31300200505 о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по объекту
Скачать 0.98 Mb.
|
Контрольно-регистрационная и сопроводительная документация62.В ходе выполнения работ организацией-исполнителем ведется и оформляется следующая документация: техническое решение по подбору системы антикоррозионной защиты; технология (технологический регламент) выполнения работ по антикоррозионной защите внутренней поверхности объекта; акт передачи объекта для производства работ по нанесению антикоррозионного ЛКП; журнал производства работ по антикоррозионной защите объекта; план-график производства работ; наряд-допуск на производство работ повышенной опасности; акты на скрытые работы по подготовке внутренней поверхности объекта под ЛКП и по нанесению каждого слоя ЛКМ; акт приемки антикоррозионного ЛКП объекта; паспорт на антикоррозионное ЛКП с указанием эксплуатационных характеристик ЛКП и рекомендациями по его эксплуатации. Типовые формы основных вышеуказанных документов, составленных в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85, приведены в приложениях к настоящему документу. Контроль производства работ63.Контроль производства работ должен осуществляться на всех стадиях технологического процесса нанесения ЛКП на поверхность объекта (пооперационный контроль). 64.При выполнении работ должны контролироваться: качество подготовки поверхности перед нанесением ЛКМ; температура окружающего воздуха (среды) и обрабатываемой поверхности; относительная влажность воздуха; чистота сжатого воздуха, применяемого в процессе производства работ; соответствие качества применяемого ЛКМ нормативно-технической документации на продукт; гарантийный срок хранения и применения ЛКМ; толщина нанесенного ЛКП методом неразрушающего контроля (после нанесения и сушки); время технологической выдержки наносимых слоев ЛКП (междуслойная сушка); степень отверждения ЛКП (по ГОСТ 19007). Проект договора Договор № _____ на выполнение работ по Объекту «Ремонт резервуаров и антикоррозийное покрытие в аэропорту Манилы» г. Петропавловск-Камчатский «____» _________ 2013 г. Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Журавлёва Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании _________________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений от « ______» __________________№ _________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора и срок выполнения работ 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями и условиями Договора выполнить работы по Объекту «Ремонт резервуаров и антикоррозийное покрытие в аэропорту Манилы», в количестве 4-х шт. (далее - работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1). 1.2. Подрядчик обязуется на условиях Договора и в соответствии с техническим заданием (Приложение 1) выполнить работы в установленные сроки. 1.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить финансирование. 1.4. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения Договора Окончание работ: июль 2013 года. 1.5. Место выполнения работ: Камчатский край, Пенжинский район, с. Манилы территория аэропорта. 2. Цена Договора и порядок расчетов 2.1. Общая стоимость указанных в пункте 1.1. работ по настоящему Договору составляет __________ ( __________________ ) рублей, с учетом НДС. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) объем, предусмотренных Договором работ. 2.3. При изменении объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему работ, но не более чем на 10% (десять процентов) от цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема работ, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. 2.4. В течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения Договора, Заказчик производит оплату аванса Подрядчику в размере 30 % от стоимости работ по настоящему Договору. 2.5. Оплата Заказчиком фактически выполненных Подрядчиком работ производится на основании подписанных Сторонами Актов выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за вычетом 30% от стоимости выполненных работ (ранее перечисленный аванс). 3. Порядок сдачи и приемки выполненных работ 3.1. Порядок выполнения работ по настоящему договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и сметой на производство работ (Приложение № 2 к настоящему договору). 3.2. Прием выполненных работ осуществляется Заказчиком на соответствие требованиям, установленным в настоящем договоре, по объему и качеству. 3.3. При завершении работы Подрядчик предоставляет счет-фактуру, акт выполненных работ формы КС-2; КС-3 с приложением к нему исполнительной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) в двух экземплярах. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта выполненных работ и исполнительных документов, направляет Подрядчику подписанный акт выполненных работ по формам КС-2; КС-3 или мотивированный отказ. 3.4. В случае несоответствия результатов работы Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) и отказа подписать акт выполненных работ стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Претензии о выполнении доработок должны быть предъявлены в течение 5-ти дней после получения акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты. 3.5. Заказчик осуществляет оперативный контроль за ходом выполнения работ. 3.6. Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, подтверждающие качество поставляемого оборудования и материалов. 3.7. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 3.8. Приемка объекта производится в течение 10 дней после получения Заказчиком от Подрядчика письменного извещения о выполнении всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором. 4. Права и обязанности сторон 4.1. Заказчик вправе: 4.1.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов (в том числе требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Своевременно произвести оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего договора. 4.2.2. Передать Подрядчику по акту приема-передачи объект для выполнения работ. 4.2.3. Осуществить приемку выполненных работ, в соответствии с условиями настоящего договора; 4.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчику к месту проведения работ и территории для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также для временного размещения работников Подрядчика. 4.2.5. В целях обеспечения электроэнергией электроинструментов Подрядчика на период выполнения работ Заказчик обеспечивает доступ Подрядчика к источникам электрической энергии. 4.3. Подрядчик вправе: 4.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками. 4.4. Подрядчик обязан: 4.4.1. Выполнить работы в соответствии с технической документацией и передать Заказчику их результат в установленные настоящим договором сроки; 4.4.2. Предоставить Заказчику по его требованию копии договоров, заключенных с субподрядными организациями и копии свидетельств, выданных им саморегулируемой организацией, о допуске к определенным видам работ; 4.4.3. Предоставлять Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему договору, и создавать условия для проверки хода выполнения работ и производственных расходов по договору; 4.4.4. Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами по качеству строительства; 4.4.5. Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока; 4.4.6. Вывезти в 14-дневный срок со дня подписания акта приема-передачи работ принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор. 4.4.7. Обеспечить в ходе производства работ противопожарное обеспечение, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 4.4.8. Обеспечить содержание и уборку площадки производства работ и прилегающей к ней территории. 4.4.9. Обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники до завершения работ. 4.4.10. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование. 4.4.11. С момента начала Работ и до их окончания производить фотосъемку каждого Технологического этапа и передавать Заказчику фотографии в формате JPG на компакт-диске или ином цифровом носителе информации. 5. Обеспечение исполнения Договора 5.1. По Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора на срок его действия. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 30% от начальной (максимальной) цены Договора. 5.2. Обеспечение исполнения Договора предоставлено Подрядчиком в виде _______________________________________. 5.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Подрядчиком следующим документом __________________________________________________________________ __________________________________________________________________________. 5.4. Обеспечение исполнения Договора обеспечивает выплату Заказчику Подрядчиком денежных средств в качестве возмещения убытков, которые последний, может причинить вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. 5.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем Договоре. 6. Ответственность сторон 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия. 7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10-ти (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. 7.3. Не извещение или несвоевременное извещение одной из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 8. Особые условия 8.1. До заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Подрядчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. 8.2. Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является основанием для отказа в заключении договора, а так же безусловным основанием для одностороннего отказа Подрядчика от настоящего договора. 8.3. В случае неисполнения вышеуказанного условия, заключенный договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. 9. Срок действия Договора 9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для обеих Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 9.2. Досрочное расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 10. Разрешение споров и разногласий 10.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций. 10.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края. 11. Прочие условия Договора 11.1. При необходимости Стороны заключают дополнительные соглашения, все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительными соглашениями к Договору, подписанными уполномоченными лицами Сторон. Все дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью. 11.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются в порядке законодательства Российской Федерации. 11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 11.4. В случае если после подписания Договора в Российской Федерации законодательно будут приняты изменения в актах, инструкциях и прочих нормативных документах, которые повлияют на условия Договора, то указанные изменения в обязательном порядке подлежат согласованию между Сторонами. 12. Заключительные положения 12.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, юридического адреса, в период действия Договора, она должна в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. 12.2. Неотъемлемой частью Договора является: Приложение № 1 – Техническое задание; Приложение № 2 – Сводный сметный расчет стоимости выполненных работ. 12.3. Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон. 13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Приложение № 1 к договору № ___ от __________ 2013 г. Техническое задание на выполнение работ по Объекту «Ремонт резервуаров и антикоррозийное покрытие в аэропорту Манилы» С целью приведения в соответствие склада ГСМ требованиям нормативных документов необходимо произвести ремонт трех горизонтальных резервуаров РГС-60 № 2, 3, 4 и одного РВС-400 №11: - РГС №2 - вмятина с забоиной 150х100мм в верхней части обечайки 4, задиры L=160-550мм, h=0,7-1,0 на обечайках №1,3,7, вмятина без изломов 1400х1000х20мм на днище №1, проварить из нутри приемо-раздаточные патрубки, вмятины устранить механическим способом с предварительным нагревом, задиры проварить и зачистить; - РГС №3 - вмятина 1200х500х30мм в нижней части обечайки 4 и 300х200х30мм в нижней части обечайки 7, Забоина 20х10х2,0мм в нижней части обечайки 7, вмятина без изломов 180х60х15мм на днище №1, Задир L=80 h=1,2 на днище №2, вмятины устранить механическим способом с предварительным нагревом, задиры проварить и зачистить; - РГС №4 - вмятины с забоинами 110х80мм и 80х50мм (верхняя часть обечайки 6), 200х150мм и 100х80мм (обечайка 4), вмятины устранить механическим способом с предварительным нагревом, забоины проварить и зачистить; - РВС-400 №11 - выпучина 700х600х50мм на листе 5 пояс 5 в районе монтажного шва - устранить механическим способом с предварительным нагревом, вмятины 1800х800х60мм (лист 5 пояс 3) в районе монтажного шва - устранить механическим способом с предварительным нагревом, вмятины 800х250х20мм и 200х100х15мм (лист 5 пояс 1) в районе уторного шва - вырезать и установить латки с двусторонней проваркой, вмятина с изломами 1500х600х60мм на листе 5 пояс 3 - вырезать и установить латку с двусторонней проваркой, деформация с перегибами в районе утора на листе 5 (1800х60мм) - вырезать и установить латку с двусторонней проваркой, оторвано крепление натяжного тросика к барабану МУ ПРП – восстановить крепление, отсутствуют переходные трапы и площадки обслуживания оборудования - выполнить монтаж согласно требований ПБ 03-605-03, отмостка бетонная ширина 800мм без уклона вся в трещинах - выполнить отмостку с учетом требований ПТЭР, произвести замену контура заземления РВС-400, для этого необходимо приобрести уголок на 50мм в количестве 10 п.м., металлическую полосу сечением 160мм2, длиной 10 п.м., приобрести и установить НДКМ-100 совмещенный с огнепреградителем, заменить магистрали перепуска для свободного открытия хлопушек (труба Ф=32 L=2м и шаровый кран Ф=32 в количестве 2шт.), заменить запорные хлопушки с тросами управления не менее 24м. Изготовить трубопровод с наконечником для подключения пожарной машины Ф=50мм, L=10м, опирающимся на металлические опоры высотой 0,3м. Во всех горизонтальных резервуарах приварить отставшие силовые элементы и прорезать в них, по-центру резервуара в нижней части, прорези размером L=60мм, H=30мм. На всех приемо-раздаточных патрубках (ПРП) резервуаров заменить чугунные задвижки Ду-100 на шаровые, фланцевые краны Ду-89 марки КШ.ЦФ.100/080.016.03 в количестве 8 шт. с комплектом фланцев. Изготовить стационарные внутренние металлические лестницы для обслуживания внутренних полостей резервуаров РГС-60 из уголка 40х40мм или прутка Ф=18мм. Под ПРП по-центру каждого резервуара на днище в нижней части обечайки вварить отвод Ф=32мм с установкой шарового крана на 32 для слива подтоварной воды. Произвести планировку места установки трех резервуаров и установить их на имеющиеся бетонные ложементы с уклоном в сторону крана слива подтоварной воды. Превышение заднего днища резервуара над передним (с врезанным краном слива подтоварной воды) должно составлять 8-10см с целью полного удаления воды и топлива через кран слива. Изготовить контур заземления резервуаров с их подсоединением методом сварки в двух взаимно противоположных точках (на переднее и заднее днища). Изготовить лестницу с переходным трапом и площадками вокруг горловин для технического обслуживания технологического оборудования резервуаров. Ограждения лестницы, переходного трапа и площадок для ТО должно быть высотой 1м, ширина лестницы и трапа – 0,9м, площадка должна окаймлять горловину резервуара со всех сторон шириной 0,5 м. Пешеходная часть трапа, площадок для ТО оборудования и ступени лестницы должны быть изготовлены из просечного металла, имеющего достаточную прочность. Горизонтальное ограждение должно состоять из трех металлических полос по периметру, изготовленных из уголка 30х30мм или прутка Ф=14мм на расстоянии друг от друга по вертикали 0,33 м. Лестница с переходным трапом должна соединяться, между собой, методом сварки. Переходной трап L=10,4м не должен иметь сварного соединения с резервуарами, а только опираться на них. В качестве силовых элементов лестницы использовать швеллер х12 ( 120мм), который опирается на резервуар под углом 600 к горизонту. К швеллеру привариваются уголки параллельно горизонту, а на уголки устанавливаются и крепятся методом сварки ступени из просечного материала с шагом 0,25м по-вертикали. По оси резервуара у горловины к ограждению площадки для ТО оборудования приварить вертикально молниеприемник из арматуры Ф=18мм и Н=3м. Нанести антикоррозионное внутреннее и внешнее покрытие на 4-е резервуара, трех РГС-60, одного РВС-400 (внутреннее АКП на РВС-400 нанести на днище РВС и нижний пояс), а также на лестницу с переходным трапом, площадками для ТО и перилами с последующей наружной окраской резервуаров светоотражающей, маслобензо и мрозостойкой краской, а лестницу, перила и площадки для ТО краской и АКП темного цвета. На выполнение работ по ремонту и подготовке к антикоррозионной защите каждого резервуара специализированная организация разрабатывает проект производства работ (ППР), который согласуется Заказчиком и утверждается Производителем работ. Проект производства работ составляют с учетом требований стандартов «Единая система защиты от коррозии и старения» (ЕСЗКС), стандартов техники безопасности, пожароопасности, СНиП, руководящих документов и инструкций, относящихся к проведению данных видов работ. При проведении окрасочных работ необходимо соблюдать условия и технологию нанесения лакокрасочных материалов, согласно «Требований к антикоррозионным покрытиям резервуаров для хранения авиаГСМ», введенным в действие письмом ГС ГА Минтранса России № 17.4-34ГА от 21.06.2002 года, а также контролировать качество нанесенного покрытия. Контроль осуществляется ответственным исполнителем окрасочных работ и ответственным представителем Заказчика. Нанести на внутренние поверхности резервуаров АКЗ марки Tankguard CV с удельным объемным электрическим сопротивлением не более 109 Ом*м, допущенного к применению ГосНИИ ГА и срок эксплуатации, которого не менее 10 лет. Антикоррозионное покрытие должно быть стойким к механическому воздействию, электроискробезопасным и не иметь в своем составе цинк, медь и кадмий. Все работы по антикоррозионной защите резервуаров лакокрасочными покрытиями выполняют специализированные бригады в соответствии с требованиями проекта и СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве», ВППБ 010-05-99, ППБ 01-93 и «Регламента организации производства ремонтных и строительных работ на объектах МН». В проекте производства работ по антикоррозионной защите резервуара должны быть предусмотрены следующие разделы: - Акт на подготовку резервуара к антикоррозионной защите. - меры по предотвращению возможных аварий и пожара. - согласованный с Заказчиком перечень материалов и оборудования для проведения антикоррозионных работ по защите внутренней и наружной поверхностей резервуара. - согласованный с Заказчиком календарный план производства работ. - схема операционного контроля качества. - сертификаты на используемое оборудование для проведения антикоррозионных работ по защите внутренней и наружной поверхностей резервуара применительно к конструкции резервуара и типу используемого защитного материала. - сертификат соответствия, гигиенический сертификат и другая необходимая документация на используемый лакокрасочный материал для проведения антикоррозионных работ по защите внутренней и наружной поверхностей резервуара. - план (операционная технологическая карта) проведения антикоррозионных работ по защите внутренней и наружной поверхностей резервуара с приложениями и согласованный со службой АТОВП Заказчика. - журнал производства работ по подготовке поверхности резервуара и нанесению антикоррозионного покрытия. - акт сдачи о выполнении работы в целом, составляемый Производителем работ и принимаемый комиссией, состав которой утверждает Заказчик. Организация, выполняющая работы по нанесению антикоррозионного покрытия должна иметь разрешительные документы на производство этих работ. Для выполнения выше перечисленных работ необходимо: - демонтировать навесное наружное технологическое оборудование; - произвести внутреннюю и внешнюю очистку резервуаров от коррозии с последующим обезжириванием; - произвести нанесение грунта на зачищенную поверхность резервуаров; - произвести нанесение внутреннего антикоррозионного покрытия марки Tankguard CV (допускается другое покрытие с лучшими физико-химическими свойствами имеющего разрешение ГосНИИ ГА); - произвести нанесение внешнего антикоррозионного покрытия марки JOTAMASTIC 80 WG-RED и PRIMASTIC WG-GREY HARDTOP XP-WHITE (допускается другое покрытие с лучшими физико-химическими свойствами); - произвести внешнюю окраску резервуаров светоотражающей, морозо и бензостойкой краской марки HARDTOP XP-WHITE (допускается другое покрытие с лучшими физико-химическими свойствами); - произвести очистку от коррозии внешней лестницы, трапа и площадок для ТО технологического оборудования резервуаров; - произвести окраску внешней лестницы, трапа и площадок для ТО технологического оборудования резервуаров антикоррозионной, морозо и бензостойкой краской коричневого цвета. Данные пооперационного контроля фиксируют в специальном журнале. Показатели качества покрытия должны соответствовать нормам, приводимым в технической документации на используемый лакокрасочный материал и систему покрытия. Контроль осуществляют работники, прошедшие обучение и имеющие допуск на право проведения данных работ. Контроль применяемых лакокрасочных материалов. Предприятием, проводящим работы по антикоррозионной защите резервуаров, должен проводиться входной контроль каждой партии лакокрасочного материала на соответствие показателям, приведенным в технической документации на применяемый ЛКМ (паспорт, сертификат или ТУ) с оформлением акта. После окончания осмотра комиссией составляется акт приемки покрытия резервуара в эксплуатацию. К акту прилагаются: - сертификаты на применяемые материалы; - акт входного контроля ЛКМ; - акт на скрытые работы по подготовке поверхности под окраску; - журнал производства работ по антикоррозионной защите. Антикоррозионное внутреннее покрытие должно иметь разрешение ГосНИИ ГА на использование его в резервуарах с авиационным керосином марки ТС-1. |
Похожие:
 | Закупка или размещение закупки – приобретение фкп «Аэропорты Камчатки» способами, указанными в Положении о закупке, товаров, работ,... | | Закупка или размещение закупки – приобретение фкп «Аэропорты Камчатки» способами, указанными в Положении о закупке, товаров, работ,... |
| Закупка или размещение закупки – приобретение фкп «Аэропорты Камчатки» способами, указанными в Положении о закупке, товаров, работ,... |  | Эа на право заключить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта |
| Заказчик, указанный в информационной карте (п 23. 4), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого... | | Заказчик, указанный в информационной карте (п.), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан... |
| Заказчик, указанный в информационной карте (п.), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан... | | Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с... |
| Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с... | | Заказчик, указанный в информационной карте (п 1), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан... |