12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
12.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, то он разрешается арбитражным или иным судом в установленном порядке.
Расторжение Договора
13.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
задержки Подрядчиком начала ремонта более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения ремонтных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 дней;
несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку окончания работ по Договору более чем на 20 дней;
аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
Особые условия
Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения или на третий день позже после отправления письма по почте.
При выполнении Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.
Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Допускается привлечение подрядчиком субподрядных организаций по согласованию с Заказчиком.
Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
______________________________________
|
_____________________________________
|
(Должность)
|
(Должность)
|
_________________ /___________________/
|
________________ /___________________/
|
(подпись) (Фамилия И.О.)
|
(подпись) (Фамилия И.О.)
|
«_____» __________________ 2016г.
|
«_____» __________________ 2016г.
|
М.П.
|
М.П.
|
Приложение № 2
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Заявка на участие в конкурсе
1. Участник:
Наименование юридического лица
ИНН
Юридический адрес
Фактический адрес
Номер телефона (факс)
Фамилия, имя, отчество контактного лица
2. Адрес электронной почты участника конкурса
___________________________________________________________________________
3. Участник конкурса является (не является) плательщиком налога на добавленную стоимость (основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия)
___________________________________________________________________________
4. Участник конкурса имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
6. Подтверждаем соответствие следующим требованиям:
- деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- участник конкурса не имеет просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник конкурса не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- участник конкурса отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.
7. Предлагаем следующие показатели выполнения условия договора:
N
п/п
|
Наименование
|
Единица
измерения
|
Значение
показателя
|
1.
|
Цена договора, в том числе налог
на добавленную стоимость (при наличии)
|
рублей
|
|
2.
|
Срок выполнения работ
|
календарных
дней с даты
начала работ
|
|
8. Показатели, свидетельствующие о квалификации участника конкурса
№ п/п
|
Подкритерии
|
Ед. измерения
|
Данные участнка
|
1
|
«Квалификация персонала» (количество специалистов с высшим образованием в строительной отрасли, общим стажем работы более шести лет и стажем работы у участника конкурса более пяти лет)
|
человек
|
|
2
|
«Опыт работы участника по профилю закупки» (опыт работы участника конкурса по профилю закупки за последние три года)
|
млн. рублей
|
|
3
|
«Опыт работы участника конкурса с момента регистрации с учётом правопреемственности»
|
лет
|
|
4
|
«Производственные базы» (наличие производственной базы (собственной или арендованной), площадью)
|
м2
|
|
5
|
«Оборудование, техника» (количество оборудования, техники, необходимого для выполнения договора)
|
шт.
|
|
9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ________________________________________________________ рублей,
Реквизиты платежного поручения ________________________________________
10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета участника конкурса
для возврата обеспечения заявки)
11. Нами были представлены ранее в составе заявки
документы, предусмотренные конкурсной документацией
________________________ ______________ _______________________
(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия)
уполномоченного лица)
М.П.
Приложение № 3
Опись
входящих в состав заявки документов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по
капитальному ремонту
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес местонахождения объекта)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы,
содержание описи и состав заявки совпадают.
Наименование документа
|
Количество листов
|
|
|
|
|
________________________ ______________ _______________________
(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия)
уполномоченного лица)
М.П.
Приложение № 4
Сведения
о составе и квалификации специалистов,
имеющих высшее специальное образование
в строительной отрасли
N
п/п
|
Фамилия,
имя,
отчество
|
Должность
|
Стаж
работы
в отрасли
|
Стаж
работы
в компании
|
Название
учебного
заведения и
год его окончания
|
Примечания
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
|
|
|
________________________ ______________ _______________________
(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия)
уполномоченного лица)
М.П.
Приложение № 5
Опыт работы участника по профилю закупки за последние три года
№ п/п
|
№, дата договора
|
Заказчик
|
Предмет договора
|
Сроки выполнения работ
(начало, окончание)
|
Сумма, рублей
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
________________________ ______________ _______________________
(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия)
уполномоченного лица)
М.П.
Приложение № 6
Сведения о технике и оборудовании участника конкурса
№ п/п
|
Наименование
|
Производитель, страна производства, марка, модель
|
Год выпуска, состояние
|
Предназначение (с точки зрения выполнения договора)
|
Принадлежность (собственность, аренда, прокат и т.д.)
|
Кол-во единиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________________ ______________ _______________________
(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия)
уполномоченного лица)
М.П.
Приложение № 7
Сведения о наличии производственной базы
№ п/п
|
Назначение помещений
|
Местонахождение
|
Принадлежность (собственность, аренда)
|
Площадь, м2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________________ ______________ _______________________
(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия)
уполномоченного лица)
М.П. |
