ГАРАНТИЯ
Поставщик гарантирует, что:
Товар будет соответствовать самым высоким стандартам качества и требованиям Договора;
При изготовлении Товара будут использованы высококачественные материалы, обеспечена первоклассная обработка и высокое качество сборки;
Весь Товар и материалы, устанавливаемые на открытом воздухе, будут спроектированы и будут пригодны для нормальной эксплуатации при климатических условиях, определенных в настоящем Договоре.
Техническая документация должна быть точной, комплектной и достаточной для осуществления монтажа, обеспечения бесперебойной работы Товара, его обслуживания и ремонта, будет предоставлена в надлежащем качестве и составлена в полном соответствии с условиями Договора, требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными нормативными актами РФ, регламентирующими состав и комплектность технической документации.
Гарантийный срок на поставляемый Товар в рамках настоящего Договора составляет 24 месяца, с даты поставки Товара.
Если в течение гарантийного срока выявится какой-либо дефект Товара, или Товар окажется не соответствующим условиям Договора, Поставщик обязуется в предусмотренные настоящим Договором сроки, за свой счет устранить обнаруженный дефект по требованию Покупателя путем ремонта Товара или путем замены дефектных деталей на новые, исправные детали, или всего Товара на новый, исправный Товар.
В случае, предусмотренном пунктом 8.6. настоящего Договора, Покупатель обязан незамедлительно направить Поставщику уведомление о неисправности Товара/оборудования (в том числе с использованием средств факсимильной связи +7(---) -- - -- - -- или электронной почты: (E-mail:_______________)). Уполномоченный Представитель Поставщика обязан прибыть к месту эксплуатации Товара в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомления о неисправности Товара/оборудования, оформленного Покупателем.
По прибытии на место эксплуатации специалистом Поставщика составляется Акт о неисправности, указанный Акт подписывается Сторонами (уполномоченными лицами Сторон) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты прибытия Поставщика на место эксплуатации. В случае если в установленный срок Акт о неисправностях не будет составлен и подписан Поставщиком Покупатель составляет такой Акт самостоятельно и такой Акт считается подписанным в одностороннем порядке с даты его направления Поставщику, с этого момента начинает течь срок устранения заявленных дефектов Товара. Отказ от подписания Акта о неисправностях является основанием для предъявления претензий Поставщику.
Устранение заявленных дефектов Товара в период гарантийного срока, в том числе замена некачественного Товара, будет осуществляться не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней с момента подписания Поставщиком Акта о неисправности оборудования, либо в иной разумный срок, установленный Покупателем и за счёт средств Поставщика. Поставщик также несет расходы по монтажу и демонтажу такого Товара, а также все расходы, связанные с заменой данного Товара.
Неисправный Товар, который подлежит замене на новый исправный Товар, должен быть возвращен Поставщику по его требованию, за его счет и в срок, согласованный Поставщиком и Покупателем. Затраты, связанные с возвратом дефектного Товара, или его части несет Поставщик.
Все расходы, связанные с определением объема дефектного Товара (в том числе расходы на проведение независимой экспертизы), возвратом и/или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.
Если Поставщик не устранит заявленные дефекты по требованию Покупателя в течение установленного в соответствии с настоящим Договором срока, Покупатель имеет право устранить эти дефекты самостоятельно или силами третьих лиц за счёт Поставщика, без ущерба своим правам по гарантии. В этом случае Поставщик должен возместить Покупателю сумму в размере подтверждённых расходов по дефектному Товару и уплатить штраф в размере 10% от суммы дефектного Товара в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента направления требований.
Объем дефектного Товара и его стоимость определяется Сторонами совместно, либо с привлечением Торгово-промышленной палаты г. Санкт-Петербург.
В случае устранения недостатков Товара, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный период исчисляется с даты обращения Покупателя с требованием об устранении недостатков Товара, до даты окончания ремонта.
При устранении недостатков Товара посредством замены составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующие изделия или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующие изделия или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено настоящим Договором, и гарантийный срок на такие комплектующие или составные части исчисляется с даты окончания ремонта.
Если Поставщик передает изготовление Товара или его частей субпоставщикам, ответственность за надлежащее исполнение всех условий Договора, а также гарантий, предусмотренных Договором, будет лежать на Поставщике.
Поставщик подтверждает, что он и его субпоставщики (производители компонентов Товара) обладают необходимыми патентами и правами на соответствующие части поставляемого Товара, для того, чтобы Товар мог быть использован в целях, для которых он предназначен.
ГАРАНТИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
Поставщик предоставит Покупателю гарантию первоклассного банка, согласованного Покупателем, на надлежащее исполнение Договора по форме Приложения № 9 к настоящему Договору, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Спецификации.
Сумма гарантии исполнения Договора составляет 5 (Пять) процентов от суммы, Спецификации.
Данная гарантия будет являться безусловной и безотзывной, и будет действовать до окончания 24 месяцев с даты поставки Товара по соответствующей Спецификации.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
В случае нарушения сроков поставки Товара и/или сроков оказания Услуг Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара/не оказанных Услуг за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются до даты исполнения Поставщиком обязательства по поставке/по оказанию Услуг.
В случае нарушения срока, устранения недостатков, выявленных в ходе приемки, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от цены Товара за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются до даты исполнения Поставщиком обязательства по устранению недостатков.
В случае просрочки оплаты поставленного Товара, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) % от стоимости просроченного к уплате платежа за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты погашения Покупателем задолженности по оплате.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
В случае поставки контрафактного Товара Поставщик по письменному требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Товара за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены контрафактного Товара. Контрафактным Товаром является Товар, произведённый и реализуемый с нарушением действующего законодательства РФ.
В случае нарушения срока, установленного в требовании о замене Товара в период гарантийного срока, Покупатель имеет право требования с Поставщика неустойки в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) % от стоимости Товара, вышедшего из строя, за каждый календарный день просрочки.
В случае невозможности использования (простоя) Товара по причине выхода из строя в период гарантийной эксплуатации, Покупатель имеет право требования от Поставщика уплаты пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) % от стоимости Товара, вышедшего из строя по вине Поставщика, за каждый календарный день простоя.
Если общий срок простоя любой комплектной единицы Товара по вине Поставщика достигнет 90 (Девяносто) календарных дней, в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, с даты ввода такой комплектной единицы Товара в эксплуатацию, Покупатель имеет право вернуть эту комплектную единицу Товара Поставщику. Поставщик в таком случае обязан вернуть Покупателю уплаченную цену комплектной единицы Товара, а также уплатить штраф, в размере 10% цены комплектной единицы Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты направления Покупателем в адрес Поставщика письменного уведомления о возврате денежных средств.
Расчет простоя комплектной единицы Товара определяется как сумма дней простоя (включая день остановки и не включая день запуска), на основании записей эксплуатационного персонала Покупателя в соответствующем разделе паспорта (формуляра) комплектной единицы Товара. Простой менее 1 (Одних) суток засчитывается как один календарный день. Неоднократная остановка/пуск в течение 1 (Одних) суток засчитываются как один календарный день.
В случае, если Техническая документация, указанная в Статье 5 настоящего Договора, не будет поставлена согласно срокам, установленным в Статье 5 Договора, Покупатель вправе требовать выплаты штрафных санкций в размере 0,05% от стоимости Товара, Техническая документация по которому не предоставлена. Пени начисляются до даты исполнения Поставщиком своего обязательства по предоставлению Технической документации.
При нарушении Поставщиком срока поставки Товара (Товар должен быть поставлен, в том числе и с разрешительной документацией, указанной в настоящем Договоре) более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней (для целей настоящего Договора признается существенным нарушением Поставщиком своих обязательств) Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора или от Спецификации.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами, с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой претензия была направлена.
В случае не достижения согласия в досудебном порядке все споры, разногласия или требования, возникающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В случае если Поставщик не предоставит разрешительные документы, необходимые для эксплуатации Товара по его назначению, в том числе необходимые для постановки Товара на учет (в случаях, предусмотренных законодательством РФ) в соответствующих органах РФ, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара до момента исполнения Поставщиком данных обязательств.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна без промедления, не позднее 10 (Десяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную Торгово-промышленной палатой или иным компетентным государственным органом власти Российской Федерации или компетентной организацией.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации «О коммерческой тайне» и иных нормативных актов Российской Федерации в данной области.
Стороны обязуются обеспечить соблюдение условий защиты любой, полученной от другой Стороны информации, не допускать ее открытого опубликования, разглашения и передачи без письменного согласия Стороны, являющейся владельцем информации, третьим лицам и не использовать во вред друг другу.
Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну Сторон, и иных сведений конфиденциального характера осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Спецификации по настоящему Договора могут быть подписаны Сторонами со сроками поставки в период с даты подписания Договора по 31.12.2018г. Датой подписания Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу первой страницы Договора.
Обязательства Поставщика по настоящему Договору, считаются исполненными по завершении гарантийного срока на Товар, указанного в Договоре.
Покупатель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, Спецификации Покупатель обязан направить Поставщику уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, Спецификации предварительно выполнив все свои обязательства на момент расторжения Договора. В случае досрочного расторжения Договора Стороны составляют Акт сверки расчетов, в котором указывается стоимость поставленного Товара и/или оказанных Услуг, сумма произведенной Покупателем оплаты и сумма долга той или иной Стороны.
Поставщик обязан по запросу Покупателя или в случае изменений в составе долей участников организации, в составе исполнительных органов/совете директоров (наблюдательном совете), применения специальных налоговых режимов, участия в региональных инвестиционных проектах, представить Покупателю запрашиваемую информацию или информацию о таких изменениях (по адресу электронной почты info@gmt.gazprom.ru или на электронном носителе) с подтверждением соответствующими документами в течение 3 (Трех) календарных дней после таких изменений или получения соответствующего запроса Покупателя.
Покупатель имеет право запрашивать у Поставщика путем направления письменного запроса информацию о составе долей участников организации, составе исполнительного органа/совета директоров (наблюдательного совета), о применении специальных налоговых режимов и об участии в региональных инвестиционных проектах.
Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, Спецификации являются его неотъемлемыми частями.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными только при условии, что они оформлены в письменном виде, в виде дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
Вся корреспонденция, переписка, уведомления и прочая документация по настоящему Договору ведется на русском языке.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны признают, что уведомления, направляемые в рамках исполнения настоящего Договора могут передаваться по факсимильной или электронной связи и имеют юридическую силу до получения оригинала. Обмен оригиналами обязателен. Сторона, направившая уведомление по факсимильной или электронной связи, обязана направить оригинал уведомления по почте или нарочным другой Стороне не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты передачи документа по факсимильной или электронной связи (с отметкой о вручении).
Настоящий Договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
|
