Решением закупочной комиссии пао сз «Северная верфь»
Скачать 1.02 Mb.
|
| ______________________________ ______________________________ (подпись уполномоченного лица) (ФИО и должность подписавшего) М.П. ____________________________конец формы____________________________
Приложение №1 к Закупочной документации — проект договора ДОГОВОР ПОДРЯДА № 0619187304171020105000034/413-1026 г. Санкт — Петербург «____»_________ 2017г. ПАО СЗ "Северная верфь", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ВрИО генерального директора Пономарёва И.Б., действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________- именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________ ________________., действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику малярные работы (далее Работы) на заказе №1006 проекта 20385 в установленные сроки, а Заказчик принять и оплатить на условиях настоящего Договора. Настоящий договор заключается во исполнение государственного оборонного заказа согласно государственному контракту № 0619187304171020105000034/253/05/2/К/0546-06 от 27.03.2006г. между МО РФ и ПАО СЗ «Северная верфь», который финансируется из федерального бюджета РФ, идентификатор государственного контракта №0619187304171020105000034. 1.2 Общий суммарный объем работ по Договору не превышает 10 000 человеко-часов. 1.3 Стоимость 1 (одного) чел. часа составляет ______ руб. с НДС. 1.4 Срок начала работ — с даты подписания договора; 1.5 Срок окончания работ - 30 ноября 2019 года. 2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1 Стоимость работ по Договору определяется исходя из трудоемкости работ согласованных в План-графиках и стоимости 1 (одного) чел.часа, установленного п.1.3 настоящего договора. Общая согласованная стоимость работ по Договору не превышает____________ (___________________) рублей ___коп., включая НДС – 18% в сумме __________ (______________). 2.2 В стоимость работ не включается стоимость конструкторско-технологического сопровождения, технологической оснастки, основных материалов, всех видов энергии, подъемно-транспортных услуг, предоставления производственных площадей, технического контроля (гаммографирование, УЗК и т.п.), дополнительных метрологических измерений и испытаний, а также стоимость всех остальных работ и услуг, входящих в круг обязанностей Заказчика согласно п. 4.2 настоящего договора. 2.3 Расчеты за выполненные работы по настоящему договору (в том числе работы, выполненные и сданные досрочно) производятся Заказчиком путем оплаты счетов, выставляемых Подрядчиком на основании двусторонних Актов о выполнении работ по соответствующему План-графику подписанного уполномоченными представителями Сторон, заверенного печатями в течение 15-ти банковских дней с момента получения оригиналов счета и счет-фактуры Подрядчика. 2.4.Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Подрядчика, открытом в выбранном Заказчиком уполномоченном банке, c обязательным указанием номера идентификатора государственного контракта. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Заказчика. В соответствии с п.2 ст.8 Федерального закона от 29.06.2015 №159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» режим отдельного счета применяется только в отношении денежных средств, полученных Головным исполнителем от Министерства обороны РФ после 01 сентября 2015г. Денежные средства, полученные Головным исполнителем от Министерства обороны РФ до 01 сентября 2015г., перечисляются исполнителям (соисполнителям) путем перевода с расчетного счета Головного исполнителя на расчетный счет исполнителя. 2.5 В случае прекращения работ по инициативе Заказчика он оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ, которые устанавливаются сторонами при подписании Акта фактически выполненных работ. 2.6Номенклатура выполняемых Подрядчиком работ, сроки выполнения и стоимость согласовывается Сторонами в План – графиках, содержащих выпущенные планово-учетные единицы и трудоемкость, исходя из производственной необходимости Заказчика в выполнении работ Подрядчиком. Объем и стоимость работ, указанные в План-графиках не могут превышать общий объем, установленный п.1.2. настоящего договора, и общую стоимость, установленную п.2.1 настоящего договора. 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 3.1 Подрядчик выполняет работы по конструкторской, технологической и нормативной документации, действующей на предприятии Заказчика, которая предоставляется Подрядчику откорректированной на момент начала работ. 3.2 Качество и комплектность выполняемых работ должны соответствовать условиям Договора, рабочих чертежей, конструкторской и технологической документации. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1 Подрядчик обязан: 4.1.1 Выполнить работы с надлежащим качеством в объёме и номенклатуре настоящего договора из материалов Заказчика, оборудованием Подрядчика, на производственных площадях, предоставляемых Заказчиком, в согласованные с Заказчиком сроки. 4.1.2 При необходимости, а также по просьбе Заказчика организовать работу своих работников в 2 смены или в 3 смены для обеспечения сроков выполнения работ, установленных в План-графиках. 4.1.3 Обеспечить сохранность и правильное использование выданных в работу материалов. Нести ответственность за использование выданных материалов только для выполнения работ по настоящему договору. 4.1.4 Перед началом работ назначить приказом со своей стороны руководителя (руководителей) ответственного за общую организацию работ, сдачу-приемку работ, за получение материалов, а также руководителя, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами. Экземпляр приказа с личной подписью назначенного ответственного лица представить Заказчику. 4.1.5 Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка, действующих на территории, предоставляемой Заказчиком, правил охраны труда, пожарной безопасности, экологии. Нести ответственность за безопасную работу своих работников. 4.1.6 Выполнять требования Инструкции ВЕИШ. 450.10-2013/Д. о пропускном режиме и о разрешительной системе допуска в ПАО СЗ «Северная верфь», утверждённой Приказом № 2 от 10.01.2014г Генерального директора ПАО СЗ «Северная верфь». 4.1.7 .Обеспечить выполнение своим персоналом Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных средств Заказчика, в том числе: 4.1.7.1. обеспечить своими работниками (обученными и аттестованными) руководство персоналом Заказчика, выделенного для грузоподъемных операций; 4.1.7.2. нести ответственность за безопасное производство работ с использованием грузоподъемных средств Заказчика; 4.1.7.3. выполнять грузоподъёмные операции только по разработанным и утверждённым схемам строповки; 4.1.8. Содержать предоставленное рабочее место в удовлетворительном состоянии, по окончании работ рабочее место должно быть убрано от отходов. 4.1.9. В случае аварии принять все меры к устранению её последствий, немедленно известить Заказчика. 4.1.10. Нести полную экологическую ответственность за соблюдение природоохранного законодательства РФ и самостоятельно осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду, если оно возникло в следствии их действий(бездействий). 4.1.11. Соблюдать на территории, предоставленной Заказчиком, требования Департамента природных ресурсов, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора. 4.1.12. До начала работ на территории, предоставляемой Заказчиком, направить своих специалистов для прохождения ими вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности в отделе промышленной безопасности и охраны труда Заказчика (отдел 407). 4.1.13. Обеспечить направляемых Заказчику работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами. 4.1.14. По завершении Работ возвратить Заказчику все полученные от него во временное пользование оснастку, техническую документацию, в сохранности и состоянии нормального износа, если Сторонами не установлено иное, в течение 1 (одной) недели после завершения работ. 4.1.15. Иметь Свидетельство о соответствии предприятия от Морского Регистра Судоходства на выполнение работ, связанных с подготовкой поверхности и нанесением защитных покрытий и Свидетельство о соответствии системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2008 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 4.1.16. Обеспечить сохранность находящегося в помещении оборудования, укрытие при проведении работ; обеспечить укрытие механизмов и систем в зоне производства работ по очистке и окраске. 4.1.17. Заключить договор о банковском сопровождении с уполномоченным банком, выбранным Заказчиком и указанном в разделе «Реквизиты сторон», и открыть отдельный счет в течении 05 (пяти) дней со дня заключения настоящего договора. 4.1.18. Соблюдать режим использования отдельного счета, установленный Федеральным Законом от 29.12.2012 №275 ФЗ «О государственном оборонном заказе». 4.1.19. Уведомлять (до заключения договоров) соисполнителей по настоящему договору о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным Заказчиком (Покупателем), договора о банковском сопровождении, предусматривающего, в том числе, обязательное условие открытия для каждого государственного контракта отдельного счета и осуществлении расчетов с использованием для каждого контракта отдельного счета. 4.1.20. Включать идентификатор государственного контракта в договоры, заключаемые с соисполнителями. 4.1.21. Предоставлять по запросу государственного заказчика, Заказчика, органа финансового мониторинга, уполномоченного банка, с которым у исполнителя заключен договор о банковском сопровождении, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения контракта исполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 4.1.22. Предоставлять Заказчику информацию о каждом случае заключения в рамках выполнения настоящего договора с другими исполнителями. 4.1.23. После окончания работ Подрядчиком произвести уборку от абразивного материала со сдачей соответствующим службам. 4.2 Заказчик обязан: 4.2.1 Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту о выполненных работах и оплатить их. 4.2.2. Обеспечить Подрядчика материалами (лакокрасочными материалами, растворителем) в объеме и по нормам изготовителя красок и в соответствии с заявленной площадью окраски и очистки. Окрасочные материалы должны соответствовать климатическим условиям проведения работ и последующей эксплуатации заказа. Материалы передаются Подрядчику по мере необходимости со склада Заказчика по товарно-транспортной накладной. 4.2.3. Обеспечить за свой счёт Подрядчика электроэнергией, водой, абразивными материалами (стальной дробью, шлаком), транспортными средствами на территории, предоставляемой ЗАКАЗЧИКОМ по нормам и в объеме, необходимом для выполнения работ. 4.2.4. Обеспечить размещение оборудования Подрядчика в непосредственной близости от заказа. 4.2.5. Обеспечить Подрядчика конструкторско-технологической документацией и конструкторско-технологическим сопровождением работ, выполняемых Подрядчиком. 4.2.6. Обеспечить Подрядчика производственными площадями для выполнения работ. 4.2.7. Предоставить контейнеры для временного хранения тары ЛКМ и отходов абразивного материала в технологически необходимые сроки и количестве. 4.2.8. Обеспечить бесплатный доступ к месту проведения работ работникам и грузовому автотранспорту Подрядчика (для выполнения работ по Договору) согласно действующему на территории, предоставляемой Заказчиком порядку. 4.2.9. Предоставить Подрядчику бытовые помещения (раздевалки, душевые, рабочее место мастера). 4.2.10. Провести вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности со специалистами Подрядчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1 В случае нарушения сроков выполнения работ, согласованных Сторонами, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,05% от стоимости невыполненной в срок работы за каждый день просрочки, но в целом не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору. 5.2 В случае нарушения согласованных сроков платежей (кроме авансовых) Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере 0,05% от суммы просроченного платежа, но в целом не более 10% от суммы просроченного платежа. На авансовые платежи неустойка и проценты в соответствии со ст.317.1. ГК РФ не начисляются. 5.3 Установленный максимальный предел договорной неустойки применяется только в случае досудебного удовлетворения требования об уплате штрафных санкций. 5.4 Заказчик освобождается от ответственности (начисление неустойки) за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием не финансирования (недостаточного финансирования) государственным бюджетом РФ работ по Государственному контракту № 0619187304171020105000034/253/05/2/К/0546-06 от 27.03.2006г., секвестр государственного бюджета РФ, повлиявший на финансирование вышеуказанного Госконтракта, не поступления денежных средств от Заказчика корабля по Государственному контракту № 0619187304171020105000034/253/05/2/К/0546-06 от 27.03.2006г., достаточных для оплаты платежей по настоящему договору. 5.5 Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить брак, допущенный им при выполнении работ по настоящему договору, в сроки, необходимые для нормальной (запланированной) постройки заказов и согласованные Сторонами. 6. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ 6.1. Заказчик и Подрядчик производят приемку-сдачу выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 6.2. Выполненные работы Подрядчик сдает ОТК Заказчика в установленном на производстве Заказчика порядке. 6.3. Документом, удостоверяющим выполнение работ, является Технический акт содержащий выпущенные планово-учетные единицы и трудоемкость, подписанный уполномоченными представителями сторон, ОТК Заказчика. Технический акт подписывается после оформления всей соответствующей технологической документации (ВКО, паспортов, накладных и т. п.), установленной на работы, выполняемые Подрядчиком. 6.4 На основании технического акта Стороны составляют двусторонний Акт о выполненных работах. Подписанный сторонами без замечаний технический акт является основанием для направления Подрядчиком Акта о выполненных работах по этапу, который подписывается и утверждается Заказчиком, после чего данный акт является основанием для проведения финансовых расчетов. В Акте о выполненных работах указывается фактически отработанная трудоемкость и количество планово-учетных единиц, принятых Заказчиком. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта о выполненных работах работ и технического акта, оформленного в установленном настоящим договором порядке, обязан направить Подрядчику подписанный Акт о выполненных работах либо мотивированный отказ от подписания. В случае предъявления мотивированного отказа от приемки стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок. Подрядчик обязан провести необходимые исправления без дополнительной оплаты. 6.5. Одновременно с оформлением технического Акта Подрядчик представляет Заказчику Отчет об использовании материалов, полученных им от Заказчика для выполнения работ, по установленной Заказчиком форме. В случае не предоставления Отчета об использовании материалов одновременно с техническим Актом Заказчик имеет право перенести срок оплаты за выполненные работы, по данному Акту, на количество дней после предоставления Отчета. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7.1. Подрядчик предоставляет гарантию качества на собственные работы в течение 60 месяцев после подписания приёмного акта о выполненных работах Заказчиком. 7.2. В течение указанного гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять все выявленные недостатки в Работе. В случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков или нарушения согласованных сроков их устранения Заказчик имеет право привлечь для устранения недостатков третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные им расходы. 7.3. Подрядчик не несет ответственности за поверхности, получившие механические или термические повреждения в процессе или после окончания Подрядчиком работ по очистке и окраске, в результате выполнения Заказчиком или Судовладельцем собственных работ. 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 8.1 Сроки сдачи работ могут корректироваться, путем заключения дополнительного соглашения, в случае несвоевременной передачи Подрядчику технической документации, материалов. 8.2 Настоящий Договор может быть расторгнут : 8.2.1 - по соглашению Сторон; 8.2.2 – в случаях, установленных действующим законодательством; 8.2.3 – по инициативе Заказчика в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения Договора Подрядчиком. При этом Заказчик направляет соответствующее уведомление о досрочном расторжении в одностороннем порядке за 30 (тридцать) дней до даты расторжения. 9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 9.1. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в условия настоящего договора путем заключения Дополнительного соглашения. 10.ФОРС-МАЖОР 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: наводнений, землетрясения, урагана, военных действий, террористических актов, действий или решений Правительства или государственных органов и других обстоятельств, находящихся вне возможности контроля Сторон и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств и возникли после заключения Договора. 10.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему договору, должна немедленно в письменной форме известить другую Сторону. 10.3. В случае, если выполнение Договора задерживается форс-мажорными обстоятельствами, Стороны договариваются о внесении необходимых изменений по исполнению настоящего договора. 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 11.1 Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, будут решаться в претензионном порядке, заявленные претензии должны рассматриваться в тридцатидневный срок с момента получения. 11.2 При не достижении соглашения между Сторонами споры будут рассматриваться в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области после выполнения п. 11.1. 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 30 ноября 2019 года или исчерпания оговоренной в п. 1.2 данного договора трудоемкости (что наступит раньше), а в части платежей — до полного их выполнения на условиях настоящего Договора. 12.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 12.3. Договор составлен в двух экземплярах, равной юридической силы, по одному для каждой из сторон. 12.4 Стороны признают юридическую силу документов, переданных (полученных) с использованием факса и электронной почты, при условии, что они содержат исходящий и входящий регистрационный номер и дату. Последующий обмен оригиналами документов обязателен в течение 2 (двух) рабочих дней для контрагентов, находящихся на территории Санкт-Петербурга. Контрагенты, находящиеся за пределами Санкт-Петербурга должны направить сведения о номере почтового отправления. 13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
|
Похожие:
 | Добровольного медицинского страхования сотрудников ОАО судостроительный завод «Северная верфь» | | Еис) и электронной торговой площадке, адрес которой в информационно–телекоммуникационной сети Интернет указан в пункте 6 (далее–этп),... |
 | Заказчику подписанный со своей стороны оригинал договора на бумажном носителе в двух экземплярах, который составляется путем включения... | | Открытое акционерное общество судостроительный завод «северная верфь» (оао сз «Северная верфь»), именуемое в дальнейшем «Покупатель»,... |
| Еис) и электронной торговой площадке, адрес которой в информационно–телекоммуникационной сети Интернет указан в пункте 6 (далее–этп),... | | Требования к Участникам закупки. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 11 |
| Техническое задание на одном листе изложено в Приложении №2 к настоящей документации. 27 | | Извещение о проведении процедуры закупки на поставку Телевизоров Samsung |
| Техническое задание на одном листе изложено в Приложении №2 к настоящей документации. 27 | | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019... |