На проведение работ по строительству водозаборных скважин под «ключ» для систем ппд с установок грузоподъемностью не свыше 60 т
Скачать 292.86 Kb.
|
4. Обеспечение материалами 4.1. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, материалами и оборудованием, а так же при содействии Заказчика, с использованием материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику (Ведомость поставки материалов. Приложение № 4 к настоящему договору), которые не включены в стоимость настоящего договора. 4.2. Подрядчик обязуется по доверенности принять от Заказчика принадлежащие ему на праве собственности в переработку материалы, необходимые для выполнения работ, и подписать накладную на отпуск материалов на сторону (М-15). 4.3. Подрядчик обязуется использовать полученные от Заказчика материалы исключительно для целей выполнения работ по настоящему договору. Расходование материалов, переданных Заказчиком Подрядчику, ежемесячно отражается в отчете Подрядчика, в формах М-29, утвержденных законодательством РФ, которые передаются до 1-го числа месяца следующего за отчетным Заказчику вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ. 4.4. Подрядчик несет риск случайной гибели, полную имущественную ответственность за сохранность и качество хранения материалов, переданных Заказчиком Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15). 4.5. Подрядчик организует временное хранение полученных материалов на специально организованных площадках временного хранения. 4.6. Подрядчик вправе не принимать в процессе выполнения работ материалы, предоставляемые Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению технологических требований и качества выполнения работ, загрязнению окружающей среды, невозможности дальнейшего использования Заказчиком результатов выполненных работ. О каждом факте Подрядчик незамедлительно (в течение 24 часов) письменно уведомляет представителя Заказчика. 4.7. В случае выявления Подрядчиком некомплектного оборудования, некачественных или некондиционных материалов, являющихся собственностью Заказчика и передаваемых Подрядчику для проведения работ по настоящему договору, Подрядчику в течение 24 часов обязан сообщить Заказчику о невозможности использования материалов, предоставив соответствующее обоснование. Заказчик при участии Подрядчика составляет по данному факту акт и предъявляет претензии к заводу-изготовителю или поставщику материалов, оборудования. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты материалов, либо заменить материалы, оборудование в оговоренные сторонами сроки. 4.8. В случае порчи, потери или использования материалов, полученных Подрядчиком от Заказчика не по назначению, Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязан в течение 10 дней со дня обнаружения факта порчи, потери, ненадлежащего использования материалов, возместить рыночную стоимость полученных материалов. 5. Расчеты и платежи 5.1. Не позднее 1-го числа следующего месяца, в котором выполнялись работы, Подрядчик предоставляет Заказчику оформленную за каждый этап документацию. Этапом работ считать завершенную бурением скважину с проведенными опытными откачками и составлением ее паспорта. Перечень представляемой документации:
В случае несвоевременного представления Подрядчиком указанных документов Заказчику, объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения работ. При этом Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ в случае задержки предоставления и ненадлежащем оформлении документов до устранения замечания в их оформлении. 5.2. Оплата за выполненные работы производится в течение 30/31 календарных дней, начиная с 1 числа месяца, следующего за расчетным, при условии предоставления в центральную бухгалтерию Заказчика оригиналов, указанных в п.6.1. договора документов. 5.3. При изменении банковских реквизитов Подрядчик обязан в 5-ти дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика, путем направления оригинала письма за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия. 5.4. Подрядчик может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика оформляется путем подписания со стороны ООО «Газпромнефть-Хантос» Уведомления об уступке прав требования. В случае уступке права требования по настоящему Договору Подрядчиком без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права требования. 5.5. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов, оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставлении копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приема-передачи выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по выполненным работам. 5.6. В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи выполненных работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов. 5.7. При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта приемки-передачи выполненных работ» Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков. 5.8. В случае несвоевременного представления Подрядчиком указанных выше документов, объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения работ. 5.9. В случае изменения в течение срока действия настоящего договора цен и тарифов на работы Подрядчика, Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к договору. При этом, вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами работ и применяются при расчете стоимости объема работ, согласуемого Сторонами после внесения изменений. 5.10. Ежемесячно стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным. 5.11. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя – документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. 5.12. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. 5.13. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченные на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). 5.14. Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. 5.15. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее). 5.16. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. 5.17. Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным. 5.18. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры. 5.19. По завершению работ Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику «Акт приемки-передачи выполненных работ», и оригинал «Счета-фактуры», подписанный сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3-х рабочих дней после выполнения работ, но не позднее 1-го (первого) числа месяца, следующего за отчетным. 6. Производство работ 6.1. До начала производства работ Подрядчик обязан пройти регистрацию в органах налоговой инспекции и предъявить Заказчику соответствующие документы. 6.2. Подрядчик выполняет работы только на основании заказов на выполнение работ (далее Заказов) (Приложение № 1), являющихся неотъемлемыми частями Договора. Уникальную нумерацию Заказов определяет Заказчик. Стороны по взаимному соглашению вправе изменить Заказ в течение периода его выполнения, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания работ. 6.3. До начала производства работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику предварительную схему конструкции скважины. 6.4. Подрядчик не позднее, чем за одни сутки информирует Заказчика о начале проведения скрытых работ. В случае необоснованной неявки представителя Заказчика Подрядчик вправе продолжить работы и акт на проведенные скрытые работы считается подписанным обеими сторонами. 6.5. Подрядчик без согласования с Заказчиком не имеет права вносить какие-либо изменения и дополнения в проект. 6.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет «Буровой журнал», в котором отражается весь ход производства работ. 6.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы. 6.8. Представитель Заказчика осуществляет технический контроль над выполнением работ, оформляет акты на выполненные работы и имеет право беспрепятственного контроля над всеми видами работ в течение всего периода выполнения настоящего договора. 6.9. Заказчик не вправе вмешиваться в организационно-производственную деятельность Подрядчика кроме случаев, касающихся безопасности проведения работ, охраны труда и окружающей среды. 7. Порядок сдачи объекта 7.1. После окончания работ Подрядчик сдает объект в эксплуатацию Заказчику, о чем составляется двухсторонний акт приемки законченного строительством объекта КС-11. Объект считается сданным и введенным в эксплуатацию с момента подписания акта рабочей комиссией. 7.2. Сдача объекта в эксплуатацию производится в соответствии с СНиП, ГОСТ, СанПин, действующими в Российской Федерации. 7.3. Подрядчик передает Заказчику при приемке завершенного объекта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном нормами сдачи в эксплуатацию водных скважин. 7.4. Приемка объектов производится в течение пяти дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. 7.5. Подрядчик после оформления приемки объекта не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о приемки законченного строительством объекта КС-11. В этом случае к акту прилагается согласованный сторонами перечень недоделок с указанием сроков их устранения. 8. Гарантия 8.1.При эксплуатации скважин, согласно полученным инструкциям, Подрядчик гарантирует их нормальную работу в течение 12-ти месяцев с момента подписания акта приемки работ. 9. Охрана 9.1 Подрядчик обеспечит надлежащую охрану собственных материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до их завершения. 9.2. Ответственность за сохранность материалов, смонтированного оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик. 10. Ответственность сторон 10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора. 10.2. Подрядчик самостоятельно несет имущественную ответственность за нарушение природоохранного законодательства в зоне работ и выплачивает все пени, штрафы и неустойки. 10.3. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом, в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в этом объеме. 10.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взимается не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате. 10.5. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки. 10.6. В случае выполнения работ с ненадлежащим качеством, Подрядчик обязан устранить недостатки в некачественно выполненных работах за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком. На период устранения недостатков Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору, до устранения Подрядчиком этих недостатков. 10.7. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания стороны по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. 10.8. В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика по настоящему договору по вине Подрядчика или по вине третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей и возмещает причинённый ущерб. Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика Стороны составляют акт расследования инцидента (аварии) оформленный в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности (РД-39-139-95)», который подписывается уполномоченными представителями сторон. 10.9. В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесённые убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей) за каждый случай нарушения. 10.10. За каждый факт появления работника Подрядчика (работника субподрядчика Подрядчика) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Подрядчика (работников субподрядчика Подрядчика), находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Подрядчика (работников субподрядчика Подрядчика) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Подрядчика (работников субподрядчикаПодрядчика), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть Договор без возмещения убытков Фиксация перечисленных фактов осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Заказчика, либо работниками частных охранных предприятий, привлекаемых Заказчиком. Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Заказчика информируют Подрядчика по телефону диспетчерской службы Подрядчика (тел.__________) о наступлении перечисленных событий Работник Подрядчика, виновный в наступлении этих событий, должен быть ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа. Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Подрядчика (работников субподрядчика Подрядчика) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Подрядчика (работников субподрядчика Подрядчика), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть настоящий Договор без возмещения убытков Подрядчику. 10.11. В случае нарушения Подрядчиком и/или привлекаемыми им к выполнению работ лицами скоростного режима движения транспортных средств на территории месторождений, подведомственных ООО «Газпромнефть-Хантос», зафиксированного Актом, составленным уполномоченным представителем Заказчика на промысле в присутствии водителя транспортного средства на основании показания прибора, регистрирующего скорость, Подрядчик уплачивает штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый такой случай. Копия Акта, составленного в соответствии с настоящим пунктом, выдается под расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также в течение 10 дней со дня составления направляется Подрядчику (Автотранспортному предприятию и др.) способом, позволяющим подтвердить его получением (нарочным, заказным письмом и т.п.) требованием об уплате штрафа. При отказе водителя от получения Акта, об этом делается соответствующая отметка в Акте и в этом случае Акт считается оформленным надлежащим образом. После получения Акта, Подрядчик в течение 30 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем и уплатить штраф, о чем письменно известить Заказчика. В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и замечаний по Акту, либо согласия с Актом, то Акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных настоящим пунктом Договора в отношении Подрядчика. 10.12. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, экологических требований, а также требований по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, создающих предпосылки для возникновения аварийной ситуации, инцидентов, травмирования, при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере до 100 000 рублей за выявленные нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением. Все перечисленные случаи в пункте фиксируются актом, подписанным уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя или работника Подрядчика. При составлении акта представитель или работник Подрядчика имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя или работника Подрядчика от дачи объяснений, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте. Заказчик обязан направить его копию Подрядчику. После получения копии акта Подрядчик в течение 5 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить Заказчика. В случае неполучения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом. 10.13. Подрядчик несет материальную ответственность (несет риск случайной гибели) перед Заказчиком за сохранность переданных ему Заказчиком материалов, оборудования, иного имущества, а также документов, полученных от Заказчика, либо сформированных в процессе исполнения настоящего Договора. При повреждении, либо уничтожении указанного оборудования, иного имущества и документов, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость поврежденного (утраченного) имущества, понесенные Заказчиком убытки, а также несет затраты по восстановлению документов. 10.14. В случае привлечения для выполнения работ субисполнителей, не согласованных с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% (три процента) от Договорной цены за каждый отдельный случай. 10.15. В случае разглашения информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны, виновная сторона помимо убытков, причиненных разглашением, уплачивает другой стороне штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый такой случай. 10.16. Убытки, причиненные Подрядчиком третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему Договору, компенсируются за счет Подрядчика. |
Похожие:
 | Разведочных нефтянных скважин №6трм, №10трм, водозаборных разведочных скважин системы ппд №13трм, №14там и эксплуатационных скважин... | | Техническое задание «Выполнение работ по строительству скважин» (далее – Техническое задание) определяет требования к содержанию... |
| Техническое задание «Выполнение работ по строительству скважин» (далее – Техническое задание) определяет требования к содержанию... |  | Заключить с победителем тендера договор на выполнение работ по организации проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию «под... |
| Капитальный ремонт скважин и проведение подготовительно-заключительных работ к гидроразрыву пластов | | «в» или «С». Водитель категории «В» управляет автомобилями грузоподъемностью до 3,5 тонн, буксирует прицепы весом до 750 кг. Водитель... |
| «под ключ») для ОАО «нк «Роснефть» (Технический заказчик ООО «рн-комсомольский нпз») | | На выполнение работ по строительству поисково-оценочных и разведочных скважин на луиро (даниловский лу скв. № Р-79) |
| «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,... | | Ппр), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических... |