 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Наименование пункта
| Пояснения |
Наименование заказчика
|
Общество с ограниченной ответственностью «Югводоканал» (далее ООО «Югводоканал»)
|
Организатор конкурса
|
Конкурсная комиссия ООО «Югводоканал»
|
Вид торгов
|
Открытый конкурс
|
Предмет конкурса
|
Выполнение аварийно-восстановительных работ Д 820*10 мм от ПК 65+72 до ПК 66+32, водовод от КП-5
г. Новороссийск до п. Кабардинка.
|
Начальная (максимальная) цена контракта
|
Общая стоимость договора составляет 3 792 089 (три миллиона семьсот девяносто две тысячи восемьдесят девять) рублей 00 копеек с НДС, включая стоимость строительно-монтажных работ, материалы предоставляемые Заказчиком, компенсацию издержек Подрядчика, включающую командировочные и непредвиденные расходы Подрядчика.
- общая стоимость строительно-монтажных работ, подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю составляет 1 923 689 (один миллион девятьсот двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, включая НДС. Сметная стоимость строительно-монтажных работ является твёрдой и изменению не подлежит.
- стоимость материалов, подлежащих передаче Заказчиком Исполнителю составляет 1 717 608 (один миллион семьсот семнадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек, включая НДС.
- стоимость затрат на командировочные и непредвиденные расходы (издержки Подрядчика) оплачивается Заказчиком Исполнителю в сумме фактически понесенных затрат Исполнителя, подтвержденных документально, но не более суммы, предусмотренной сметой 150 792 (сто пятьдесят тысяч семьсот два) рубля 00 копеек с НДС. Увеличение издержек Подрядчика возможно только по согласованию с Заказчиком.
|
Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ
|
Полная оплата строительно-монтажных работ, осуществляется в течение 5 дней после подписания сторонами договора акта приемки выполненных работ и передачи Заказчику журнала производства работ, актов скрытых работ, счет фактуры, рабочие схемы и иной необходимой документации, в том числе счета на оплату и документов подтверждающих сдачу результата работ контролирующему органу. Оплата затрат по факту на командировочные и непредвиденные работы производится Заказчиком в течение 5 дней с даты предоставления Исполнителем документального подтверждения суммы таких затрат.
|
Место выполнения работ
|
Краснодарский край, район г. Новороссийска 13 ущелье, район ПБ «Шесхарис».
|
Срок выполнения работ
|
1. Начало работ не позднее 3-х дней после поступления авансового платежа на расчётный счёт Подрядчика;
2. Работа выполняется согласно утвержденного графика производственных работ (приложение №2) в течение 31 календарного дня.
|
Требования к выполняемым работам
|
Требования к участникам открытого конкурса:
- Наличие опыта выполнения работ (50 баллов);
- Наличие технологического оборудования (25 баллов);
- Наличие трудовых ресурсов (подтверждение квалификации работников) участника открытого конкурса (25 баллов).
|
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками
|
Российский рубль
|
Требования к участникам конкурса
|
Соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:
а) отсутствие ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной договором в учредительных документах;
б) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридических лиц – определенных на основании его учредительных документов);
в) не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, специализированной организации, а также их сотрудников и аффилированных лиц;
Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
|
Документы, входящие в состав заявки
|
Полный перечень документов, предоставляемых Участником конкурса в составе своей конкурсной заявки и предложения, указан в Описи документов.
|
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость
|
Для оценки заявок используются следующие критерии с соответствующими предельными значениями.
Стоимость договора - 60%;
Сроки выполнения работ - 20%;
Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг – 20%.
Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.
Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Стоимость договора», определяется по формуле:
где:
Rai
|
-
|
рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
|
Amax
|
-
|
начальная (максимальная) цена договора;
|
Ai
|
-
|
цена, предложенная i-м участником.
|
6. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Стоимость договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в конкурсе по критерию «Сроки (периоды) выполнения работ», определяется по формуле:
Rfi=
|
Fmax - Fi
|
х100
|
Fmax - Fmin
|
где:
Rfi
|
-
|
рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
|
F max
|
-
|
Максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного контракта;
|
F min
|
-
|
Минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного контракта;
|
F i
|
-
|
Предложение, содержащееся в i-ой заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государственного контракта;
|
7.1. В случае применения одного срока (периода) поставки, предложениям в заявках со сроком (периодом) поставки, равным менее половины максимального срока (периода) поставки, установленного в конкурсной документации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50.
8. Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в конкурсе по критерию « Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле:
где:
Rсi
|
-
|
рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
|
Сi1
|
-
|
Значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-му показателю, где k – количество установленных показателей.
|
|
|
|
9.1. при оценке заявок по критерию « Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации участника конкурса.
Победителем признается участник, набравший максимальное количество баллов.
|
Порядок подачи заявок и конкурсных предложений
|
Конкурсная заявка и предложение предоставляются Конкурсной комиссии ООО «Югводоканал». В состав конкурсной заявки должны входить: опись (1 экземпляр), конкурсная заявка (1 экземпляр), конкурсное предложение (1 экземпляр) с обоснованием стоимости, договор, квалификационная анкета (1 экземпляр), а также все документы, указанные в описи. Документы подаются в запечатанном конверте. Все страницы конкурсной заявки и предложения должны быть прошиты, парафированы/завизированы лицом или лицами, подписавшими конкурсную заявку. На конверте с конкурсными документами необходимо указать наименование организации-Участника конкурса, наименование объекта конкурса и в обязательном порядке на нем должна стоять печать организации-Участника. Конкурсная заявка и предложение должны быть подписаны руководителем Участника или лицом (лицами), имеющим (и) оформленные на то полномочия и заверены печатью Участника.
|
Сроки и место подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе
|
Период подачи заявок на участие в запросе котировок цен с 08 часов 00 минут (по московскому времени) «21» февраля 2013г. до 09 часов 00 минут (по московскому времени) «14» марта 2013г. по адресу Заказчика: 353380, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Торговая, 2.
Участникам размещения заказов, желающим присутствовать на процедуре вскрытия конвертов, необходимо за один рабочий день до даты вскрытия конвертов предоставить конкурсной комиссии ООО «Югводоканал» официальное письмо о направлении сотрудника на процедуру вскрытия конвертов с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
|
Место, дата вскрытия конвертов и рассмотрения заявок:
|
«14» марта 2013г. 11:00 часов (по московскому времени) по адресу Заказчика: 353380, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Торговая, 2.
|
Место, дата подведения итогов
|
«15» марта 2013г. 11:00 часов (по московскому времени) по адресу Заказчика: 353380, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Торговая, 2.
|
Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе
|
Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе её изменить или отозвать в любое время до дня вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Участникам размещения заказов, желающим отозвать или внести изменения в конкурсную заявку, необходимо предоставить официальное письмо Заказчику с просьбой о возврате конкурсных документов. В течение двух рабочих дней участник может забрать конкурсные документы у секретаря конкурсной комиссии.
|
Порядок и сроки предоставления участникам разъяснений по конкурсной документации
|
Любой участник вправе направить в письменной форме в адрес Заказчика запрос о разъяснении предмета конкурса. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
|
Образцы форм для заполнения участниками конкурсных процедур ООО «Югводоканал»
_____________________________________________________________________________
На бланке организации
Дата, исх. номер
|
Конкурсной комиссии
ООО «Югводоканал»
| 1. 2.ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Для участия в открытом конкурсе определению организации на выполнение аварийно-восстановительных
работ Д 820*10 мм от ПК 65+72 до ПК 66+32, водовод от КП-5 г. Новороссийск до п. Кабардинка.
Организация – участник:________________________________________________________
(наименование организации-участника)
№№ п\п
|
Наименование
|
Количество страниц
|
|
Закрытый конверт
|
|
1.
|
Опись документов
|
|
2.
|
Конкурсное предложение
|
|
3.
|
Конкурсная заявка
|
|
4.
|
Квалификационная анкета
|
|
5.
|
Проект договора
|
|
6.
|
Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)
|
|
7.
|
Выписка из единого государственного реестра (далее ЕГР) юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); выписка из ЕГР индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте, сайте Заказчика извещения о проведении открытого конкурса
|
|
8.
|
Надлежащим образом заверенные документы о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством.
|
|
9.
|
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности. В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица
|
|
10.
|
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
|
|
11.
|
Копия устава (первые 3 и последняя страницы)
|
|
12.
|
Копии действующих аттестатов, сертификатов, удостоверений, предусмотренных по предмету открытого конкурса
|
|
Руководитель организации
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка подписи)
|
|
М.П.
|
|
| 3.
Образцы форм для заполнения участниками конкурсных процедур ООО «Югводоканал»
_____________________________________________________________________________
На бланке организации
Дата, исх. номер
|
Конкурсной комиссии
ООО «Югводоканал»
|
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
Для участия в открытом конкурсе определению организации на выполнение аварийно-восстановительных
работ Д 820*10 мм от ПК 65+72 до ПК 66+32, водовод от КП-5 г. Новороссийск до п. Кабардинка.
Изучив конкурсную документацию
(предмет конкурса)
а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,______________________________________________________________________
(наименование организации – участника конкурса)
в лице_____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в извещении, информационной карте конкурса. В случае нашей победы, согласны осуществить выполнение требований в соответствии с нашим предложением, и заключить договор на сумму ________ рублей с НДС, включающую в себя все затраты на исполнение договора, расходы на страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в конкурсе:
в отношении_________________________________________________________________
(наименование организации – участника конкурса)
ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании ____________________________________________________________________________
(наименование организации – участника конкурса)
банкротом и об открытии Конкурсного производства отсутствует;
деятельность ________________________________________________________________
(наименование организации – участника конкурса)
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
у ___________________________________________________________________________
(наименование организации – участника конкурса)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в конкурсе до момента подписания договора или признания конкурса несостоявшимся, но, в любом случае, не менее 45 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Эта заявка на участие в конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до наступления вышеуказанных обстоятельств.
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор на выполнение заказа в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы назовём в нашем конкурсном предложении.
Если наши конкурсные предложения будут лучшими после конкурсных предложений победителя конкурса, то, в случае отказа победителя конкурса от подписания договора, мы обязуемся подписать данный договор.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Конкурсной комиссией нами уполномочен_________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
Мы объявляем, что до заключения договора на реализацию заказа настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора между нами.
Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
Корреспонденцию в наш адрес прошу направлять по адресу ____________________________________________________________________________,
по телефону 8 (__)______, факсу 8 (__)______ или электронной почте ________________
К настоящей заявке прилагаются документы на _____ страницах.
Руководитель организации
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка подписи)
|
|
М.П.
|
|
|
Образцы форм для заполнения участниками конкурсных процедур ООО «Югводоканал»
_____________________________________________________________________________
На бланке организации
Дата, исх. номер
|
Конкурсной комиссии
ООО «Югводоканал»
|
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Для участия в открытом конкурсе определению организации на выполнение аварийно-восстановительных
работ Д 820*10 мм от ПК 65+72 до ПК 66+32, водовод от КП-5 г. Новороссийск до п. Кабардинка.
Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на _____________________________________________________________________________
(наименование объекта и наименование заказа)
а также условия и порядок проведения настоящего запроса котировки цен на выполнение вышеуказанного заказа, мы______________________________________________________
(полное наименование организации-участника конкурса по учредительным документам)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
уполномоченного, в случае признания нас победителями конкурса, подписать договор и выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
Таблица №1 – Предложение по общей стоимости выполнения работ:
№
|
Наименование выполняемых работ
|
Стоимость материалов, рубли с учетом НДС.
|
Общая стоимость строительно-монтажных работ, рубли с учетом НДС
|
Стоимость затрат на командировочные и непредвиденные расходы (издержки Подрядчика)
|
Общая стоимость договора, рубли с учетом НДС
|
1.
|
выполнение аварийно-восстановительных
работ Д 820*10 мм от ПК 65+72 до ПК 66+32, водовод от КП-5 г. Новороссийск до п. Кабардинка.
|
1 717 608,00
|
|
|
|
Итого:
|
1 717 608,00
|
|
|
|
Условия и сроки (периоды) выполнения работ:
|
1. Начало работ не позднее __-х дней после поступления авансового платежа на расчётный счёт Подрядчика;
2. Работа выполняется согласно утвержденного графика производственных работ (приложение №2) в течение 31 календарного дня.
|
Форма, срок, порядок оплаты:
|
Полная оплата строительно-монтажных работ, осуществляется в течение ___ дней после подписания сторонами договора акта приемки выполненных работ и передачи Заказчику журнала производства работ, актов скрытых работ, счет фактуры, рабочие схемы и иной необходимой документации, в том числе счета на оплату и документов подтверждающих сдачу результата работ контролирующему органу. Оплата затрат по факту на командировочные и непредвиденные работы производится Заказчиком в течение ____ дней с даты предоставления Исполнителем документального подтверждения суммы таких затрат.
|
Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные предложения:____________________.
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
Мы объявляем, что до подписания договора на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.
Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса.
Срок действия настоящего конкурсного предложения составляет 45 дней с даты проведения конкурса, указанной в конкурсной документации.
Руководитель организации
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка подписи)
|
|
М.П.
|
|
|
Образцы форм для заполнения участниками конкурсных процедур ООО «Югводоканал»
_____________________________________________________________________________
На бланке организации
Дата, исх. номер
|
Конкурсной комиссии
ООО «Югводоканал»
|
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА
Для участия в открытом конкурсе определению организации на выполнение аварийно-восстановительных
работ Д 820*10 мм от ПК 65+72 до ПК 66+32, водовод от КП-5 г. Новороссийск до п. Кабардинка.
Организация – участник конкурса:________________________________________________
(полное наименование организации и её организационно-правовая форма)
Юридические реквизиты:
|
|
Страна
|
|
Адрес
|
|
Телефон
|
|
Факс
|
|
Почтовые реквизиты:
Банковские реквизиты:
Номер расчетного счета
|
|
Название банка
|
|
Номер корреспондентский счет
|
|
БИК
|
|
ИНН, ОГРН, ОКПО организации
|
|
КПП
|
|
Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации
|
|
Учредители (наименование юридических лиц и их ИНН; ФИО физических лиц) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом)
|
|
Профиль деятельности
|
|
Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
|
|
Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель организации
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка подписи)
|
|
М.П.
|
|
|
|
