8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае несвоевременной оплаты полученного товара Поставщик вправе потребовать у Покупателя оплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара.
В случае несвоевременной поставки Товара Покупатель вправе потребовать у Поставщика оплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара. В случае отказа Покупателя от договора в связи с нарушением Поставщиком срока поставки, указанного в п. 5.1 настоящего договора более чем на 30 календарных дней, либо при отказе Поставщика от поставки товара (части товара) – Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 50% стоимости непоставленной (недопоставленной) продукции.
В случае одностороннего отказа Поставщика от выполнения условий Договора, Покупатель вправе требовать с Поставщика взыскания убытков сверх неустойки, предусмотренной договором.
Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
В случае возникновения на стороне Покупателя убытков, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
Покупатель несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, при условии наличия вины в неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств по Договору.
Положение пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к правоотношениям по настоящему договору не применяются.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "31"марта 2017 г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон договора при существенном нарушении Договора другой его стороной.
Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях, указанных в законе, в том числе:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемые для Покупателя сроки;
- нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в п. 5.1 настоящего договора более чем на 30 календарных дней;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
В случае отказа Покупателя от договора и при условии наличия предварительной оплаты товара, Поставщик обязан возвратить сумму предварительной оплаты в полном объеме в течение 5 календарных дней.
10.5. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях, указанных в законе, в том числе:
- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.
Об изменениях адреса, организационно-правовой формы, отгрузочных, банковских или иных реквизитов, необходимых для исполнения настоящего Договора, введении процедуры банкротства, Стороны обязаны в 5 (пяти) - дневный срок с момента их изменения письменно уведомить друг друга. Сторона, направившая корреспонденцию по старым реквизитам до поступления уведомления об их изменении, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом. Сторона, изменившая свои реквизиты и не уведомившая об этом другую Сторону в установленный Договором срок, не имеет права ссылаться на то, что направленные ей предписания, претензии, уведомления, сообщения, счета не получены и вследствие этого не исполнены и не оплачены, а платежи по выставленным ранее счетам не произведены.
В случае, если Поставщик не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного Товара, на сумму предварительной оплаты (аванса) подлежат уплате (начислению) проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации со дня получения этой суммы от Покупателя до дня передачи товара Покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. В данном случае сумма предварительной оплаты (аванса) расценивается в качестве коммерческого кредита (статья 823 Гражданского кодекса Российской Федерации).
По требованию Покупателя, за предшествующий запросу период, Поставщик проводит в течение 5-ти дней сверку взаимных расчетов за поставленный товар, о чем составляется двусторонний Акт сверки взаимных расчетов. По истечении 5-ти дней после окончания действия договора Поставщик обязуется предоставить Покупателю двусторонний Акт сверки взаимных расчетов за весь период действия Договора поставки.
При исполнении обязательств, предусмотренных настоящим договором,
Стороны, а также лица, выступающие от их имени и (или) действующие в их интересе, обязуются не передавать лицам, выполняющим в организационных структурах Сторон управленческие и (или) представительские функции, деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказывать таким лицам услуги имущественного характера, предоставлять иные имущественные права за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым соответствующим лицом служебным положением. О действительном, а также предполагаемом нарушении положений настоящего пункта Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменной форме, подтверждая свои доводы достоверными доказательствами. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего пункта, обязана направить в адрес другой Стороны мотивированные пояснения и (или) возражения по существу принятой информации в течение 10 календарных дней с момента её получения.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
АО «Ростовводоканал»
Почтовый адрес: 344022 , г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 293
Юридический адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 293
Р/с 40702810212000000220 в Филиале «Ростовский» АО «ГЛОБЭКСБАНК»
К/с 30101810300000000261 БИК 046015261
ИНН 6167081833 КПП 615250001
ОКПО 03299057
ОГРН 1056167043470
тел.863-2639574 факс.863-2830127
Поставщик:
Покупатель: Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам ________________ / Д.А. Шепелева
М.П.
Поставщик:_________/ ________________ /
М.П.
Приложение № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № от
Дата начала действия данной спецификации « » _______2016 г.
Поставщик и Покупатель пришли к соглашению и утвердили перечень поставляемых товаров и цены на них:
№ п/п
|
Наименование
товара
|
Единица измерения
|
Максимальное (предельное) количество
|
Цена с учетом доставки и НДС (18%), руб.
|
Сумма с учетом доставки и НДС (18%), руб.
|
1
|
Песок строительный (ГОСТ8736-2014) 2 класс, группа песка-очень мелкий, модуль крупности 1,0-1,5,содержание пылевато-глинистых частиц-не более 5%,содержание в песке глины в комках-не более 0,5%
|
тонна
|
60 000
|
|
|
ИТОГО:
|
|
ИТОГО: ____________________________ (________________________________________) руб., в том числе НДС (18 %) – ________________ (_____________________________________________) руб
Покупатель: АО «Ростовводоканал» Заместитель Генерального
директора по экономике и финансам ______________/ Д.А. Шепелева
М.П.
Поставщик:____________/___________
М.П. |
