)




+




15

1103

Бованенковское НГКМ (ГДН)




+




16

1105

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







17

1802

Бованенковское НГКМ (ГДН)




+




18

1804

Бованенковское НГКМ (ГДН)




+




19

1704

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







20

1703

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







21

1705

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







22

1805

Бованенковское НГКМ (ГДН)

+







Похожие:

Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» iconI. общие положения
Бу-1600/100 эу на Южно-Русском нгкм (кгс №№50,52)для нужд филиала "Уренгой бурение" ООО «Газпром бурение»

Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» iconСогласовано
Оказание сервисных услуг по восстановлению скважин методом збс для нужд филиала «Уренгой бурение» ООО "Газпром бурение"

Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» iconОграниченной Ответственностью «Газпром бурение»
Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром бурение», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала «Ухта бурение»...

Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» iconСогласовано
Выполнение работ по очистке ствола скважины №22103 Ямбургского нгкм с применением колтюбинговой установки для нужд филиала "Уренгой...

Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» iconСогласовано
Выполнение работ по испытанию и исследованию при строительстве поисковой скважины №5022 Медвежьего месторождения для нужд филиала...

Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» iconДокументация о запросе предложений
Выполнение работ по исследованию 2-х объектов поисково-оценочной скважины №98 Ямсовейского нгкм для нужд филиала «Уренгой бурение»...

Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» iconI. общие положения
Оказание автотранспортных услуг по доставке оборудования и мтр и работе техники на объектах бурения Пунгинского пхг для нужд филиала...

Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» iconОбщество с ограниченной ответственностью Газпром бурение
Оренбург бурение ООО «Газпром бурение» Пьянзина Эдуарда Геннадьевича, действующего на основании доверенности №190 от 05. 06. 2015г.,...

Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» iconСогласовано
Оказание услуг по цементированию вертикальных и наклонно-направленных скважин с горизонтальным окончанием при строительстве 21-й...

Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» iconИнструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах филиала «Краснодар бурение»
Порядок пропуска на территорию охраняемого объекта работников филиала «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение» (далее – филиал)...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск