Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту г. Оренбург, 2016 г


Скачать 402.09 Kb.
НазваниеКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту г. Оренбург, 2016 г
страница1/4
ТипКонкурс
filling-form.ru > Договоры > Конкурс
  1   2   3   4




УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления

________________/А.В. Ряполов/

МП


Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

г. Оренбург, 2016 г.

I. Общие положения

Предметом конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей отопления, холодного водоснабжения ИТП 1, 2 и системы водостока в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. Липовая, дом 17.
Заказчик ТСЖ «Липа», ИНН 5609026822, г. Оренбург, ул. Липовая, 17, тел. 62-31-50, tsjlipa1997@gmail.com.

Организатор конкурса ТСЖ «Липа», ИНН 5609026822, г. Оренбург, ул. Липовая, 17, тел. 62-31-50, tsjlipa1997@gmail.com.
Контактное лицо по проведению конкурса: Ряполов Андрей Васильевич,

Бажанова Наталья Викторовна,

г. Оренбург, ул. Липовая, 17, тел. 62-31-50, tsjlipa1997@gmail.com.
Начальная (максимальная) цена предмета конкурса: 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, с учетом НДС 18%.
Заявки подаются по адресу: 460052, г. Оренбург, ул. Липовая, 17 (правление ТСЖ «Липа»).
Дата и время начала подачи заявок: «29» апреля 2016 г. 9 ч. 00 мин.

Дата и время окончания подачи заявок: «13» мая 2016 г. 16 ч. 00 мин.

Дата и время приема заявок: «06» мая 2016 г. с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. и «13» мая 2016 г. с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.

Вскрытие конвертов с заявками будет произведено «16» мая 2016 года в 09 часов 00 минут по адресу: 460052, г. Оренбург, ул. Липовая, 17 в правлении ТСЖ «Липа».
Присутствие представителей участников конкурса во время процедуры вскрытия конвертов с заявками не предусмотрено.

Процедура оценки заявок производится в день вскрытия конвертов с заявками.
Официальное извещение о проведении конкурса размещается на сайте www.admin.orenburg.ru в сети Интернет.
Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки на участие в конкурсе.
Сумма обеспечение заявки на участие в конкурсе составляет 3% от начальной (максимальной) цены и перечисляется по следующим реквизитам:

ТСЖ «Липа» ИНН 5609026822, КПП 560901001

р/с-40703810746070130680, в банке Оренбургское ОСБ № 8623/0057 г. Оренбург

к/с-30101810600000000601 БИК 045354601.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе от участников конкурса должно поступить на реквизиты, указанные в данном пункте до времени вскрытия конвертов.

Заявки участников конкурса, обеспечение от которых до момента вскрытия конвертов не поступило на реквизиты, указанные в данном пункте, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику конкурса в нераспечатанном виде

Официальные результаты конкурса размещаются на сайте www.admin.orenburg.ru в сети Интернет в течение пяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов.
Договор с победителем конкурса заключается согласно Приложению N 1 к настоящей конкурсной документации в течение пяти рабочих дней с даты размещения результатов конкурса на сайте www.admin.orenburg.ru в сети Интернет.
II. Обязательные требования к участникам конкурса, к составу, форме и порядку подачи заявок.

К участию в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

- отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

- участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- у участника отсутствует просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Во исполнение указанных требований участником конкурса декларируется в заявке, что в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.
Для участия в конкурсе участник предоставляет:

- заявку, составленную по форме согласно приложению № 2 к конкурсной документации;

- опись документов, входящих в состав заявки, по форме согласно приложению № 3 к конкурсной документации;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- оригинал платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения заявки;

- копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за прошедший календарный год с отметкой налогового органа о принятии (либо с приложением документа, подтверждающего получение налоговым органом/отправку в налоговый орган) и за последний отчетный период текущего года (для юридических лиц). Копии налоговых деклараций за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии либо с приложением документа, подтверждающего получение налоговым органом/отправку в налоговый орган (для индивидуальных предпринимателей);

- информацию о составе и квалификации специалистов, которых планируются привлечь к выполнению работ и которые имеют высшее образование в строительной отрасли, общий стаж работы не менее шести лет и стаж работы у участника не менее пяти лет по форме согласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации и документы, подтверждающие их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки и/или трудового договора);

- заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним - для юридических лиц, нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации), - для индивидуальных предпринимателей;

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до объявления конкурса;

- справку из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученную не позднее, чем за один месяц до даты подачи заявки;

- наличие опыта работы участника с момента регистрации с учётом правопреемственности (подтверждается свидетельством о государственной регистрации);

- копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»);

- наличие опыта работы по профилю закупки (подтверждается справкой об исполненных договорах, копиями исполненных договоров с приложениями и копиями актов выполненных работ за последние три года);

- предложение о цене договора, определенной в соответствии с приложением локальных сметных расчетов;

- сведения о сроках (периодах) выполнения работ;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если учредительными документами участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой. Если для участника закупки сделка не является крупной, то участник должен предоставить соответствующие сведения (справку).

- наличие производственной базы (собственной или арендованной) (декларируется в справке и подтверждается копиями свидетельств о регистрации права собственности или копиями договоров аренды, заверенных арендаторами);

- наличие необходимого оборудования, техники для выполнения договора (декларируется в справке и подтверждается копиями карточек учета основных средств, копиями договоров аренды, заверенных арендаторами, копиями паспортов транспортного средства или другими документами);

Заявка на участие в конкурсе может содержать любые другие документы по усмотрению участника конкурса.

Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе заявки какого-либо документа, а также непредставление документов по соответствующим формам, включенным в конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Представленные документы в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть сшиты в один том, пронумерованы и на обороте тома заверены в вышеуказанном порядке или каждый документ, содержащий более одного листа, должен быть прошнурован, пронумерован и на обороте заверен подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью организации.

Представленные участниками копии документов, кроме нотариально заверенных копий, заверяются следующим образом: «Копия верна», указывается должность уполномоченного лица, ФИО, ставится его подпись, указывается дата заверения.

При подготовке заявки не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

В случае если участник является физическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, который не имеет печати, заявка и все входящие в нее документы подаются соответственно без проставления печати на них.

Заявка должна быть представлена заказчику в конверте. На конверте обязательно указывается: предмет конкурса, наименование, организационно-правовая форма участника конкурса, его почтовый адрес и номер телефона, надпись «не вскрывать до даты вскрытия конвертов с заявками».

Заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику конкурса в нераспечатанном виде. Заказчик регистрирует заявку в книге регистрации заявок немедленно после приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее поступления.

Заказчик имеет право заключить договор с единственным участником процедуры закупки в случае его соответствия требованиям документации процедуры закупки.

Заказчик имеет право на любом тапе проведения конкурса отказаться от проведения конкурса.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора после подведения итогов по конкурсу. При этом заказчик не несет никакой ответственности перед участниками конкурса.

Настоящий конкурс не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
III. Обеспечение заявки

Для участия в конкурсе участник конкурса обязан представить обеспечение заявки в размере, указанном в настоящей конкурсной документации.

Обеспечение заявки удерживается в пользу заказчика в случаях, если участник конкурса:

- отозвал свою заявку после процедуры вскрытия конвертов;

- выиграл конкурс и уклоняется от подписания договора;

Обеспечение заявки возвращается:

- участникам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов;

- победителю конкурса - в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора;
IV. Процедура проведения конкурса

Любой участник конкурса до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы контактному лицу заказчика и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, в виде электронного документа, либо по факсу с использованием контактной информации, указанной в настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса даются участнику конкурса, задавшему вопрос, в течение двух рабочих дней со дня поступления. При этом, данный участник конкурса должен указать в какой форме (в письменной, в виде электронного документа, либо по факсу) необходимо предоставить ответ.

Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за один день до даты вскрытия конвертов с заявками, о чем он должен известить участников путем размещения соответствующей информации на сайте в сети Интернет. Заказчик может предоставить участникам конкурса дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на два календарных дня с первоначально установленной даты вскрытия конвертов.

Полученные заявки после вскрытия конвертов проходят процедуру рассмотрения комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

- отсутствие подписи в заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку;

- представление участником конкурса неполного комплекта документов, установленных требованиями настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

- несоответствие участника конкурса требованиям, установленным разделом II конкурсной документации;

- превышение цены заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

- представление участником конкурса в заявке недостоверных сведений.

Заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок согласно разделу VI конкурсной документации.
V. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

Для определения лучших условий для исполнения договора, предложенных в заявках, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:
  1   2   3   4

Похожие:

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту г. Оренбург, 2016 г iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение...
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением многоквартирного...

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту г. Оренбург, 2016 г iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение...
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного...

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту г. Оренбург, 2016 г iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение...
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного...

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту г. Оренбург, 2016 г iconКонкурсная документация в составе
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту г. Оренбург, 2016 г iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор»

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту г. Оренбург, 2016 г iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор»

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту г. Оренбург, 2016 г iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
На выполнение работ по капитальному ремонту фасада жилого дома №74-74Б,76-76б по улице черняховского в ленинградском районе города...

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту г. Оренбург, 2016 г iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор»

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту г. Оренбург, 2016 г iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту автоматической системы пожарной сигнализации, пожаротушения,...

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту г. Оренбург, 2016 г iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
Открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации (натурные исследования,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск